Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-1343/2024 ~ М-503/2024 от 20.02.2024

Дело № 2-1343/2024

№

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

20 июня 2024 года г. Барнаул

Железнодорожный районный суд г. Барнаула в составе:

председательствующего Злобиной Е.А.,

при секретаре Земнуховой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Саяпина О.А. к обществу с ограниченной ответственностью «СтройКомфорт» о защите прав потребителя,

У С Т А Н О В И Л:

Саяпин О.А. обратился в суд с вышеуказанным иском, в котором просит обязать ответчика в течение 7 календарных дней со дня вынесения решения суда за счет собственных средств устранить недостатки, а именно осуществить восстановление линеарной плитки по периметру здания по адресу: <адрес>, выполнить в полном объеме работы по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «СтройКомфорт» и Саяпиным О.А., сдать Сапину О.А. результат выполненных работ по договору подряда; взыскать с ООО «СтройКомфорт» в пользу Саяпина О.А. неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 744600 руб.

До рассмотрения дела по существу сторонами представлено в суд мировое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между истцом Саяпиным О.А. и ответчиком ООО «СтройКомфорт», которым стороны договорились о следующем.

В целях прекращения спора Стороны договорились, что Ответчик обязуется за свой счет и своими силами произвести в полном объеме и надлежащим образом строительно-монтажные работы по Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ

Работы Ответчик обязан произвести в следующем порядке: Ответчик обязуется в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента утверждения настоящего соглашения за свой счёт и своими силами устранить недостатки, а именно осуществить замену поврежденной и недостающей линеарной панели (90 м.п.) по периметру здания и сделать усиление. Ответчик производит полную разборку установленных линеарных панелей, замену резьбовых соединений на заклепки, так как резьбовые соединения не выдерживают вибрационной и ветровой нагрузки. Действующая несущая конструкция не обеспечивает должного монтажа, так как точки крепления панелей находятся на расстоянии 1,4 метра друг от друга, что по факту не обеспечило долговечность конструкции. Для предотвращения этого, Ответчик обязуется пропустить по всей конструкции еще одну горизонтальную прожилину - сделать усиление из профильной трубы 40x40мм (90 п.м.), чтобы крепеж линеарной панели был расположен на расстоянии не более 70 см. друг от друга. Ответчик производит замену поврежденных и бракованных панелей на панели надлежащего качества. Работы Ответчик обязуется производить в присутствии Истца, либо его представителя. О начале работ Ответчик уведомляет Истца любым способом (по телефону, смс-сообщение) за 2 (два) дня до начала работ.

Ответчик обязуется произвести работы в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента утверждения настоящего соглашения.

Истец в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения мирового соглашения предоставляет Ответчику профильную трубу 40x40мм (90 п.м.), которую Ответчик обязуется использовать для усиления конструкции.

Ответчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения мирового соглашения предоставляет Истцу плоский лист для изготовления линеарных панелей. Ответчик обязуется предоставить плоский лист в объеме необходимом для производства работ по Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, цветовая гамма должна соответствовать панелям ранее установленным Ответчиком. Истец изготавливает линеарные панели и передает их Ответчику для производства работ, указанных в п. 1 настоящего Соглашения.

Результат работ Ответчик сдает Истцу по Акту приема-передачи выполненных работ. В случае если Ответчик необоснованно уклоняется от подписания акта приёма-передачи выполненных работ, такой акт направляется почтовым отправлением (заказным письмом) по адресу указанному в настоящем соглашении и считается полученным.

Стороны пришли к соглашению, что после выполнения Ответчиком вышеуказанных работ надлежащим образом и сдачи их Истцу, обязательства Сторон по Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ считаются исполненными в полном объеме. Истец не имеет задолженности перед Ответчиком по Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Ответчик признает, что работы и материалы оплачены Истцом в полном объеме.

