Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-845/2024 (2-4989/2023;) ~ М-5300/2023 от 11.12.2023

Дело №2-845/2024

УИД: 91RS0002-01-2023-010021-68

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

23 января 2024 года                                                            город Симферополь

Киевский районный суд г. Симферополя Республики Крым в составе:

председательствующего судьи Цыкуренко А.С.,

при секретаре Дресвянниковой Е.М.,

с участием истца – ФИО1,

представителя ответчика – ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ГУП РК «Крымэнерго» о защите прав потребителей,

у с т а н о в и л :

ФИО1 обратился в суд с исковым заявлением к ГУП РК «Крымэнерго» о защите прав потребителей, которое мотивировано тем, что истец является собственником земельного участка <адрес>). 14.06.2016 года между истцом и ответчиком ГУГ1 РК «Крымэнерго» заключён договор №004-ПС-437-16 об осуществлении технологического присоединения указанного земельного участка к электрическим сетям, а также технические условия для присоединения к электрическим сетям. В соответствии с п. 1 Договора №004-Г1С-437-16 сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя электроустановки для строительства и обслуживания жилого дома в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств. Согласно п. 5 Договора №004-ПС-437-16, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору составляет шесть месяцев со дня заключения настоящею договора. 27.06.2016 года истцом осуществлена плата за технологическое присоединение в размере 550 рублей. Ответчик ГУП РК «Крымэнерго», получив оплату, свои обязательство по Договору №004-ПС-437-16 не исполнил. 13.02.2020 года данный Договор №004-ПС-437-16 был расторгнут по соглашению сторон в связи с истёкшим сроком давности.

19.03.2020 года вступил в силу новый договор, заключённый между истцом и ГУП РК «Крымэнерго», № 460/44/004-ПС-451-20 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также технические условия для присоединения к электрическим сетям. Согласно п. 1 Договора № 460/44/004-ПС-451-20 сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя электроустановки малоэтажной жилой застройки (индивидуальное жилищное строительство), расположенных в <адрес> Осуществлённая истцом 27.06.2016 года оплата за технологическое присоединение в размере 550 рублей по Договору №004- 11С-437-16, была зачтена ответчиком в качестве исполнения обязательств по договору № 460/44/004-ПС-451 -20. 26.06.2020 сотрудниками ГУП РК «Крымэнерго» допущены к эксплуатации приборы учёта электрической энергии на земельном участке. В установленный Договором № 460/44/004-ПС-451-20 срок ГУП РК «Крымэнерго» вновь не выполнило свои обязательства, в связи с чем, 01.12.2022 было заключено Дополнительное соглашение № 460/44/004-ПС-1546-22. Указанным Дополнительным соглашением № 460/44/004-ПС-1546-22 было установлено, что стороны подтверждают необходимость выполнения технических условий № 460/44/004-ПС-451-20 от 16.03.2020г. по Договору в порядке, объеме, на условиях и в соответствии с законодательством, действовавшим па момент заключения Договора, в связи с чем отсутствует необходимость в изменении его условий (п. 1). Срок действия технических условий № 460/44/004-ПС-451-20 от 16.03.2020 г. по Соглашению продлевается до 01 ноября 2023 года (п. 2).

Вместе с тем до настоящего времени ответчиком обязательства не исполнены.

В связи с чем истец обратилась в суд и просит:

1. Обязать Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» в срок не позднее 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение земельного участка с кадастровым номером № и жилого дома, расположенных но адресу: <адрес>, в районе «Петровские высоты» М-3 (поз. по ГП-38)).

2. Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в мою пользу судебную неустойку в размере 1000 рублей за каждый день неисполнения решения по настоящему делу.

В судебном заседании истец исковые требования поддержал, просил удовлетворить, не возражал относительно установления 2-х месячного срока присоединения.

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал письменные возражения, в которых просил установить срок для осуществления технологического присоединения до 31.12.2024 года, снизить размер неустойки.

Иные участники процесса не явились, извещены надлежаще, о причинах неявки не сообщили.

Выслушав пояснения лиц, присутствующих в судебном заседании, исследовав материалы дела и оценив в соответствии со ст. 67 ГПК РФ относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит к следующему выводу.

