Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-1171/2024 (2-5713/2023;) ~ М-4079/2023 от 28.11.2023

Дело № 2-1171/2024 УИД 52RS0003-01-2023-005676-57

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

05 апреля 2024 года Ленинский районный суд г. Н. Новгорода в составе председательствующего судьи Савиновой О.А., при секретаре судебного заседания Волосовой В.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Кожановой Е.Ю., Рынчаковой Л.В. к ООО «Газпром Газораспределение Нижний Новгород», ООО «Газпром Газификация» об обязании выполнить работы, взыскании морально вреда, судебных расходов,

у с т а н о в и л

Кожанова Е.Ю., Рынчакова Л.В. обратились в суд с исковыми требованиями к ООО «Газпром Газораспределение Нижний Новгород», ООО «Газпром Газификация» об обязании выполнить работы, взыскании морально вреда, судебных расходов, указав, что Кожанова Е.Ю. является собственником земельного участка с кадастровым номером № площадью 872 кв.м. и жилого дома с кадастровым номером № площадью 183 кв.м., расположенные по адресу: г<адрес>Б. Рынчакова Л.В. является собственником земельного участка с кадастровым номером № площадью 760 кв.м. и жилого дома с кадастровым номером № площадью 167,5 кв.м., расположенные по адресу: г.Н<адрес>. Ранее земельный участок по адресу: г.Н.<адрес> был единым участком и принадлежал Кожановой Е.Ю. 30.12.2021 года между Кожановой Е.Ю. и ООО «Газпром Газификация» в лице ПАО «Газпром Газораспределение Нижений Новгород» был заключен договор №. В соответствии с п. 1 договора ответчики приняли на себя обязательство осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, объекта жилого дома по адресу: г.<адрес> к сети газораспределения. В соответствии с п. 3 договора срок выполнения работ установлен до ДД.ММ.ГГГГ, стоимость подключения составила 69550 руб. Между сторонами ДД.ММ.ГГГГ было подписано дополнительное соглашение к договору, в соответствии с которым был изменен порядок оплаты по договору в размере 0,00 руб. Плата по договору за дополнительные работы по газификации внутри земельного участка будет осуществляется в соответствии с решением региональной службы по тарифам <адрес>. Кожановой Е.Ю. был осуществлен раздел земельного участка, образованы земельные участки с кадастровым номером № площадью 872 кв.м. и с кадастровым № площадью 760 кв.м. ДД.ММ.ГГГГ Кожанова Е.Ю. подарила Рынчаковой Л.В. земельный участок с кадастровым номером № площадью 760 кв.м. и жилой дом с кадастровым номером 52:18:0050296:287 площадью 167,5 кв.м. Постановлением Администрации г.Н.Новгорода № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ земельным участкам присвоены адреса: г<адрес>Б и <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ввиду раздела земельных участков, изменения адресов был заключен договор между Рынчаковой Л.В. и ООО «Газпром Газификация» в лице ПАО «Газпром Газораспределение Нижний Новгород» №. В соответствии с п. 1 договора ответчики приняли на себя обязательство осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, объекта жилого дома по адресу: г.Н<адрес> к сети газораспределения. 16.06.2022 года между Кожановой Е.Ю. и ответчиками было подписано дополнительное соглашение № к договору, согласно которому в рамках газификации определен адрес объекта подключения: жилой дом по адресу: г.Н<адрес>Б, установлен срок по договору 100 дней с момента подписания договора. Между Кожановой Е.Ю. ДД.ММ.ГГГГ подписано дополнительное соглашение № к договору, согласно которому срок выполнения работ был установлен до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ между Рынчаковой Л.В. подписано дополнительное соглашение к договору №, в соответствии с которым был изменен порядок оплаты по договору в размере 0,00 руб. Плата по договору за дополнительные работы по газификации внутри земельного участка будет осуществляется в соответствии с решением региональной службы по тарифам <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между Рынчаковой Л.В. и ответчиками подписано дополнительное соглашение № к договору, в соответствии с которым срок выполнения работ был установлен до ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени условия договора ответчиками не выполнены. В то время, газораспределительная труба проходит по дублеру <адрес> в непосредственной близости от границ участков истцов. Управлением ФАС по <адрес> за нарушение сроков технологического присоединения объекта ответчик привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 600000 руб. Просят обязать ответчиков выполнить мероприятия по договорам № Н-1-0099/2021/ДГ/С и № Н-1/0099/2022/ДГ/С и осуществить подключение (технологичекое присоединение) объектов жилого дома по адресу: г.Н.Новгород, <адрес> и жилого дома по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>Б к сети газораспределения, взыскать солидарно моральный вред каждому в размере 600000 руб., судебные издержки в пользу Кожановой Е.Ю. в размере 35000 руб.