При выполнении Ответчиком надлежащим образом работ, указанных в п. 1 настоящего Соглашения, Истец не будет требовать взыскания с Ответчика неустойки.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Ответчиком обязательств по выполнению работ, указанных в и. 1 настоящего Соглашения, не предоставлении материалов и т.д. договоренность между Истцом и Ответчиком о прощении неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 744 600 (семьсот сорок четыре тысячи шестьсот) рублей прекращает свое действие и Истец оставляет за собой право обратиться в суд с требованием о взыскании пени за несвоевременное выполнение Ответчиком работ и друг их убытков по Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГВ случае возникновения у Ответчика просрочки по выполнению работ (невыполнение Ответчиком работ) Истец имеет право обратиться в Железнодорожный районный суд г. Барнаула за выдачей исполнительного листа на принудительное исполнение условий настоящего мирового Соглашения.

В случае, если Ответчик не выполнит работы в сроки, установленные в настоящем Соглашении, либо выполнит работы с недостатками, Истец вправе для определения качества выполненных Ответчиком работ, а также для определения объема выполненных (не выполненных) Ответчиком работ, обратиться в независимую экспертную организацию и произвести экспертное исследование.

Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 153.11. Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим мировым соглашением.

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII настоящего Кодекса на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.

Расходы по оплате услуг представителей, а также иные расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.

Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

Мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны и суда.

Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения судом.

Мировое соглашение приобщено к материалам дела.

В судебное заседание лица, участвующие в деле, не явились, извещена надлежаще, в связи с чем суд, руководствуясь положениями ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, полагает возможным рассмотреть дело при данной явке.

Изучив условия представленного мирового соглашения, материалы дела, суд приходит к выводу о возможности утверждения мирового соглашения на условиях, достигнутых сторонами, поскольку оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

В связи с утверждением мирового соглашения суд прекращает производство по делу. Сторонам разъяснены последствия утверждения судом мирового соглашения, предусмотренные ст.ст. 220, 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 153.8-153.10, 220-221, 224-225 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Утвердить мировое соглашение, заключенное ДД.ММ.ГГГГ между истцом Саяпиным О.А. и обществом с ограниченной ответственностью «СтройКомфорт», на следующих условиях.

Истец Саяпин О.А,, паспорт №, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения мирового соглашения предоставляет Ответчику ООО «СтройКомфорт», ИНН №, профильную трубу 40x40мм (90 п.м.), которую ООО «СтройКомфорт» обязуется использовать для усиления конструкции.

Ответчик ООО «СтройКомфорт», ИНН №, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения мирового соглашения предоставляет Истцу Саяпину О.А., паспорт №, плоский лист для изготовления линеарных панелей. Ответчик ООО «СтройКомфорт» обязуется предоставить плоский лист в объеме необходимом для производства работ по Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, цветовая гамма должна соответствовать панелям, ранее установленным ООО «СтройКомфорт». Истец Саяпин О.А. изготавливает линеарные панели и передает их ООО «СтройКомфорт» для производства работ, указанных в п. 1 настоящего Соглашения.

В течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента утверждения настоящего соглашения ООО «СтройКомфорт», ИНН №, за свой счёт и своими силами производит полную разборку установленных линеарных панелей, замену резьбовых соединений на заклепки, осуществляет замену поврежденной и недостающей линеарной панели (90 м.п.) по периметру здания с усилением, дополнительно пропустив по всей конструкции еще одну горизонтальную прожилину (усиление из профильной трубы 40x40мм (90 п.м.), чтобы крепеж линеарной панели был расположен на расстоянии не более 70 см. друг от друга). Ответчик производит замену поврежденных и бракованных панелей на панели надлежащего качества. Работы Ответчик обязуется производить в присутствии Истца Саяпина О.А., паспорт №, либо его представителя. О начале работ Ответчик ООО «СтройКомфорт», уведомляет Истца Саяпина О.А. любым способом (по телефону, смс-сообщение) за 2 (два) дня до начала работ.

Результат работ Ответчик ООО «СтройКомфорт», ИНН №, сдает Истцу Саяпину О.А., паспорт №, по Акту приема-передачи выполненных работ. В случае если Ответчик ООО «СтройКомфорт» необоснованно уклоняется от подписания акта приёма-передачи выполненных работ, такой акт направляется почтовым отправлением (заказным письмом) по адресу указанному в настоящем соглашении и считается полученным.

Производство по делу по заявленным исковым требованиям прекратить.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.

Судья                      Е.А.Злобина