Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-5752/2023 ~ М-5085/2023 от 30.08.2023

Дело №

22RS0№-91

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

09 ноября 2023 года

Центральный районный суд .... в составе:

председательствующего Овсянниковой М.Ю.

при секретаре ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2 о взыскании задолженности,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском ФИО2 В обоснование указал, что между ФИО1 (мастер) и ФИО2 (генпордрядчик) заключен договор субподряда на выполнение ремонтных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому генподрядчик поручает, а мастер принимает на себя обязательства выполнить ремонт на объекте заказчика по адресу: ...., в установленный договором срок до ДД.ММ.ГГГГ. В нарушение взятых на себя обязательств ответчик несвоевременно предоставлял строительные материалы, в связи с чем работы не были выполнены в установленные договором сроки и завершены ДД.ММ.ГГГГ. Общая стоимость работ по договору составляла <данные изъяты> Ответчиком истцу оплачено <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> После принятия работ генподрядчиком и заказчиком без каких-либо замечаний по качеству генподрядчик не выплатил истцу оставшуюся сумму по договору субподряда в размере <данные изъяты>

На основании изложенного с учетом уточнения истец просит взыскать с ответчика сумму основного долга в размере <данные изъяты> сумму неустойки <данные изъяты> расходы по оплате государственной пошлины в размере <данные изъяты>

В судебном заседании истец и его представитель на удовлетворении требований настаивали по основаниям, изложенным в иске.

Третье лицо ФИО5 в судебном заседании не возражала против удовлетворения исковых требований. Пояснила, что является собственником квартиры, расположенной по адресу: ...., принимала работы у генпордрядчика ФИО2, работы выполнены в полном объеме. Указала, что ФИО1 сообщал ей о том, что ФИО2 не выплатил ему <данные изъяты>

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, извещен надлежаще почтовой корреспонденцией по адресу регистрации по правилам ст.165.1 ГК РФ.

Суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц в порядке заочного производства.

Выслушав истца явившихся участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 (мастер) и ФИО2 (генпордрядчик) заключен договор субподряда на выполнение ремонтных работ.

Согласно п. 3.1 договора генпордрядчик поручает, а мастер принимает на себя обязательства выполнить ремонт на объекте заказчика: .....

Мастер обязуется качественно выполнять ремонтные и отделочные работы своими силами с использованием специального инструмента и оборудования в срок, указанный в п.2.2 настоящего договора. Мастер выполняет работы своими силами без привлечения третьей стороны, также производит работы своим инструментом (п.4.1 договора).

Срок выполнения работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (п.4.2 договора).

Мастер обязуется своевременно информировать генподрядчика об изменении срока начала и (или) окончания работ. Увеличение срока выполнения работ возможно только по уважительной причинам и только по согласованию сторон (п. 4.3 договора).

Обязанности генподрядчика своевременно производить выплаты по настоящему договору (п.4.18 договора).

Обязанности генподрядчика обеспечивать необходимые условия и устранить препятствия для проведения работ (п.4.19 договора).

Обязанности генподрядчика своевременно обеспечивать мастера материалом для проведения ремонтных и отделочных работ (п. 4.20 договора).

Обязанности генподрядчика организовывать рабочий процесс так, чтобы исключать простои мастера, вызванные отсутствием на объекте материалов (п. 4.27 договора).

Права мастера в случае предоставления генподрядчиком или заказчиком некачественного или несоответствующего материала, приостанавливать данный вид работ с продолжением других работ на объекте (п.5.2 договора).

Заказчик несет материальную ответственность перед исполнителем при несвоевременных выплатах по настоящему договору и выплачивает пеню в размере <данные изъяты> в день от общей суммы договора, начиная с третьего календарного дня просрочки (п.6.7 договора).

Заказчик несет материальную ответственность перед исполнителем за простой сотрудников подрядчика по вине заказчика в размере <данные изъяты>% в день от общей суммы договора, начиная с третьего календарного дня простоя (п.6.8 договора).

В соответствии с п.7.1 договора общая стоимость договора составляет <данные изъяты>

Порядок оплаты: 10.06. вносится аванс в размере <данные изъяты> руб. и остаток <данные изъяты>. вносится после подписания акта приемки заказчиком (п.7.2 договора).

В судебном заседании истец пояснил, что ответчик ему выплатил <данные изъяты> из определенных договором 90 000 руб.

В судебном заседании третье лицо ФИО5 пояснила, что является собственником квартиры, расположенной по адресу: ...., принимала работы у генпордрядчика ФИО2, работы выполнены в полном объеме.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об исполнении истцом обязательств по договору, что свидетельствует об обязанности ответчика выплатить оставшуюся по договору сумму в размере <данные изъяты>

В соответствии с п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан подрядчику уплатить обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок. Обязанность заказчика оплатить выполненную подрядчиком работу также предусмотрена ст. 762 ГК РФ.

В силу положений ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться в срок надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и законом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Согласно ст. ст. 329, 330, 401 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Истцом заявлена неустойка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан.

Согласно п.п. 2 п. 3 ст. 9.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 настоящего Федерального закона - в том числе не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей).

Данный мораторий установлен на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, правовых оснований для взыскания с ФИО2 неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не имеется.

Согласно расчету суда размер неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составит <данные изъяты> исходя из следующего расчета:

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

Согласно пункту 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд вправе уменьшить неустойку, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Определяя размер заявленного к взысканию размера неустойки, учитывая факт неисполнения ответчиком требований в добровольном порядке, период нарушения исполнения обязательств, соразмерность заявленной неустойки последствия нарушения обязательств, оценив баланс законных интересов обеих сторон по делу, суд снижает неустойку до <данные изъяты>

При таких обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению в части.

В соответствии со ст.98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию государственная пошлина пропорционально удовлетворенным требованиям в размере <данные изъяты>

Руководствуясь статьями 194-199, 235 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить в части.

Взыскать с ФИО2 (паспорт <данные изъяты>) в пользу ФИО1 (паспорт <данные изъяты> задолженность по договору субподряда в размере <данные изъяты> неустойку в размере <данные изъяты> судебные расходы в размере <данные изъяты>

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Ответчик вправе подать в Центральный районный суд .... заявление об отмене заочного решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано ответчиком в апелляционном порядке в ....вой суд через Центральный районный суд .... в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в ....вой суд через Центральный районный суд .... в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

         Судья М.Ю.Овсянникова