Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-1185/2023 ~ М-967/2023 от 12.04.2023

74RS0014-01-2023-001091-69

       Дело № 2-1185/2023

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Верхний Уфалей                               24 мая 2023 года

Верхнеуфалейский городской суд Челябинской области в составе: председательствующего судьи Шубаковой Е.С.

при секретаре Бычковой О.Ф.

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску Акционерного общества «Газпром Газораспределение Челябинск» в лице филиала Акционерного общества «Газпром Газораспределение Челябинск» в г. Кыштыме к Лобановой Светлане Владимировне о расторжении договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительным сетям, взыскании убытков, понесенных в рамках исполнения договора

У С Т А Н О В И Л :

    Акционерное общество «Газпром Газораспределение Челябинск» в лице филиала Акционерного общества «Газпром Газораспределение Челябинск» в г. Кыштыме (далее – АО «Газпром Газораспределение Челябинск» в лице филиала АО «Газпром Газораспределение Челябинск» в    г. Кыштыме, истец) обратилось в суд с иском (с учетом уточнений в порядке ст. 39 ГПК РФ) к Лобановой С.В. о расторжении договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительным сетям, взыскании убытков, понесенных в рамках исполнения договора, судебных расходов.

    В обоснование своих требований указали, что 30.07.2019 года между АО «Газпром Газораспределение Челябинск» в лице филиала АО «Газпром Газораспределение Челябинск» в г. Кыштыме и Лобановой С.В. (заявитель, ответчик) был заключен договор № № о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительной сети.

Истец, как исполнитель по договору, принял на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> (далее - объект капитального строительства) к газораспределительной сети, а ответчик, как заявитель, обеспечить готовность объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

    Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составлял 9 месяцев со дня заключения Договора. Предварительно, стороны определили день подключения 16.05.2020 года (п. 3 Договора). Дополнительными соглашениями от 15.05.2020 года, а затем от 10.11.2020 года, срок осуществления мероприятий по договору продлен до 16.05.2021 года. Соответственно, срок исполнения мероприятий по подключению истек 16.05.2021 года.

    По состоянию на 25.03.2022 года Лобанова С.В. принятые на себя в соответствии с п. 7 Договора обязательства не исполнила.

Истцом мероприятия по подключению (технологическому присоединению) выполнены в полном объеме, за исключением мероприятий по мониторингу выполнения заявителем технических условий и фактическому присоединению, поскольку указанные мероприятия могут быть выполнены только после выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) заявителем в границах принадлежащего ему земельного участка.

В результате исполнения договора о подключении (технологическом присоединении) истцом на 01.03.2023 года понесены расходы в размере 425209 руб. 26 коп.

30.08.2019 года ответчиком произведена частичная оплата по договору в размере 13014 руб. 45 коп.

07.12.2022 года истцом в адрес ответчика было направлено предложение о расторжении договора (с приложением соглашения о расторжении, предусматривающего компенсацию фактически понесенных истцом расходов по договору). Предложение, осталось без удовлетворения: соглашение о расторжении не подписано, фактические затраты, которые истец понес, исполняя условия договора, заявителем не возмещены.

Просят расторгнуть договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительным сетям от 30.07.2019 № №, заключенный между АО «Газпром газораспределение Челябинск» и Лобановой С.В. Взыскать с Лобановой С.В. в пользу АО «Газпром газораспределение Челябинск» убытки в размере 412194 руб. 81 коп.                           (425209 руб. 26 коп. - 13014 руб. 45 коп.), расходы по оплате госпошлины.

В ходе судебного заседания сторонами: истцом АО «Газпром Газораспределение Челябинск» в лице филиала АО «Газпром Газораспределение Челябинск» в г. Кыштыме и Лобановой С.В., представлено мировое соглашение, выраженное в подписанном ими и адресованном суду заявлении в письменной форме. Заявление приобщено к делу.

По условиям мирового соглашения, которое стороны просят утвердить:

1. Истец отказывается от предъявленных к ответчику исковых требований о расторжении договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительным сетям № СЕВ:ТПН-399/19 от 30.07.2019 года и взыскании убытков в размере 425209 (четыреста двадцать пять тысяч двести девять) рублей 26 копеек.

2. Истец по заявлению ответчика заключает дополнительное соглашение к договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительным сетям              № СЕВ:ТПН-399/19 от 30.07.2019 года о продлении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению на срок, указный ответчиком в заявлении, но не более чем на 6 месяцев с даты подачи такого заявления ответчиком в адрес истца.

3. Ответчик обязуется осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению), включая комплекс строительно-монтажных работ по созданию сети газопотребления, в пределах границ земельного участка, владельцем которого он является, уведомить истца о готовности объекта капитального строительства к подключению к сети газораспределения не менее чем за 10 рабочих дней до окончания срока действия договора и подписать акт о подключении объекта капитального строительства не позднее дня окончания срока осуществления мероприятий предусмотренного договором и подписанным дополнительным соглашением к договору № СЕВ:ТПН-399/19 от 30.07.2019 года.

4. В соответствии с ч. 1 п. 3 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, при заключении мирового соглашения до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.

Ответчик обязуется частично возместить истцу судебные расходы, связанные с оплатой государственной пошлины при подаче искового заявления в Верхнеуфалейский городской суд Челябинской области в размере 30% от суммы оплаченной истцом по платежному поручению                    № от 23.03.2023 года, что составляет 4035 рублей 63 копейки в течение 10 дней с момента утверждения мирового соглашения судом по следующим реквизитам: Акционерное общество «Газпром Газораспределение Челябинск» Юридический адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69А, кабинет 32, ИНН 7453128989, КПП 745301001, ОГРН1037403898058 Реквизиты банка: Банк Центральный филиал АБ «РОССИЯ» Адрес банка: 142770 Московская область, Ленинский р-н, пос. Газопровод, Деловой центр Расчетный счет 40702810300010005218 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ», БИК 044525220, Корреспондентский субсчет 30101810145250000220, Получатель: АО «Газпром газораспределение Челябинск.