Ч. 1 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации устанавливается, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно ч. 1 ст. 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

Согласно ч. 1 ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы (ч. 2 ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу ч. 3 ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, результат чего суд обязан отразить в решении, в котором приводятся мотивы, по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов суда, другие доказательства отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказательствам отдано предпочтение перед другими (ч. 4 ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства по договору должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований, в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Пунктом 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» предусмотрено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, определяющим порядок технологического присоединения.

В соответствии с п. 3 указанных Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В силу п. 4 Правил любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.

Согласно п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

В силу подп. «в» п. 7 Правил стороны по договору на осуществление технологического присоединения обязаны выполнить установленные в договоре мероприятия.

В соответствии с подп. «б» п. 16 вышеуказанных Правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в п. п. 12 (1), 14 и 34 данных Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 м в городах и поселках городского типа и не более 500 м в сельской местности.

Неисполнение сетевой организацией договора об осуществлении технологического присоединения в связи с нарушением предельных сроков технологического присоединения, установленных в подп. «б» п. 16 Правил для соответствующих категорий заявителей, является нарушением требований Закона об электроэнергетике.

В соответствии со ст. ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются.

По делу установлено, что 14.06.2016 года между истцом и ответчиком ГУГ1 РК «Крымэнерго» заключён договор №004-ПС-437-16 об осуществлении технологического присоединения указанного земельного участка к электрическим сетям, а также технические условия для присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с п. 1 Договора №004-Г1С-437-16 сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя электроустановки для строительства и обслуживания жилого дома в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств.

Согласно п. 5 Договора №004-ПС-437-16, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору составляет шесть месяцев со дня заключения настоящею договора.

Согласно п. 11 Договора №004-ПС-437-16 размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей.

Согласно п. 13 Договора №004-ПС-437-16 датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчетный счет сетевой организации.

27.06.2016 года истцом осуществлена плата за технологическое присоединение в размере 550 рублей.

Ответчик ГУП РК «Крымэнерго», получив оплату, свои обязательство по Договору №004-ПС-437-16 не исполнил.

13.02.2020 года данный Договор №004-ПС-437-16 был расторгнут по соглашению сторон в связи с истёкшим сроком давности.

19.03.2020 года вступил в силу новый договор, заключённый между истцом и ГУП РК «Крымэнерго», № 460/44/004-ПС-451-20 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также технические условия для присоединения к электрическим сетям.

Согласно п. 1 Договора № 460/44/004-ПС-451-20 сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя электроустановки малоэтажной жилой застройки (индивидуальное жилищное строительство), расположенных в <адрес>

В соответствии с п. 7 Договора №004-ПC-437-16 сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства но настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

Как установлено п. 5 Договора № 460/44/004-11С-451-20 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения настоящего договора.

В соответствии с п. 6 Договора № 460/44/004-ПС-451-20 сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

Согласно п. 10 Договора № 460/44/004-ПС-451-20 размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей.

Осуществлённая истцом 27.06.2016 года оплата за технологическое присоединение в размере 550 рублей по Договору №004- 11С-437-16, была зачтена ответчиком в качестве исполнения обязательств по договору № 460/44/004-ПС-451-20.

26.06.2020 года сотрудниками ГУП РК «Крымэнерго» допущены к эксплуатации приборы учёта электрической энергии на земельном участке.

01.12.2022 было заключено Дополнительное соглашение № 460/44/004-ПС-1546-22. Указанным Дополнительным соглашением № 460/44/004-ПС-1546-22 было установлено, что стороны подтверждают необходимость выполнения технических условий № 460/44/004-ПС-451-20 от 16.03.2020 года по Договору в порядке, объеме, на условиях и в соответствии с законодательством, действовавшим па момент заключения Договора, в связи с чем отсутствует необходимость в изменении его условий (п. 1).

Срок действия технических условий № 460/44/004-ПС-451-20 от 16.03.2020 г. по Соглашению продлевается до 01 ноября 2023 года (п. 2).

        Пунктом 10 Технических условий предусмотрены обязательства сетевой организации для присоединения к электрическим сетям.

        П. 11 Технических условий для присоединения к электрическим сетям определены обязанности заявителя для осуществления технологического присоединения, которые им выполнены в полном объёме.