Определением суда от 15.01.2024 года произведена замена ответчика с ПАО «Газпром Газораспределение Нижний Новгород» на ООО «Газпром Газораспределение Нижний Новгород».

В судебном заседании представитель Кожановой Е.Ю. адвокат по ордеру Лузина Н.Н. исковые требования поддержала, представив письменные пояснения по делу.

Представитель ООО «Газпром Газораспределение Нижний Новгород» по доверенности Кирюшина Е.Е. исковые требования не признала, дополнений не имела.

Истцы Кожанова Е.Ю., Рынчакова Л.В. в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены, ответчик Кожанова Е.Ю. воспользовалась вести дело через представителя.

Представители третьих лиц Администрации г.Н.Новгорода, ООО «Глобал Эстейт» в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Суд, с учетом лиц, участвующих в деле, считает возможным рассмотреть дело в отсутствии не явившихся лиц.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Из положений ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии со ст. 309,310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно ст.401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

В соответствии со ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Согласно ст. 422 Гражданского кодекса Российской Федерации договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент заключения.

В соответствии с п.2 ст.702 Гражданского кодекса Российской Федерации к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения предусмотренные данным параграфом, применяются, если иное не установлено правилами данного кодекса об этих видах договора.

В соответствии с п. 1 и 3 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

Согласно п. 1 ст. 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

В силу п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с п. 1 ст. 27 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон РФ "О защите прав потребителей") исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

В соответствии с п. 1, 2 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги). В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи.

В силу ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно ст. 18 Закона Российской Федерации от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» поставки газа проводятся на основании договоров между поставщиками и потребителями независимо от форм собственности в соответствии с гражданским законодательством и утвержденными Правительством Российской Федерации правилами поставок газа и правилами пользования газом в Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами, изданными во исполнение настоящего Федерального закона.

Отношения по подключению объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения регулируются нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним подзаконными нормативными актами.

Согласно ч. 8 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные сроки подключение (технологическое присоединение) построенного или реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями и информацией о плате за подключение (технологическое присоединение), предоставленными правообладателю земельного участка.

В соответствии с ч. 10 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за подключение, а также порядок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается Правительством Российской Федерации.

Такой порядок установлен Правилами №1547, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 №1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Пунктом 3 Правил №1547 предусмотрено, что подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:

а) направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 1 (далее - заявка о подключении);

б) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 2 (далее - договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении;

в) выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении;

г) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме согласно приложению N 3 (далее - акт о готовности);

д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме согласно приложению N 4 (далее - акт о подключении).

В соответствии с п.п. 5,6 Правил №1547 подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении. По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

В соответствии с пунктом 121 Правил №1547, действовавшей на момент заключения договора №, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках догазификации определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) указанных в абзаце первом настоящего пункта, определяется программой газификации, не может выходить за пределы 2022 года, за исключением случаев, когда:

- для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем;

- для подключения домовладений, расположенных в населенных пунктах, в которых газораспределительные сети будут положены после ДД.ММ.ГГГГ;

- для подключения домовладений требуется осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению) со сроком, определенным в соответствии с пунктом 122 настоящих Правил, выходящим за пределы 2022 года.

Пунктом 122 правил № установлены предельные сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела, в случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя.

Из пункта 123 Правил №, в редакции, действовавшей на момент заключения договора с ФИО2, следовало, что для случаев, указанных в пункте 121 настоящих Правил, в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в программе газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газорапределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 правил.

Судом установлено, что Кожанова Е.Ю. является собственником земельного участка с кадастровым номером № площадью 872 кв.м. и жилого дома с кадастровым номером № площадью 183 кв.м., расположенные по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>Б.

Рынчакова Л.В. является собственником земельного участка с кадастровым номером № площадью 760 кв.м. и жилого дома с кадастровым номером № площадью 167,5 кв.м., расположенные по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>.

Установлено, что ранее земельный участок по адресу: г.Н.Новгород, <адрес> был единым участком и принадлежал Кожановой Е.Ю.

ДД.ММ.ГГГГ Кожанова Е.Ю. подарила Рынчаковой Л.В. земельный участок с кадастровым номером № площадью 760 кв.м. и жилой дом с кадастровым номером № площадью 167,5 кв.м., что подтверждается договором дарения.

ДД.ММ.ГГГГ между Кожановой Е.Ю. и ООО «Газпром Газификация» в лице ПАО «Газпром Газораспределение Нижений Новгород» был заключен договор №

В соответствии с п. 1 договора, исполнитель принял на себя обязательство осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, объекта жилого дома по адресу: г.Н.Новгород, <адрес> к сети газораспределения.

В соответствии с п. 3 договора, срок выполнения работ установлен до ДД.ММ.ГГГГ, стоимость подключения составила 69550 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», Кожановой Е.Ю. и ООО «Газпром газификация» в лице ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» было подписано дополнительное соглашение к договору, в соответствии с которым был изменен порядок оплаты по договору в размере 0,00 руб. Плата по договору за дополнительные работы по газификации внутри земельного участка будет осуществляется в соответствии с решением региональной службы по тарифам <адрес>.