5. В случае несоблюдения ответчиком условий мирового соглашения, суд по заявлению истца выдает исполнительный лист о взыскании с ответчика 425209 (четыреста двадцать пять тысяч двести девять) рублей 26 копеек в пользу истца через 6 (шесть) месяцев с даты утверждения мирового соглашения..

6. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

7. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы гражданского дела №.

8. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Верхнеуфалейским городским судом Челябинской области и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Представитель истца АО «Газпром Газораспределение Челябинск» в лице филиала АО «Газпром Газораспределение Челябинск» в г. Кыштыме – Хакимова Л.Ш., действующая на основании доверенности № № от 29.12.2022 года в судебном заседании просила утвердить представленное мировое соглашение.

Ответчик Лобанова С.В. в судебном заседании поддержала ходатайство об утверждении мирового соглашения.

В соответствии с ч. ч. 1, 2 ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением. Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствии со ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом, а также в случае отказа истца от иска, если отказ от иска принят судом.

Обсудив ходатайство об утверждении мирового соглашения, суд считает возможным утвердить мировое соглашение и прекратить производство по делу по иску Акционерного общества «Газпром Газораспределение Челябинск» в лице филиала Акционерного общества «Газпром Газораспределение Челябинск» в г. Кыштыме к Лобановой Светлане Владимировне о расторжении договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительным сетям, взыскании убытков, понесенных в рамках исполнения договора, судебных расходов.

Настоящее мировое соглашение заключено сторонами в соответствии со ст. ст. 39, 173 ГПК РФ, в целях мирового урегулирования спора.

Сторонам разъяснены и понятны последствия прекращения гражданского дела, в связи с утверждением мирового соглашения, предусмотренные ст. 220, 221 ГПК РФ.

Сторонам разъяснена ст. 428 ГПК РФ, в соответствии с которой мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству истца.

Руководствуясь ст. ст. 39, 173, ст. 220, 221 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Утвердить заключенное Акционерным обществом «Газпром Газораспределение Челябинск» в лице филиала Акционерного общества «Газпром Газораспределение Челябинск» в г. Кыштыме и Лобановой Светланой Владимировной мировое соглашение, согласно которому:

1. Истец отказывается от предъявленных к ответчику исковых требований о расторжении договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительным сетям № № от 30.07.2019 года и взыскании убытков в размере 425209 (четыреста двадцать пять тысяч двести девять) рублей 26 копеек.

2. Истец по заявлению ответчика заключает дополнительное соглашение к договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительным сетям              № № от 30.07.2019 года о продлении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению на срок, указный ответчиком в заявлении, но не более чем на 6 месяцев с даты подачи такого заявления ответчиком в адрес истца.

3. Ответчик обязуется осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению), включая комплекс строительно-монтажных работ по созданию сети газопотребления, в пределах границ земельного участка, владельцем которого он является, уведомить истца о готовности объекта капитального строительства к подключению к сети газораспределения не менее чем за 10 рабочих дней до окончания срока действия договора и подписать акт о подключении объекта капитального строительства не позднее дня окончания срока осуществления мероприятий предусмотренного договором и подписанным дополнительным соглашением к договору № № от 30.07.2019 года.

4. В соответствии с ч. 1 п. 3 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, при заключении мирового соглашения до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.

Ответчик обязуется частично возместить истцу судебные расходы, связанные с оплатой государственной пошлины при подаче искового заявления в Верхнеуфалейский городской суд Челябинской области в размере 30% от суммы оплаченной истцом по платежному поручению                    № № от 23.03.2023 года, что составляет 4035 рублей 63 копейки в течение 10 дней с момента утверждения мирового соглашения судом по следующим реквизитам: Акционерное общество «Газпром Газораспределение Челябинск» Юридический адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69А, кабинет 32, ИНН 7453128989, КПП 745301001, ОГРН1037403898058 Реквизиты банка: Банк Центральный филиал АБ «РОССИЯ» Адрес банка: 142770 Московская область, Ленинский р-н, пос. Газопровод, Деловой центр Расчетный счет 40702810300010005218 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ», БИК 044525220, Корреспондентский субсчет 30101810145250000220, Получатель: АО «Газпром газораспределение Челябинск.

5. В случае несоблюдения ответчиком условий мирового соглашения, суд по заявлению истца выдает исполнительный лист о взыскании с ответчика 425209 (четыреста двадцать пять тысяч двести девять) рублей 26 копеек в пользу истца через 6 (шесть) месяцев с даты утверждения мирового соглашения.

6. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

7. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы гражданского дела № 2-1185/2023.

8. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Верхнеуфалейским городским судом Челябинской области и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Производство по гражданскому делу по иску Акционерного общества «Газпром Газораспределение Челябинск» в лице филиала Акционерного общества «Газпром Газораспределение Челябинск» в г. Кыштыме к Лобановой Светлане Владимировне о расторжении договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительным сетям, взыскании убытков, понесенных в рамках исполнения договора, судебных расходов, прекратить.

Разъяснить сторонам, что в соответствии со ст. 220, 221 Гражданского процессуального кодекса РФ, повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

    Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения.

Председательствующий:                     Е.С. Шубакова