Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-2503/2024 (2-10110/2023;) от 25.10.2023

Дело № 2-2503/2024

УИД 24RS0017-01-2022-003035-65

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

09 апреля 2024 года                          г.Красноярск

Октябрьский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Корнийчук Ю.П.,

при секретаре Адамчук Н.И.,

рассматривая в предварительном судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Россети Сибирь» к Поповой Елене Михайловне о взыскании неустойки,

У С Т А Н О В И Л:

ПАО «Россети Сибирь» обратилось в суд с требованиями к Поповой Е.М. о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения от 15.07.2017 № 20.2400.6552.17, заключенного между ПАО «Россети Сибирь» и Поповой Е.М., взыскании неустойки за просрочку исполнения мероприятий по технологическому присоединению в размере 10 037,50 руб., расходов по оплате государственной пошлины в размере 6 401,50 руб.

Требования мотивированы тем, что между истцом и ответчиком заключен договор об осуществлении технологического присоединения от 15.07.2017 № 20.2400.6552.17, в соответствии с которым стороны приняли на себя обязательства по техническому присоединению энергопринимающего устройства жилого дома, расположенного по адресу: Х, кадастровый номер земельного участка У.

Договором установлен срок выполнения мероприятий 4 месяца.

Ответчик в соответствии с п. 8 договора принял на себя обязательства, в том числе, по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, указанные в технических условиях; после выполнения указанных мероприятий уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринмающих устройств.

Указав, что в связи нарушением ответчиком обязательства по направлению в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий и отсутствия у сетевой организации возможности выполнить принятые на себя обязательства по технологическому присоединению, предусмотренные договором, нарушением сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению истец просит взыскать с ответчика неустойку и расторгнуть договор в судебном порядке.

Определением Октябрьского районного суда г. Красноярска от 09.04.2024 принят отказ представителя ПАО «Россети Сибирь» от исковых требований в части расторжения договора об осуществлении технологического присоединения от 15.07.2017 № 20.2400.6552.17, заключенного между ПАО «Россети Сибирь» и Поповой Еленой Михайловной

Представитель истца ПАО «Россети Сибирь» Киселев А.Г. в судебном заседании поддержал исковые требования.

Ответчик Попова Е.М. против удовлетворения требования о взыскании неустойки не возражала, размер неустойки не оспорила.

Выслушав представителя истца, ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ч. 1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Согласно п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно ч. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок и процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям сетевой организации, требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, определяются «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила).

Согласно п. 3 Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения заявителем настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Пунктом 7 Правил установлена процедура технологического присоединения:

- подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям;

- заключение договора;

выполнение сторонами договора технических мероприятий, предусмотренных договором;

- получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя;

- осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям;

- фактический прием (подача) напряжения и мощности;

- составление акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также, при необходимости, акта согласования технологической и (или) аварийной брони. Согласно п. 16.3 Правил, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению распределяются следующим образом:

- заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ (иного объекта недвижимости), в пределах которого расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя;

- сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Как установлено в судебном заседании, 15 июля 2017 года между ПАО «МРСК Сибири» и ответчиком был заключен договор № 20.2400.6552.17 об осуществлении технологического присоединения, согласно которому сетевая организация принимает на себя обязательства по оказанию услуги по техническому присоединению электроустановки жилого дома, расположенного по адресу: Х, кадастровый номер земельного участка У.

В соответствии с техническими условиями (далее ТУ) для присоединения к электрическим сетям, подписанными сторонами, сетевая организация осуществляет, согласно пункту 10 ТУ:

10.1.1. Подготовка технических условий на технологическое присоединение.

10.1.2. Проверка выполнения технических условий со стороны Заявителя.

10.1.3. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств Заявителя.

10.2. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

10.2.1. От В Л-0,4 кВ Л-2 от ТП-63-1-8 до объекта Заявителя запроектировать и построить ЛЭП-0,4 кВ. Номер отпаечной опоры, марку и сечение провода определить проектом;

10.2.2. Определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-63-1-8.

