Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-2046/2022 ~ М-1825/2022 от 04.08.2022

Дело №

                                                 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>

Новочебоксарский городской суд Чувашской Республики

под председательством судьи Смаевой Н.В.,

при секретаре судебного заседания Николаевой И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ивановой Е.Б. к индивидуальному предпринимателю Дубровскому В.В. о защите прав потребителя,

                                                            у с т а н о в и л:

Иванова Е.Б. обратилась в суд иском к ответчику - индивидуальному предпринимателю Дубровскому В.В. о защите прав потребителя с требованиями, с учетом уточнений, о взыскании с ответчика суммы, уплаченной по договору подряда №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между истцом и ответчиком, в размере <данные изъяты> рублей, неустойки за просрочку исполнения договора подряда за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> рублей, компенсации морального вреда в размере <данные изъяты> рублей, расходов по оплате услуг представителя в размере <данные изъяты> рублей.

        Истец Иванова Е.Б., извещенная о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явилась, обеспечила явку представителя в судебное заседание.

        Ответчик - индивидуальный предприниматель Дубровский В.В., извещенный о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился.

        В судебном заседании представитель истца Ивановой Е.Б. - ФИО5, действующий на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, представил заявление о принятии отказа истца от исковых требований к индивидуальному предпринимателю Дубровскому В.В. в связи с добровольным удовлетворением ответчиком исковых требований, просил производство по делу прекратить.

        Изучив заявление, признав возможным рассмотрение дела в отсутствие истца и ответчика, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.1, ч.2 статьи 39, ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением. Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

        В соответствии с абз.4 ст. 220 ГПК РФ производство по делу прекращается в случае отказа истца от иска и принятия отказа от иска судом.

        Последствия отказа от иска, прекращения производства по заявленным требованиям, предусмотренные ст. 220,221 ГПК РФ, истцу известны, что следует из заявления.

        Отказ истца от иска не противоречит закону и не нарушает права и интересы иных лиц.

        При таких обстоятельствах суд принимает отказ истца от исковых требований к ответчику - индивидуальному предпринимателю Дубровскому В.В. и прекращает производство по делу.       

         На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 220, 221 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

                                                                 о п р е д е л и л:

         Принять отказ истца Ивановой Е.Б. от исковых требований к индивидуальному предпринимателю Дубровскому В.В. о защите прав потребителя - о взыскании суммы, уплаченной по договору подряда №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, в размере <данные изъяты> рублей, неустойки за просрочку исполнения договора подряда за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> рублей, компенсации морального вреда в размере <данные изъяты> рублей, расходов по оплате услуг представителя в размере <данные изъяты> рублей.

         Производство по гражданскому делу № по иску Ивановой Е.Б. к индивидуальному предпринимателю Дубровскому В.В. о защите прав потребителя прекратить.

         Разъяснить сторонам, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

         На определение суда может быть подана частная жалоба в Верховный Суд Чувашской Республики в течение 15 дней со дня вынесения через Новочебоксарский городской суд Чувашской Республики.

Судья                                                                             Н.В. Смаева