Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-1504/2021 ~ М-1445/2021 от 17.09.2021

Дело № 2-1504/2021 37RS0023-01-2021-002140-54

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

12 октября 2021 года город Шуя Ивановской области

Шуйский городской суд Ивановской области в составе:

председательствующего судьи Щепеткова В.В.,

при секретаре Морозовой О.А.,

истца Княгинина М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Княгинина Михаила Александровича к ООО «Вектор» о расторжении договора подряда и взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Княгинин Михаил Александрович обратился в суд с иском к ООО «Вектор» о расторжении договора подряда и взыскании денежных средств.

Исковые требования обоснованы тем, что 10 июня 2021 года между истцом и ООО «Вектор» был заключен договор №31, согласно которому заказчик поручает, а исполнитель берет на себя обязательство за установленную настоящим договором плату произвести монтаж 3D забора протяженностью 124 погонных метра, высотой 1730 мм, на объекте заказчика, расположенном по адресу: Ивановская область, г.Шуя, ул.Свердлова, д.125 А. Согласно п.6.1. Истец просит расторгнуть договор подряда №31 на производство и монтажные работы от 10 июня 2021 года заключенный между Княгининым М.А. и ответчиком; взыскать с ответчика в свою пользу сумму внесенной предоплаты 155000 рублей; взыскать с ответчика в свою пользу неустойку за нарушение срока выполнения работ в размере 155000 рублей за период с 08.07.2021 года по 10.08.2021 года; взыскать с ответчика в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 30000 рублей; взыскать с ответчика в свою пользу возмещение понесенных истцом юридических расходов в размере 17747 рублей; взыскать с ответчика в свою пользу штраф в размере 50% от присужденной суммы за несвоевременное исполнение требований потребителя.

При рассмотрении дела в судебном заседании истец уточнил исковые требования, просит расторгнуть договор подряда №31 на производство и монтажные работы от 10 июня 2021года заключенный между Княгининым М.А. и ответчиком; взыскать с ответчика в свою пользу сумму внесенной предоплаты в размере 20000 рублей; взыскать с ответчика в свою пользу неустойку за нарушение срока выполнения работ в размере 20000 рублей за период с 08.07.2021 года по 10.08.2021 года; взыскать с ответчика в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 30000 рублей; взыскать с ответчика в свою пользу возмещение понесенных истцом юридических расходов в размере 17747 рублей; взыскать с ответчика в свою пользу штраф в размере 50% от присужденной суммы за несвоевременное исполнение требований потребителя.

Поскольку истцом с учетом уточнения заявлены требования, возникающие в сфере защиты прав потребителей, при цене иска, не превышающей ста тысяч рублей, исковое заявление Княгинина М.А. к ООО «Вектор» о расторжении договора подряда и взыскании денежных средств подлежит рассмотрению мировым судьей.

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции дела по имущественным спорам, возникающим в сфере защиты прав потребителей, при цене иска, не превышающей ста тысяч рублей.

Согласно п.3 ч.2 ст.33 ГПК РФ, если при рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности, суд передает дело на рассмотрение другого суда.

В судебном заседании истец Княгинин М.А. не возражал против передачи дела по подсудности.

В судебное заседание представитель ответчика ООО «Вектор», извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, не явился.

Суд, заслушав мнение сторон по передаче дела по подсудности считает, что рассмотрение данного дела неподсудно Шуйскому городскому суду Ивановской области и данное исковое заявление необходимо передать на рассмотрение мировому судье судебного участка № 2 Шуйского судебного района в Ивановской области.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.33, 224,225 ГПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Передать гражданское дело № 2-1504/20 по иску Княгинина Михаила Александровича к ООО «Вектор» о расторжении договора подряда и взыскании денежных средств, на рассмотрение мировому судье судебного участка №1 Шуйского судебного района в Ивановской области.

На определение может быть подана частная жалоба в Ивановский областной суд через Шуйский городской суд Ивановской области в течение пятнадцати дней со дня вынесения определения судом первой инстанции.

Судья В.В. Щепетков