Судебный акт #1 (Решения) по делу № 2-5417/2022 ~ М-3303/2022 от 30.03.2022

УИД: 11RS0001-01-2022-005376-35

Дело № 2-5417/2022

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Сыктывкарский городской суд Республики Коми

в составе председательствующего судьи Никитенковой Е.В.,

при секретаре Комаровой О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Сыктывкаре 31 мая 2022 года гражданское дело по иску Поздеева Павла Леонидовича к Коновалову Дмитрию Сергеевичу о расторжении договора, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

Поздеев П.Л. обратился в суд с иском к Коновалову Д.С. о расторжении договора подряда от 17.06.2021, взыскании денежных средств, полученных по договору подряда от 17.06.2021 в размере 150000 руб., неустойки за период с 02.07.2021 по 21.10.2021 включительно в сумме 150000 руб., компенсации морального вреда, штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, почтовых расходов.

В обоснование иска указано, что по договору подряда от 17.06.2021 Коновалов Д.С. принял на себя обязательства по монтажу дренажа вокруг дома истца, монтажу дренажного колодца. Истцом по указанному договору были выплачены ответчику денежные средства в сумме 150000 руб. Между тем, работы, предусмотренные договором, до настоящего времени ответчиком не исполнены.

В судебном заседании Поздеев П.Л. не присутствовал, извещен надлежащим образом, его представитель заявленные требования поддержала.

Коновалов Д.С. в судебном заседании не участвовал, извещен надлежащим образом, возражений по существу иска не представил, об уважительных причинах неявки суд не уведомил, о рассмотрении дела в его отсутствие не ходатайствовал.

Исследовав доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к следующему.

Как установлено судом, 17.06.2021 между Поздеевым П.Л. (заказчик) с одной стороны и Коноваловым Д.С. (подрядчик) с другой стороны заключен договор подряда, по условиям которого под земляными работами в рамках Договора Стороны подразумевают проведение следующих работ – монтаж дренажа вокруг дома по адресу: ... общей длиной 60 метров, монтаж дренажного колодца 2 метра.

Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения Работ по Договору.

Дата начала выполнения работ по Договору – 17.06.2021, дата окончания выполнения работ по Договору – 01.07.2021. Промежуточные сроки выполнения работ стороны согласовывают дополнительно при необходимости в графике производства работ.

По условиям договора подряда Заказчик обязался (п. 2.1):

осмотреть и принять с участием Подрядчика результат выполненных Работ в сроки и порядке, предусмотренных Договором;

при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Подрядчику;

оплатить выполненные Работы в порядке, предусмотренном Договором;

предоставить Подрядчику необходимые материалы (оборудование) для выполнения Работ (в случае, если материалы и/или оборудование предоставляются Заказчиком).

Подрядчик со своей стороны обязался (п. 2.3):

осуществить Работы в соответствии е Договором;

соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности Работ;

немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение рабочих дней со дня получения Заказчиком уведомления о приостановлении Работ;

в течение рабочих дней до указанного в Договоре срока выполнения Работ проинформировать Заказчика о готовности результата Работ;

своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ.

В силу п. 3.1, п. 3.2 договора подряда общая стоимость Работ по Договору составляет 150000 руб.

Оплата по Договору производится в следующем порядке: Заказчик производит предоплату в размере 50% от стоимости выполняемых Работ в течение 3 банковских дней с момента подписания Договора Сторонами и получения счета на предоплату. Оставшиеся 50% передаются Подрядчику перед монтажом и копкой колодца. Подрядчик в последующем обязан закончить все работы согласно настоящему договору не позднее сроков, указанных в п. 1.4.

Судом установлено, что 23.06.2021 Поздеев П.Л. оплатил Коновалову Д.С. 50 % от согласованной стоимости работ в сумме 75000 руб., что подтверждается представленной суду распиской Коновалова Д.С. в получении денег.

17.07.2021 Поздеев П.Л. оплатил Коновалову Д.С. оставшуюся часть от согласованной стоимости работ в сумме 75000 руб., что подтверждается представленной суду распиской Коновалова Д.С. в получении денег.

Как следует из искового заявления, и не опровергнуто в ходе производства по делу, к выполнению работ в установленный договором подряда срок: с 17.06.2021 ответчик не приступил.

Согласно объяснениям представителя истца, между сторонами была устно согласована новая дата окончания работ по договору – до 01.09.2021, однако ответчик в указанный срок к работам не приступил, не окончил их, от контактов с истцом уклоняется.

В ходе производства по делу ответчиком не представлено суду доказательств выполнения им работ по договору.

Приведенные обстоятельства свидетельствуют о нарушении ответчиком условий договора подряда.