Кожановой Е.Ю. был осуществлен раздел земельного участка, образованы земельные участки с кадастровым номером 52:18:0050296:589 площадью 872 кв.м. и с кадастровым № площадью 760 кв.м.

Постановлением Администрации г.Н.Новгорода № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ земельным участкам присвоены адреса: г.Н.Новгород, <адрес>Б и г.Н.Новгород, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ввиду раздела земельных участков, изменения адресов был заключен договор между Рынчаковой Л.В. и ООО «Газпром Газификация» в лице ПАО «Газпром Газораспределение Нижний Новгород» № №

В соответствии с п. 1 договора ответчики приняли на себя обязательство осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, объекта жилого дома по адресу: г.Н.Новгород, <адрес> к сети газораспределения.

ДД.ММ.ГГГГ между Кожановой Е.Ю. и ответчиками было подписано дополнительное соглашение № к договору, согласно которому в рамках газификации определен адрес объекта подключения: жилой дом по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>Б, установлен срок по договору 100 дней с момента подписания договора.

Между Кожановой Е.Ю. ДД.ММ.ГГГГ подписано дополнительное соглашение № к договору, согласно которому срок выполнения работ был установлен до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между Рынчаковой Л.В. подписано дополнительное соглашение к договору №, в соответствии с которым был изменен порядок оплаты по договору в размере 0,00 руб. Плата по договору за дополнительные работы по газификации внутри земельного участка будет осуществляется в соответствии с решением региональной службы по тарифам <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между Рынчаковой Л.В. и ответчиками подписано дополнительное соглашение № к договору, в соответствии с которым срок выполнения работ был установлен до ДД.ММ.ГГГГ.

Истцам Кожановой Е.Ю., Рынчаковой Л.В. были выданы технические условия. Место объекта газификации жилой дом по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, срок подключения ДД.ММ.ГГГГ, в дальнейшем внесены изменения по сроку выполнения работ до ДД.ММ.ГГГГ.

Однако до настоящего времени подключение к сети газораспределения не произведено.

В возражениях представителя ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» указано, что п. 8 перечня поручений по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от ДД.ММ.ГГГГ Правительству РФ, ПАО «Газпром» и иными газораспределительными организациями поручено обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки, определив критерии и условия такого подключения. Во исполнения поручения Президента РФ, Правительством РФ утверждены правила подключения. В 2021-2022г.г в общество поступили заявки о заключении договоров о подключении в рамках газификации жилых домов по <адрес>, пер. Суздальский г.Н.Новгорода. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» заключены договора с Кожановой Е.Ю. и Рынчаковой Л.В. Жилые дома истцов находятся в негазифицированной застройке микрорайона «Карповка». ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в микрорайоне «Карповка» планируется построить объект «Строительство сети газораспределения среднего и низкого давления с газопроводами к жилым домам, в том числе к дому 20 по <адрес> г.Н.Новгорода. Для выполнения проектно-изыскательских работ по объекту к жилым домам по <адрес> г.Н.Новгорода письмом от ДД.ММ.ГГГГ, а именно заявкой № на выполнение работ к договору 608370 от ДД.ММ.ГГГГ объект передан в подрядную организацию ООО «1-я Группа» на выполнение работ. ДД.ММ.ГГГГ ООО «1-я Группа» направило письма в МКУ «ГУММиД» и ООО «Глобал Эстейд» о согласовании трассы проектируемого газопровода. Из ответа ООО «Глобал Эстейд» следует, что данная организация не может согласовать проект, так как прокладка газопровода подпадает в границы территории улиц в <адрес>, на которой предусматривается размещение торгового цента по договору о развитии территории. Из ответа департамента градостроительного развития и архитектуры г.Н.Новгорода от ДД.ММ.ГГГГ следует, что распоряжением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ утвержден проект планировки и межевания территории в границах <адрес>, Суздальская, пер. Суздальский, Шекспира, реки Ока в <адрес> г.Н.Новгорода, в котором размещение проектируемого газопровода не предусмотрено.

При этом, ответчиком не представлено доказательств, того, что неисполнение мероприятий в рамках договоров с Кожановой Е.Ю. и Рынчаковой Л.В. в установленные сроки вызвано причинами, за которые общество ответственности не несет.

Кроме того, постановлением ФАС, ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ к наказанию в виде штрафа в размере 600000 руб. за повторное совершение административного правонарушения по порядку подключения к газораспределительным сетям.

ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» было обязано предпринять все необходимые меры и в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ выполнить мероприятия по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителей к сети газораспрделения.

