Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-4024/2021 ~ М-3901/2021 от 02.08.2021

22RS0065-02-2021-004815-22                                                                                                              Дело № 2-4024/2021

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

21 декабря 2021 года г.Барнаул

Индустриальный районный суд города Барнаула Алтайского края в составе: председательствующего судьи Комиссаровой И.Ю., при секретаре Нестеровой Е.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Шабалина Павла Васильевича к Соловьеву Виктору Николаевичу о взыскании задолженности по договору подряда,

УСТАНОВИЛ:

Шабалин П.В. обратился в Индустриальный районный суд города Барнаула с иском к Соловьеву В.Н. о взыскании задолженности по договору подряда.

В обоснование исковых требований ссылается на то, что между Шабалиным П.В. (заказчиком) и Соловьевым В.Н. (исполнителем) был заключен договор подряда № 1-2018 от 22.05.2018, согласно которому исполнитель принял на себя обязательство выполнить своими силами комплекс работ по прокладке сетей водопровода методом ГНБ от точек подключения к скважине на земельных участках с кадастровыми номерами 22:63:030219:1124, 22:63:030219:2056, расположенных по адресу: г.Барнаул, улицы Смородиновая, Оливковая, переулки Пасленовый, Кофейный, Кофейный 1, Летный, а заказчик обязался оплатить эти работы. Стоимость работ по договору составляет 2 574 215 рублей. Исполнитель обязался полностью завершить строительство и сдать готовый объект заказчику с учетом дополнительного соглашения от 22.12.2018 к 15.08.2019. Заказчик оплатил исполнителю 19.11.2018 денежную сумму в размере 2 076 150 рублей. Исполнитель до настоящего времени не выполнил свои обязательства. На 28.07.2021 срок просрочки составляет 728 дней, что превышает 3% от невыполненного объема работ, поэтому сумма пени ограничивается 3% от суммы оплаты 2 076 150 рублей. Таким образом, сумма пени составляет 62 284 рубля 50 копеек. Истцом в адрес ответчика направлено уведомление об отказе (расторжении) от договора подряда № 1-2018 от 22.05.2018 в связи с нарушением срока выполнения работ и претензия о возврате оплаченной суммы в размере 2 076 150 рублей. Однако ответчик задолженность не погасил, ответ не представил.

Истец просил взыскать с ответчика денежные средства в размере 2 076 150 рублей и пени в размере 62 284 рубля 50 копеек, проценты, подлежащие начислению на сумму долга в размере ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная с 29.07.2021 до момента фактической выплаты денежной суммы, оплаченную государственную пошлину.

В судебном заседании стороны в целях прекращения спора, возникшего по вопросу взыскания задолженности по договору подряда, заключили мировое соглашение, которое просили суд утвердить.

Текст мирового соглашения представлен в материалы дела, согласно которому: стороны в соответствии со ст.39, 153.8, 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации договорились об урегулировании спора по делу № 2-4024/2021, возникшего по исковому заявлению истца о взыскании с ответчика денежных средств в размере 2 076 150 рублей по договору подряда, пени в размере 62 284 рубля 50 копеек, процентов за каждый день просрочки, оплаченной государственной пошлины.

1. Стороны признают, что договор подряда № 1-2018 от 20.05.2018 со всеми дополнениями и изменениями к нему заключен в установленном законом порядке, нарушен ответчиком как по качеству выполнения работ, так и по срокам выполнения работ.
2. По настоящему мировому соглашению в целях урегулирования спора ответчик обязуется выполнить следующие работы по договору:

- в срок до 15.01.2022 ответчик обязуется осуществить: монтаж трубы (диаметром 63, протяженностью 340 метров), монтаж колодцев в количестве 13 шт. (диаметр колодца 1 метр), монтаж запорной арматуры в колодцах 15 шт., опрессовку трассы под давлением воздуха со специализированно службой и составлением акта приемки опрессованной трассы, работы по подключению созданной системы водоснабжения к ЦСВ.

