Судебный акт #1 (Заочное решение) по делу № 2-10341/2023 ~ М-8117/2023 от 11.09.2023

УИД40RS0001-01-2023-010673-22

Дело № 2-1-10341/2023

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Калужский районный суд Калужской области в составе

председательствующего судьи Панюшкиной О.П.

при секретаре Бурлаку Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Калуге 1 ноября 2023 года гражданское дело по исковому заявлению Аникановой Е.В. к обществу с ограниченной ответственностью «Вектор+» о защите прав потребителя,

У С Т А Н О В И Л:

11 сентября 2023 года истец Аниканова Е.В., обратившись в суд с иском и уточнив впоследствии заявленные требования, просит взыскать с ответчика в её пользу денежную сумму в размере 150000 рублей, уплаченную в качестве предоплаты по договору подряда №422, заключенному с ООО «Вектор+» 19 апреля 2023 года, неустойку в размере 150000 рублей в связи с нарушением ответчиком прав потребителя, компенсацию морального вреда в размере 50000 рублей, штраф в размере 50 процентов от присужденной суммы и 50000 рублей в счет возмещения расходов на оплату юридических услуг.

В судебном заседании истец и её представитель Володина К.Ю. заявленные требования поддержали с учетом их уточнения.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился. О времени и месте рассмотрения дела извещался по юридическому адресу согласно выписке из ЕГРЮЛ.

В соответствии со статьей 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом в порядке заочного производства.

Суд, выслушав участников процесса, изучив письменные материалы дела, приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что 19 апреля 2023 года между истцом и ответчиком был заключен договор подряда №422.

Согласно разделу 1 договора его предметом являлось выполнение подрядчиком – ООО «Вектор+» строительных работ из материалов заказчика – Аникановой Е.В. в помещении принадлежащем ей, расположенном по адресу: г.Калуга, д.Починки, дом 17.

Срок выполнения работ определен сторонами договора с 27 апреля 2023 года по 15 мая 2023 года (пункт 3.1 договора).

Стоимость работ с учетом и доставкой материалов определена в размере 420000 рублей (пункт 5.1 договора). Порядок оплаты определен в пункте 5.2 договора – первый платеж предоплата в размере 30 процентов от общей суммы договора, второй платеж в размере 30 процентов от суммы договора после выполнения половины от всего объема работ и третий платеж -40 процентов после подписания акта выполненных работ.

По квитанции к приходному кассовому ордеру № от 19 апреля 2023 года истцом передана ответчику денежная сумма в размере 150000 рублей.

Из пояснений истца, не доверять которым у суда нет оснований, следует, что ответчик к выполнению работ не приступил.

25 мая 2023 года истцом в адрес ответчика посредством почтовой связи направлена претензия, в которой Аниканова Е.В. заявила о расторжении договора и потребовала возврата уплаченной по договору денежной суммы в размере 150000 рублей, а в случае просрочки возврата денежных средств заявила о взыскании пени и компенсации морального вреда.

Претензия получена ответчиком 8 июня 2023 года, что следует из уведомления почты на телефон истца.

Ответа на претензию ответчик не направил, до настоящего времени денежная сумма истцу не возвращена.

В соответствии со ст. 27 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон о защите прав потребителей) – исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг) (пункт 1).

Согласно п.1 ст. 28 Закона о защите прав потребителей если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги)-сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные срок выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в срок, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В силу п. 1 ст. 31 Закона о защите прав потребителей требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.

В соответствии с п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги).

Поскольку установлено, что ответчик не приступил к выполнению работ по договору, чем нарушил права истца как потребителя, суд приходит к выводу о взыскании с ООО «Вектор+» в пользу Аникановой Е.В. денежной суммы предоплаты по договору в размере 150000 рублей.

Также в её пользу подлежит взысканию неустойка в соответствии с указанной выше нормой закона. Расчет неустойки за период с 18 июня 2023 года по 6 сентября 2023 года в сумме 364500 рублей является правильным. Неустойка уменьшена истцом до суммы, на которую она начисляется. Это соответствует требованиям п.5 ст.28 Закона о защите прав потребителей.

Таким образом, в пользу истца с ответчика подлежит взысканию неустойка в размере 150000 рублей.

Требование истца о взыскании с ответчика компенсации морального вреда также подлежит удовлетворению на основании ст. 15 Закона о защите прав потребителей. Учитывая степень негативных последствий допущенного ответчиком как исполнителем работ нарушения прав потребителя, а также требования разумности, справедливости и соразмерности, суд находит возможным взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей.

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Данный штраф взыскивается судом с ответчика в пользу истца в размере 175000 рублей (350000:2).

На основании ст.100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пользу истца с ответчика подлежат взысканию расходы на оплату юридических услуг в размере 50000 рублей.

Данные расходы подтверждены договором возмездного оказания юридических услуг №, квитанцией об оплате услуг на сумму 50000 рублей от 4 сентября 2023 года.

Судом установлено, что юридические услуги истцу оказаны ООО «Центр правовой помощи», связь услуг с делом, рассмотренным судом, установлена.

Учитывая обстоятельства дела, критерий разумности, у суда нет оснований считать сумму расходов на юридические услуги чрезмерной.

Согласно ст.103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика подлежит взысканию госпошлина в доход местного бюджета в размере 6 500 рублей.

Руководствуясь статьями 194-198, 235-237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Аникановой Е.В. удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вектор+» (ОГРН 1226200005789, ИНН 6234200616) в пользу Аникановой Е.В. (паспорт №) сумму предоплаты по договору подряда № от 19 апреля 2023 года в размере 150000 рублей, неустойку в размере 150000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50000 рублей, штраф в размере 175000 рублей и 50000 рублей в счет возмещения расходов по оплате услуг представителя.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вектор+» (ИНН 6234200616) госпошлину в доход местного бюджета в размере 6 500 рублей.

Ответчик вправе подать в Калужский районный суд заявление об отмене заочного решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Калужский областной суд через Калужский районный суд в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано,- в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Решение суда в окончательном виде изготовлено 7 ноября 2023 года.

Председательствующий: