Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-240/2024 ~ М-127/2024 от 21.02.2024

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

« 27 » апреля 2024 года г.Нефтегорск.

Судья Нефтегорского районного суда Самарской области Лопутнев В.В., при помощнике судьи Емельяновой Е.К., рассмотрев в открытом судебном заседаниигражданское дело № 2-240/2024по иску Иваничевой Светланы Викторовны к Черневу Александру Александровичу о взыскании денежных средств,

У С Т А Н О В И Л:

Истица обратилась с данным иском указав, что 14.10.2023 года заключила с ответчиком договор выполнения подрядных работ, срок исполнения по которому определен 14.10.2023 года с внесением предоплаты 125000 рублей. Однако до настоящего времени ответчик никаких работ не произвел, направленная ему претензия о возврате денежных средств не исполнена. В связи с этим просила взыскать указанную сумму и расходы по уплате госпошлины.

Истица просила рассмотреть дело в свое отсутствие.

Ответчик в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещался, каких-либо пояснений и возражений по существу иска не представил.

Исследовав представленные документы, суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела 14.09.2023 года между сторонами был заключен договор подряда на выполнение работ по установке забора, ворот и калитки. Дата окончания работ 14.10.2023 года. Стоимость работ составляет 179000 рублей с предоплатой 70% от данной суммы, путем передачи наличных денежных средств. Приемка работ подтверждается подписанием сторонами соответствующего акта. Имеется расписка Чернева А.А. о получении 14.09.2023 года от Иваничевой С.В. 125000 рублей в качестве аванса по данному договору.

14.12.2023 года истицей направлялась претензия ответчику о возврате 125000 рублей в связи с нарушением сроков выполнения работ по договору от 14.09.2023 года, подача настоящего иска свидетельствует о ее неисполнении.

В силу ст.702 ч.1 ГК РФпо договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работы. Указанные в п.2 ст.405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения в виде отказа от принятия исполнения и требования возмещения убытков (просрочка должника) наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков (ст.708 ГК РФ).

В соответствии со ст.709 ч.1 ГК РФв договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

Согласно ст.711 ГК РФесли договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе (ст.307 ГК РФ).

На основании ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст.314 ч.1 ГК РФесли обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ст.310 ГК РФ).

Представленные истицей доказательства свидетельствуют о неисполнении ответчиком взятого на себя обязательства по выполнению указанных в договоре подрядных работ в установленный срок, что при отсутствии данных о его исполнении до настоящего времени и ответа на претензию о возврате уплаченных денежных средств позволяет сделать вывод об отсутствии у ответчика подобных намерений и применительно к п.2 ст.405 ГК РФ обоснованности заявленных требований.

На основании ст.98 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию уплаченная истицей при подаче иска госпошлина.

Руководствуясь ст.ст.194 – 199 ГПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Чернева Александра Александровича (паспорт №) в пользу Иваничевой Светланы Викторовны (паспорт №) 125000 рублейв счет возврата полученных денежных средств по договору подряда, 3700 рублей в возврат госпошлины. Всего 128700 (сто двадцать восемь тысяч семьсот) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме через Нефтегорский районный суд.

Судья В.В.Лопутнев