- в срок до 15.02.2022 ответчик обязан: обеспечить комплексное испытание смонтированного оборудования и подключение оборудования для его эксплуатации со специализированной организацией, передать истцу дополнительную документацию, технические условия, схемы расположения проложенных коммуникаций и установки запорной арматуры и гидрантов, акты на опрессовку, акт ввода в эксплуатацию.

1. Обязательства ответчика считаются исполненными с момента подписания акта приема-передачи сторонами работ с участием независимого эксперта, привлеченного за счет ответчика и ООО «Барнаульский водоканал».
2. В случае неисполнения по любым причинам ответчиком своих обязательств, в том числе, в случае нарушения сроков выполнения работ, указанных в п.2 настоящего соглашения, ответчик обязуется выплатить истцу штраф в размере 2 000 000 рублей.
3. Судебные расходы, расходы по оплате услуг представителя и любые иные расходы сторон, связанные прямо и/или косвенно с настоящим делом, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла при условии соблюдения условий настоящего мирового соглашения. В случае нарушения условий мирового соглашения, ответчик обязуется выплатить истцу судебные расходы в размере 100 000 рублей.

Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст. 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, разъяснены и понятны.

Руководствуясь ст.ст. 153.8-153.10, абз.5 ст.220, ст.ст.221,224-225 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение по делу по иску Шабалина Павла Васильевича к Соловьеву Виктору Николаевичу о взыскании задолженности по договору подряда, по условиям которого:

1.Стороны признают, что договор подряда № 1-2018 от 20.05.2018 со всеми дополнениями и изменениями к нему заключен в установленном законом порядке, нарушен ответчиком как по качеству выполнения работ, так и по срокам выполнения работ.

2.По настоящему мировому соглашению в целях урегулирования спора ответчик обязуется выполнить следующие работы по договору:

- в срок до 15.01.2022 ответчик обязуется осуществить: монтаж трубы (диаметром 63, протяженностью 340 метров), монтаж колодцев в количестве 13 шт. (диаметр колодца 1 метр), монтаж запорной арматуры в колодцах 15 шт., опрессовку трассы под давлением воздуха со специализированно службой и составлением акта приемки опрессованной трассы, работы по подключению созданной системы водоснабжения к ЦСВ.

- в срок до 15.02.2022 ответчик обязан: обеспечить комплексное испытание смонтированного оборудования и подключение оборудования для его эксплуатации со специализированной организацией, передать истцу дополнительную документацию, технические условия, схемы расположения проложенных коммуникаций и установки запорной арматуры и гидрантов, акты на опрессовку, акт ввода в эксплуатацию.

3.Обязательства ответчика считаются исполненными с момента подписания акта приема-передачи сторонами работ с участием независимого эксперта, привлеченного за счет ответчика и ООО «Барнаульский водоканал».

4.В случае неисполнения по любым причинам ответчиком своих обязательств, в том числе, в случае нарушения сроков выполнения работ, указанных в п.2 настоящего соглашения, ответчик обязуется выплатить истцу штраф в размере 2 000 000 рублей.

5.Судебные расходы, расходы по оплате услуг представителя и любые иные расходы сторон, связанные прямо и/или косвенно с настоящим делом, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла при условии соблюдения условий настоящего мирового соглашения. В случае нарушения настоящего мирового соглашения

ответчик обязуется выплатить истцу судебные расходы в размере 100 000 рублей.

Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст. 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, разъяснены и понятны.

Производство по делу по иску Шабалина Павла Васильевича к Соловьеву Виктору Николаевичу о взыскании задолженности по договору подряда, прекратить в связи с утверждением мирового соглашения.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.

Судья	И. Ю. Комиссарова
Верно, судья		И. Ю. Комиссарова
Секретарь судебного заседания		Е.С. Нестерова
Определение вступило в               законную силу 21.12.2021               секретарь судебного заседания		Е.С. Нестерова
Подлинный документ находится в гражданском деле №2-5402/2021 Индустриального районного суда города Барнаула Алтайского края