Судебный акт #1 (Определения) по делу № 2-6671/2019 ~ М-5454/2019 от 26.07.2019

                                                                72RS0014-01-2019-007240-38

№ 2-6671/2019

         ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Тюмень                            07 октября 2019 года

Ленинский районный суд г. Тюмени Тюменской области в составе:

председательствующего судьи                                          Бубновой О.В.,

при помощнике судьи                                    Новицкой М.С.,

при помощнике судьи                    Цыганковой Л.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску     Решетникова ФИО8 к ИП Айдановой ФИО9 о взыскании выплаченной суммы по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов,

                                     УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании выплаченной суммы по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов, указывая, что между ним и ответчиком 16 мая 2019 года был заключен договор подряда №№, по условиям которого ответчик обязалась выполнить своими силами работы по изготовлению деревянного забора на металлических столбах, забетонированных, общей длиной 96 метров, и металлическими столбами (забетонированными еще 24 метра под въезд и тыльную часть участка, забор без опорных столбов (крепится на соседские) с горизонтальными деревянными досками согласно приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью договора подряда, на объекте монтажа по адресу: <адрес>, а он обязался оплатить стоимость работ и строительного материала в общей сумме 291 300 рублей. По условиям договора им была внесена предоплата в размере 189 345 рубля, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру №№ от 16 мая 2019 года. Однако ответчик в сроки, установленные законом не позднее 31 мая 2019 года. Просит взыскать с ответчика предоплату по договору подряда в размере 189 345 рублей, неустойку на нарушение сроков выполнения работ в размере 291 300 рублей, неустойку за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в размере 52 434 рубля, компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, штраф за неудовлетворение требований потребителя, расходы на оплату услуг представителя в размере 60 000 рублей, расходы на оформление нотариальной доверенности в размере 2100 рублей, почтовые расходы.

В судебном заседании стороны пришли к мировому соглашению, предоставив суду текст мирового соглашения, последствия утверждения мирового соглашения, предусмотренные статьями 39, 173, 220, 221 ГПК РФ сторонам разъяснены и понятны.

Выслушав стороны, их представителей, изучив материалы дела, суд считает, возможным утвердить мировое соглашение на условиях, оговоренных сторонами, поскольку мировое соглашение, заключенное между сторонами, не противоречит закону, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц.

Руководствуясь ст.ст.39, 173, 220, 221 ГПК РФ, суд

    ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение, заключённое между Решетниковым ФИО8 в лице его представителя ФИО11, действующей на основании доверенности от 24.07.2019 года №№, с одной стороны, и ИП Айдановой ФИО9, с другой стороны, на следующих условиях:

1. Во исполнение договора подряда №№ от 16.05.2019 года ИП Айдарова ФИО9 обязуется выплатить Решетникову ФИО8 следующие выплаты: сумму предоплаты по договору в размере 189 345 (сто восемьдесят девять тысяч триста сорок пять) рублей; расходы на оплату услуг представителя в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей; расходы на оформление нотариальной доверенности в размере 2100 рублей; почтовые расходы в размере 280 (двести восемьдесят) рублей, всего в общей сумме 251 725 (двести пятьдесят одна тысяча семьсот двадцать пять) рублей.

2. Оплата производится ежемесячно равными платежами по 20 977 (двадцать тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей в течении одного года. Последний платеж в размере 20 978 (двадцать тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей.

3. Дата платежа - последний календарный день текущего месяца. Первый платеж до 20.11.2019 года. Оплата по следующим реквизитам: <данные изъяты>.

4. Установленные ИП Айдановой ФИО9 металлические столбы в количестве 41 (сорок одна) штука остаются в собственности Решетникова ФИО8. ИП Айданова ФИО9 правопритязаний в отношении столбов не имеет.

5. ИП Айданова ФИО9 имеет право забрать доски, привезенные по договору подряда № № от 16.05.2019 года в сорок до 31.12.2019 года. В противном случае Решетников ФИО8 вправе распорядиться досками по своему усмотрению.

Последствия утверждения мирового соглашения, предусмотренные ст.ст.220-221 ГПК РФ, сторонами разъяснены и понятны.

Производство по настоящему гражданскому делу №2-6671/2019 прекратить, повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

         Определение может быть обжаловано в течение 15 дней в Тюменский областной суд через Ленинский районный суд г. Тюмени путем подачи частной жалобы.

Судья                                  подпись                        О.В.Бубнова

Копия верна.

Подлинник определения подшит в материалы гражданского дела №2-6671/2019, которое находится и хранится в Ленинском райсуде г. Тюмени.

Определение не вступило в законную силу.

Судья                                                                                                     Бубнова О.В.