        П. 12 Технических условий для присоединения к электрическим сетям установлено, что срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

        В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

        Пунктом 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» предусмотрено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

        Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, определяющим порядок технологического присоединения.

        В соответствии с п. 3 указанных Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

        В силу п. 4 Правил любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.

        Согласно п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

        В силу подп. «в» п. 7 Правил стороны по договору на осуществление технологического присоединения обязаны выполнить установленные в договоре мероприятия.

В соответствии с подп. «б» п. 16 вышеуказанных Правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в п. п. 12 (1), 14 и 34 данных Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 м в городах и поселках городского типа и не более 500 м в сельской местности.

Неисполнение сетевой организацией договора об осуществлении технологического присоединения в связи с нарушением предельных сроков технологического присоединения, установленных в подп. «б» п. 16 Правил для соответствующих категорий заявителей, является нарушением требований Закона об электроэнергетике.

Пунктом 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской    Федерации об ответственности за нарушение обязательств» установлено, что согласно пункту 1 статьи 308.3, статье 396 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе, требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено Гражданского. кодекса Российской Федерации, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. При этом следует учитывать, что в соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации должник не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства.

При предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным.

Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения Гражданского кодекса Российской Федерации, иного, закона или договора, но и существо соответствующего обязательства.

Пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» предусмотрено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

        Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, определяющим порядок технологического присоединения.

        Принятые на себя обязательства перед истцом ответчик вплоть до настоящего времени не исполнил, что не опровергается самим ответчиком.

        Таким образом, ГУП РК «Крымэнерго» не выполнены условия заключенного Договора № 460/44/004-ПС-451-20 от 19.03.2020 года и Технических условий № 460/44/004-ПС-451-20 от 16.03.2020 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям земельного участка истца.

        Следовательно, исковые требования в части понуждения ответчика к исполнению обязательств по договору являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

        Согласно разъяснений, содержащихся в п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федераций об ответственности за нарушение обязательств», удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. При установлении указанного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

        Учитывая изложенное выше, принимая во внимание установленные по делу обстоятельства, длительное неисполнение ответчиком принятых на себя обязательств (с сентября 2022 года), суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для возложения на ответчика обязанности в течение 2 месяцев со дня вступления решения в законную силу осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) по адресу: <адрес> в соответствии с Техническими условиями № 460/44/004-ПС-451-20 от 16.03.2020 года, условиями Договора № 460/44/004-ПС-451-20 от 19.03.2020 года.

        Как разъяснено в пунктах 31 и 32 указанного выше Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре; судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

        Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем, установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре.

        Удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

        Согласно статье 308.3 ГК РФ суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного езда (судебную неустойку) в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или добросовестного поведения.

        Руководствуясь указанными принципами, суд считает возможным взыскать с ГУП РК «Крымэнерго» в пользу истца судебную неустойку в сумме 100 рублей за каждый день неисполнения судебного акта по истечении 2-месячного срока с момента вступления решения в законную силу и до его фактического исполнения.

        В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в бюджет муниципального образования городского округа Симферополь Республики Крым в силу ст. 98 ГПК РФ пропорционально удовлетворённым требованиям в размере 700 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд,

р е ш и л :

исковые требования ФИО1 к ГУП РК «Крымэнерго» о защите прав потребителей – удовлетворить частично.

        Обязать ГУП РК «Крымэнерго» в течение 2 месяцев со дня вступления решения в законную силу осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) по адресу: <адрес> в соответствии с Техническими условиями № 460/44/004-ПС-451-20 от 16.03.2020 года, условиями Договора № 460/44/004-ПС-451-20 от 19.03.2020 года.

        Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в пользу ФИО1 судебную неустойку на случай неисполнения судебного акта в размере 100 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда по истечении 2-месячного срока с момента его вступления в законную силу и до фактического исполнения решения суда в части технологического присоединения.

        В удовлетворении остальной части исковых требований – отказать.

Взыскать с ГУП РК «Крымэнерго» в бюджет муниципального образования государственную пошлину в размере 700 рублей.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Верховный суд Республики Крым через Киевский районный суд г. Симферополя в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 23.01.2024 года.

Судья                                                                               А.С. Цыкуренко