Согласно пункту 11 ТУ заявитель осуществляет:

11.а.    Монтаж измерительного комплекса учета энергии

соответствующего требованиям «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442);

11.б. Перед прибором учета установить отключающий аппарат предусмотреть возможность его опломбирования;11.в. Ввод до щита учета выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП. Место прокладки кабеля или провода должно быть доступно для беспрепятственного осмотра по всей длин прокладки.

11.1. Требования по проектированию схемы электроснабжения от точю присоединения к сети МРСК: разработать проектную документацию границах земельного участка Заявителя согласно обязательствам предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда соответствии с законодательством Российской Федерации градостроительной деятельности разработка проектной документации н является обязательной;

11.2 Требования к организации учета электрической энергии: выполнит в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442);

11.4.    Требования по согласованию проектной документации с Сетевой организацией и федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору: при разработке проектной документации согласно п. 11.1 настоящих ТУ согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством.

11.5.    Требования по предоставлению заключений экспертных

организаций по проектной документации, освидетельствования технического состояния энергоустановок и получению разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию:    после выполнения технических условий

энергопринимающее устройство предъявить представителю Сетевой организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учета к эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии.

Пунктом 5 договора предусмотрено, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора.

Согласно п. 16 (6) Правил № 861, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:

а)    заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий;

б)    заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий;

в)    заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий;

г)    заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

В соответствии с пунктом 8 договора заявитель обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на Заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях;

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка Заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств Сетевой организацией;

после осуществления Сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения указанного акта от Сетевой организации;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить Сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

Обязательства по договору, согласно п. 8 договора, п. 11 технических условий заявителем не исполнены, уведомление о выполнении технических условий в адрес Общества не поступало.

При этом сетевая организация не может исполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, а именно осуществление фактического присоединения, в связи с неисполнением пункта 11 технических условий к договору со стороны заявителя.

Пунктом 17 договора предусмотрена ответственность за нарушение одной из сторон сроков осуществления мероприятий. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

В судебном заседании установлено, что истцом выполнены мероприятия необходимые для исполнения договора, однако исполнить договор в полном объеме невозможно, поскольку ответчик не выполнил свои обязательства по договору. В связи с этим ответчику 19.02.2021 года была направлена претензия о соглашении о расторжении договора и оплаты неустойки.

Учитывая, что ответчиком обязательства по договору не исполнены, суд приходит к выводу, что требования истца о расторжении договора технологического присоединения являются законными, обоснованными подлежащими удовлетворению.

В соответствии с п. 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 27.12.2018г № 537-п с изменениями, внесенными Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 19.03.2019 № 24-п и составляет 550,00 руб., в том числе НДС 20 % в сумме 91,67 руб.

В связи с нарушением условий договора, а именно нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению начислена неустойка в размере 10 037,50 руб, исходя из расчета: КДН (количество дней просрочки исполнения) - с 01.01.2020 по 01.01.2021: 365 дн. (с учетом условий предусмотренных п. 17 договора)* 550,00 руб. * 0,25% = 10 037,50 руб.

Таким образом, в связи с неисполнением условий договора, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 10 037,50 рублей.

Согласно ч. 1 ст. 98 Гражданского процессуального кодекса РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

При обращении с иском истцом понесены расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 401,50 руб., которые подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194 – 198, 233- 237 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые ПАО «Россети Сибирь» к Поповой Елене Михайловне о взыскании неустойки – удовлетворить.

Взыскать с Поповой Елены Михайловны в пользу ПАО «Россети Сибирь» неустойку в размере 10 037,50 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 401,50 руб.

Решение суда может быть обжаловано в Красноярский краевой суд через Октябрьский районный суд г. Красноярка в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Копия верна.

Председательствующий                  Ю.П. Корнийчук

Мотивированное решение изготовлено 17.05.2024.