Согласно ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

На основании ст. 730 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Судом из объяснений истца, а также из письменных материалов, предоставленных УМВД России по г. Сыктывкару, установлено, что Коновалов Д.С. регулярно оказывает физическим лицам за плату услуги по обустройству колодцев, не имея при этом регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

В соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом

На основании п. 1 и п. 4 ст. 23 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с нарушением требований пункта 1 настоящей статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам правила настоящего Кодекса об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Согласно разъяснениям, содержащимся в 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», исходя из смысла пункта 4 статьи 23 ГК РФ гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в нарушение требований, установленных пунктом первым данной статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. К таким сделкам суд применяет законодательство о защите прав потребителей.

Поскольку судом установлено, что ответчик фактически осуществляет предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, к правоотношениям сторон, возникшим на основании договора подряда от 17.06.2021, подлежат применению положения действующего законодательства о защите прав потребителей.

Согласно ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии со ст. 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

На основании ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

В силу п. 1 ст. 27 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Согласно п. 1, п. 4 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

назначить исполнителю новый срок;

поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

Поскольку в ходе производства по делу установлено, что работы по договору подряда от 17.06.2021 не выполнены Коноваловым Д.С. в установленный договором срок, Поздеев П.Л. имеет предусмотренное законом право отказаться от исполнения договора о выполнении работы и потребовать полного возмещения убытков.

Учитывая изложенное, суд признает подлежащими удовлетворению требования иска о расторжении договора подряда от 17.06.2021 и взыскании с ответчика Коновалова Д.С. денежных средств, полученных по договору подряда от 17.06.2021, в размере 150000 руб.

Согласно п. 5 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Истец ставит в иске вопрос о взыскании с ответчика неустойки за нарушение срока окончания работ с 02.07.2021 по 21.10.2021. Между тем, как следует из объяснений представителя истца, сторонами был согласован новый срок окончания работ – до 01.09.2021, в связи с чем неустойка за нарушение срока окончания работ подлежит взысканию с ответчика с 02.09.2021.

Размер неустойки с 02.09.2021 по 21.10.2021 составит:

(150000 руб. * 3%) * 50 дн. = 225000 руб.

Поскольку сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, суд определяет размер неустойки, подлежащей взысканию с Коновалова Д.С. за период с 02.09.2021 по 21.10.2021 равным 150000 руб.

Так как в ходе рассмотрения дела нашел свое подтверждение факт нарушения ответчиком как подрядчиком прав истца как потребителя, заключившего договор подряда для личных нужд, суд, руководствуясь положениями ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», признает обоснованными требования истца о присуждении компенсации морального вреда. Размер компенсации определяется судом исходя из цены договора, периода просрочки по договору, значимости объекта договора для заказчика, степени вины ответчика в нарушении условий договора, в размере 3000 руб.

Суд также взыскивает с ответчика в соответствии с положениями п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, что составит 151500 руб.

Общая сумма, подлежащая взысканию с Коновалова Д.С. в пользу Поздеева П.Л., составит 454500 руб.

Истцом при подаче иска были понесены почтовые расходы на направление ответчику копии искового заявления с приложенными документами в сумме 225 руб. 92 коп.

Поскольку указанные расходы являлись для истца необходимыми, на основании ст. 98 ГПК Российской Федерации с Коновалова Д.С. надлежит взыскать в пользу Поздеева П.Л. почтовые расходы в сумме 225 руб. 92 коп.

Руководствуясь ст.194-199 ГПК Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Расторгнуть договор подряда от 17.06.2021, заключенный между Поздеевым Павлом Леонидовичем и Коноваловым Дмитрием Сергеевичем.

Взыскать с Коновалова Дмитрия Сергеевича в пользу Поздеева Павла Леонидовича денежные средства, полученные по договору подряда от 17.06.2021 в размере 150000 руб., неустойку за период с 02.09.2021 по 21.10.2021 включительно в сумме 150000 руб., компенсацию морального вреда в сумме 3000 руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 151500 руб., всего взыскать 454500 руб.

Взыскать с Коновалова Дмитрия Сергеевича в пользу Поздеева Павла Леонидовича почтовые расходы в сумме 225 руб. 92 коп.

Заявление об отмене заочного решения может быть подано ответчиком в Сыктывкарский городской суд Республики Коми в течение семи дней со дня вручения копии заочного решения.

Заочное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Коми через Сыктывкарский городской суд Республики Коми в течение одного месяца со дня вынесения Сыктывкарским городским судом Республики Коми определения об отказе в удовлетворении заявления об отмене заочного решения суда.

Председательствующий Е.В. Никитенкова

Мотивированное решение изготовлено 07.06.2022.