Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-2074/2024 ~ М-1426/2024 от 15.04.2024

УИД 50RS0020-01-2024-002391-56

Дело №2-2074/2024

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

02 июля 2024 г. г. Коломна Московской области

Коломенский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Жучковой О.Ю.,

при секретаре Шарине Д.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по искуФИО1 к Акционерному обществу «Мособлгаз» о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 обратилась в суд с иском к АО «Мособлгаз» о защите прав потребителей.

В обоснование заявленных требований указано, что ФИО1, на праве собственности принадлежит жилой дом со служебными строениями и сооружениями с кадастровым номером № и земельный участок с кадастровым номером №, расположенные по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>.

Между АО «Мособлгаз» (исполнитель) и ФИО1 (заявителем) был заключен договор №-<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках газификации, по условиям которого исполнитель принял на себя обязательства выполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) вышеуказаного домовладения и пуску газа (1.1, 1.2); осуществить фактическое присоединение объект капитального строительства заявителя и составить акт о подключении (технологическом присоединении) (П.3.1).

Согласно условиям договора срок исполнения работ определен в течение 135 дней с момента заключения договора (п.1.3)

В день осуществления фактического присоединения (врезки и пуска газа) стороны подписывают акт о подключении (технологическом присоединении) (п. 4.1).

Сроки начала и окончания работ по договору переносятся подрядчиком, одностороннем порядке в случае нарушения заказчиком сроков оплаты и иных условий которые влияют на сроки работ. В этом случае подрядчик передает заказчику дополнительное соглашение с указанием новых сроков выполнения работ (п.2.3).

Общая цена Договора составляет <данные изъяты> рублей (п.5.2). Порядок оплаты по Договору:

-50%, что составляет <данные изъяты> рублей - в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора;

- 50%, что составляет <данные изъяты> рублей - в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

ФИО1, были выполнены условия договора в полном объем произведена оплата по договору.

При этом, ответчиком обязательства, указанные в договоре от ДД.ММ.ГГГГ, в виде комплекса строительно- монтажных работ в указанные сроки не были выполнены, а выполнены с нарушением сроков, указанных в договоре.

Срок окончания выполнения мероприятий согласно условиям договора определен до ДД.ММ.ГГГГ, фактически договор исполнен только ДД.ММ.ГГГГ.

Каких-либо дополнительных соглашений с указанием новых сроков выполнения работ с истцом не заключалось, в связи с чем обратилась в суд с данным иском.

Истец, будучи уведомленным надлежащим образом не явился, направил своего представителя, который поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик – представитель АО «Мособлгаз» в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований.

Заслушав объяснение явившихся лиц, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Согласно п. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных указанным кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Из материалов дела следует, что ФИО1, на праве собственности принадлежит жилой дом со служебными строениями и сооружениями с кадастровым номером № и земельный участок с кадастровым номером №, расположенные по адресу: <адрес>, <адрес>.

Между АО «Мособлгаз» (исполнитель) и ФИО1 (заявителем) был заключен договор №-<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках газификации, по условиям которого исполнитель принял на себя обязательства выполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) вышеуказаного домовладения и пуску газа (1.1, 1.2); осуществить фактическое присоединение объект капитального строительства заявителя и составить акт о подключении (технологическом присоединении) (П.3.1).

Согласно условиям договора срок исполнения работ определен в течение 135 дней с момента заключения договора (п.1.3)

В день осуществления фактического присоединения (врезки и пуска газа) стороны подписывают акт о подключении (технологическом присоединении) (п. 4.1).

Сроки начала и окончания работ по договору переносятся подрядчиком, одностороннем порядке в случае нарушения заказчиком сроков оплаты и иных условий которые влияют на сроки работ. В этом случае подрядчик передает заказчику дополнительное соглашение с указанием новых сроков выполнения работ (п.2.3).

Общая цена Договора составляет <данные изъяты> рублей (п.5.2). Порядок оплаты по Договору:

-50%, что составляет <данные изъяты> рублей - в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора;

- 50%, что составляет <данные изъяты> рублей - в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

ФИО1, были выполнены условия договора в полном объем произведена оплата по договору.