При заключении ДД.ММ.ГГГГ договора № № с Кожановой Е.Ю. и ДД.ММ.ГГГГ договора № № с Рынчаковой Л.В. действовало Постановление Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ о газификации.

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению объекта заявителей истек ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, действия ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», выразившееся в нарушении сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, расположенного по адресу: г.Н.Новгород, <адрес> и <адрес>Б, к сетям газораспределения не соответствуют договору и пунктам 121-123 правил №.

Согласно п.п. 16, 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора" по смыслу пункта 2 статьи 310, пункта 3 статьи 426, статьи 450.1 ГК РФ не связанный с нарушением со стороны потребителя односторонний отказ лица, обязанного заключить публичный договор, от исполнения публичного договора не допускается, в том числе в случаях, предусмотренных правилами об отдельных видах договоров, например статьей 782 ГК РФ.

Согласно п.4 ст.13 Закона «О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

В соответствии с разъяснениями, данными в п.28 Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств лежит на исполнителе услуг.

Таким образом, Законом о защите прав потребителей предусмотрено, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере).

Между тем, ответчиком не было представлено доказательств, подтверждающих отсутствие его вины.

Договор от 30.12.2021 года и договор от 16.06.2022 года заключены между сторонами: ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», именуемый «Исполнитель» с одной стороны и Кожановой Е.Ю. и Рынчаковой Л.В., именуемый «Заявитель», и ООО «Газпром газификации».

Согласно пунктам 1, 4 договора обязанностью исполнителя является осуществление подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства, к сетям газораспределения.

Пунктом 8 договора предусмотрена обязанность ООО «Газпром газификации» осуществлять мониторинг исполнения действий по созданию сети газораспределения до точек подключения, рассмотрение претензий заявителя на действия исполнителя.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что в данном случае лицом, ответственным за не исполнение договоров в срок является ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород».

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что истцами соблюдены все условия, необходимые для подключения объекта к сети газораспределения, срок исполнения договора истек, в связи, с чем имеются основания для возложении обязанности на ООО «Газпром газораспределение Барнаул ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»» осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего ФИО2 по адресу: г.Н.Новгород, <адрес> и г.Н.Новгород, <адрес>Б, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границы земельного участка без взимания платы.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 206 ГПК РФ суд полагает необходимым установить срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено, - 1 месяц со дня вступления решения суда в законную силу.

Согласно ст. 15 Закона Российской Федерации о защите прав потребителей моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

В соответствии с п. 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Разрешая исковые требования о взыскании с ответчика компенсации морального вреда, суд учитывает характер правоотношений сторон, одной из которых выступает экономически более слабая сторона, предмет договора, которым, характер нравственных страданий истца, степень вины ответчика, требования разумности и справедливости и считает возможным взыскать с ответчика ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в пользу истца Кожановой Е.Ю. в размере 10000 руб., в пользу истца Рынчаковой Л.В. в размере 10000 руб.

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Таким образом, с ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в пользу Кожановой Е.Ю. подлежит взысканию штраф в размере 5000 руб., в пользу Рынчаковой Л.В. в размере 5000 руб.

Оснований для снижения размера штрафа, судом не установлено.

В соответствии с требованиями ст.100 Гражданского процессуального кодекса РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по её письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Из материалов дела следует, что расходы истца на оплату услуг представителя составили 35000 рублей, что документально подтверждено.

Соотнося заявленную сумму расходов, учитывая характер рассмотренной категории спора и его сложность, объем выполненной работы по подготовке заявления и иных процессуальных документов, количество затраченного на это времени, а также учитывая результат рассмотрения дела, суд полагает заявленный размер расходов за оказание юридических услуг в размере 35000 руб. не соответствует принципу разумности и справедливости.

Таким образом, учитывая характер оказанных услуг, представление квитанции, подтверждающих оплату этих расходов, исходя из принципа разумности, степени сложности дела и проделанной представителем работы, исходя из соблюдения баланса интересов сторон, что согласуется с инструкцией «О порядке определения размера гонорара при заключении адвокатами палаты соглашений об оказании юридической помощи физическим и юридическим лицам», утвержденной Решением Совета ПАНО от 06.04.2022 года, суд полагает возможным взыскать с ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в пользу Кожановой Е.Ю. расходы за оказание юридических услуг в размере 30000 руб.

С ответчика также надлежит взыскать расходы по уплате госпошлины в размере 1200 руб. в доход бюджета, от уплаты которых истец освобожден в силу закона (ст. 103 п. 1 ГПК РФ).

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░» (░░░ №) ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░) ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░: ░.<░░░░░> ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░> ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ 1 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░» (░░░ №) ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. (░░.░░.░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░: №) ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10000 ░░░., ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 5000 ░░░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 30000 ░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░» (░░░ №) ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. (░░.░░.░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░: №) ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10000 ░░░., ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 5000 ░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░» ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1200 ░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░ ░.░.░░░░░░░░