При этом, ответчиком обязательства, указанные в договоре от ДД.ММ.ГГГГ, в виде комплекса строительно- монтажных работ в указанные сроки не были выполнены, а выполнены с нарушением сроков, указанных в договоре.

Срок окончания выполнения мероприятий согласно условиям договора определен до ДД.ММ.ГГГГ, фактически договор исполнен только ДД.ММ.ГГГГ.

Каких-либо дополнительных соглашений с указанием новых сроков выполнения работ с истцом не заключалось.

Сумма начисленной ответчику неустойки за неисполнение им своего обязательства по оплате в полном объеме оказанных АО "Мособлгаз" услуг по договору по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты> дней. Суд, проверив представленный ответчиком контрасчет, находит его верным, и взыскивает АО «Мособлгаз» в пользу ФИО1 неустойку в размере <данные изъяты> руб.

В соответствии с преамбулой Закона о защите прав потребителей данный закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Как разъяснено в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда от 28 июня 2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Меры ответственности (неустойка) за нарушение обязательств по договорам о подключении (технологическом присоединении) регулируются специальными нормами гражданского права - Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 г. N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", согласно которому сторона, нарушившая сроки исполнения обязательств обязана уплатить другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки.

На день заключения договора №-<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ключевая ставка Центрального банка РФ составляла <данные изъяты>%, размер неустойки за просрочку подключения в <данные изъяты> дней составит <данные изъяты> руб.

Согласно ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом) подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда; определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда понесенных потребителем убытков.

В соответствии со ст. 151 ГК РФ под моральным вредом понимаются физические и нравственные страдания. При определении размера компенсации морального вреда, согласно требованиям ст. 1101 ГК РФ, судом учитывается характер причиненных потерпевшему нравственных страданий, имущественное положение причинителя вреда, а также требования разумности и справедливости.

В судебном заседании установлена вина ответчика АО "Мособлгаз", выразившаяся в незаконном начислении платежей, а значит требования истца о компенсации, причиненного ему морального вреда подлежат удовлетворению. При определении размера компенсации за причиненный моральный вред, суд учитывает следующие обстоятельства: характер нарушений прав потребителя и последствий, к которым привело ненадлежащее исполнение обязательств, продолжительность неудобств, которые испытывал истец в связи с нарушением его прав, как потребителя, отношение к сложившейся ситуации причинителя вреда.

Установив факт нарушения прав потребителя, суд приходит к выводу о взыскании денежной компенсации морального вреда, которая определяется судом в размере <данные изъяты> руб. в пользу истца с учетом характера причиненных потребителю нравственных страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

Согласно п. 6 ст. 13 Закона "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам.

В соответствии с п. 46 Постановления Пленума Верховного суда РФ от N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (п. 6 ст. 13 Закона).

Как усматривается из материалов дела, истцом в адрес ответчика направлялась досудебная претензия, содержащими просьбу произвести перерасчет начислений за потребленный газ за спорный период, данная претензия ответчиком оставлена без удовлетворения.

Исходя из изложенного, учитывая, что ходатайств о применении ст. 333 ГК РФ ответчиком не заявлено, доказательств несоразмерности заявленных требований последствия нарушения в нарушение ст. 56 ГПК РФ, не представлено, в связи с чем, суд взыскивает с ответчика АО "Мособлгаз" в пользу истца штраф в размере <данные изъяты> руб.

Исходя из установленных судом юридически значимых обстоятельств по делу, учитывая приведенные требования, действующего законодательства РФ, суд удовлетворяет заявленные требования частично.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с АО «Мособлгаз» в пользу ФИО1 неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> руб., компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> руб., штраф в размере <данные изъяты> руб.

В удовлетворении исковых требований ФИО1 к Акционерному обществу «Мособлгаз» о взыскании неустойки в размере <данные изъяты> руб., компенсации морального вреда в размере <данные изъяты> руб. – отказать.

Взыскать с АО «Мособлгаз» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере <данные изъяты> руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме в Московский областной суд путем подачи жалобы через Коломенский городской суд Московской области.

Решение в окончательной форме принято 12.08.2024.

Председательствующий /подпись/ О.Ю. Жучкова

Копия верна

Председательствующий О.Ю. Жучкова