Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-310/2020 (2-5908/2019;) ~ М-5472/2019 от 24.10.2019

Гр. Дело № 2-310/2020

УИД 21RS0023-01-2019-007048-54

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

02 сентября 2020 года           г. Чебоксары

Ленинский районный суд города Чебоксары в составе председательствующего судьи Сидоровой И. Н., при секретаре судебного заседания Ирейкиной А. В.,

с участием истца Смирнова А. П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску Смирнова А.П. к ООО «ГЕНПОСТРОЙ» о расторжении договора подряда, взыскании неустойки, убытков, компенсации морального вреда, взыскании штрафа,

установил:

Истец Смирнов А. П. обратился в суд с иском к ООО «ГЕНПОСТРОЙ» о расторжении договора подряда, взыскании неустойки, убытков, компенсации морального вреда, штрафа, указав, что дата между сторонами был заключен договор строительного подряда ----- на выполнение строительных и ремонтных работ в санузле квартиры по адресу: адрес, под ключ (кроме потолков с освещением), а именно: демонтажные работы в необходимом объеме, заделка ненужных проемов, подготовка полов и стен к укладке плитки, изготовление душевого поддона и гидроизоляция санузла, укладка плитки на пол и стены в соответствии с планом, монтаж теплого электрического пола, монтаж конструкций из ГКЛ, подготовка и окраска стен в соответствии с планом, сантехнические работы, подводка канализации и холодной и горячей воды к местам потребления (раковина, душ, ванная, унитаз в соответствии с планом расположения), установка и подключение санфаянса к коммуникациям, электротехнические работы – сроком до дата. В тот же день дата истец внес аванс ------ (п. 2.2 договора). Подрядчик приступил к работам дата, произвел разрушение санузла и прекратил работы без объяснения причин. Истец направил ответчику претензию, однако ответа на претензию так и не последовало, а ответчик продолжил скрываться от любого контакта с истцом. Размер неустойки за период с дата на дата составил ------. Поскольку сумма взыскиваемой потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги), то уплате подлежит неустойка в размере ------. Кроме того, истцом понесены убытки. На момент заключения договора с ответчиком истец проживал с семьей по адресу: адрес имел обязательство освободить квартиру в срок до дата, но нарушение ответчиком условий договора, выразившихся в приведении санузла в нерабочее состояние, прекращении работ на этом этапе и невыполнении сроков по договору, не позволило истцу выполнить обязательства по освобождению квартиры в срок и просить нового владельца об отсрочке даты переезда на 2 мес., такое решение обошлось истцу в ------

Ссылаясь на изложенные в иске обстоятельства, истец просит расторгнуть договор подряда; взыскать неустойку в размере ------

В судебном заседании истец просил иск удовлетворить, не возражал против заочного порядка рассмотрения дела.

Ответчик извещен о времени и месте рассмотрения дела, явку представителя не обеспечил, от получения корреспонденции суда уклонился. В соответствии с п. 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» по смыслу пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). С учетом положения пункта 2 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (далее - индивидуальный предприниматель), или юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий (пункт 1 статьи 20 ГК РФ). Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.

На основании ст. 167 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее ГПК РФ) суд признал причину неявки представителя ответчика неуважительной и в силу ст. 233 ГПК РФ, с учетом мнения истца, определил рассмотреть настоящее дело в порядке заочного производства, полагая, что в силу ст. 35 ГПК РФ каждая сторона должна добросовестно пользоваться своими процессуальными правами, а также, что неявка ответчика в судебное заседание не должна отражаться на правах других лиц на доступ к правосудию и рассмотрение дела в разумные сроки.

Выслушав объяснения истца, исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что дата между ООО «ГЕНПОСТРОЙ» и истцом заключен договор строительного подряда ----- на выполнение строительных работ в санузле квартиры по адресу: адрес, под ключ (кроме потолков с освещением), а именно: демонтажные работы в необходимом объеме, заделка ненужных проемов, подготовка полов и стен к укладке плитки, изготовление душевого поддона и гидроизоляция санузла, укладка плитки на пол и стены в соответствии с планом, монтаж теплого электрического пола, монтаж конструкций из ГКЛ, подготовка и окраска стен в соответствии с планом, сантехнические работы, подводка канализации и холодной и горячей воды к местам потребления (раковина, душ, ванная, унитаз в соответствии с планом расположения), установка и подключение санфаянса к коммуникациям, электротехнические работы. Предполагаемый перечень работ (виды предоставляемых услуг) указывается в смете (Приложение 1).

В соответствии с условиями указанного договора подрядчик приступает к работам дата и обязуется выполнить перечень работ, указанный в договоре, в срок до дата (п. 3.1, п. 3.2. договора).

Согласованная сторонами стоимость всех работ составляет ------ включая компенсацию издержек подрядчика и причитающегося ему возражения (п. 2.1 договора). При подписании договора истцом был внесен аванс в размере ------ что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ----- от дата. Заказчик оплачивает оставшуюся стоимость работ денежными средствами после завершения указанных работ в течение двух дней после подписания сторонами акта приема-передачи выполненных работ (п. 2.4 договора).

Подрядчик приступил к работам дата, произвел разрушение санузла и прекратил работы. дата составлен акт простоя (по вине подрядчика) о простое строительных работ в санузле квартиры по причине отсутствия рабочих в период с дата по дата, подписанный истцом Смирновым А.П. и штукатурами.

Истец дата направил ответчику претензию с требованием о расторжении договора и возврата оплаченного согласно договору аванса в размере ------ возмещении убытков в сумме ------ на наем квартиры в связи с несвоевременным переездом в квартиру, вызванным нарушением ответчиком договорных сроков ремонта санузла, которая оставлена ответчиком без удовлетворения.

Согласно положениям пункта 1 статьи 420 Гражданского кодекса РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

В силу п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. При этом пунктом 4 этой же статьи предусмотрено, что условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

На основании п.1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение

В силу положений ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства (ст. 310 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии с преамбулой Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), о владельцах агрегаторов информации о товарах (услугах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Таким образом, на указанные правоотношения распространяются нормы Закона РФ «О защите прав потребителей».

В соответствии с п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 740 Гражданского кодекса РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

В соответствии со ст. 708 Гражданского кодекса РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с п. 1, п. 3 ст. 730 Гражданского кодекса РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Указанные в пункте 2 статьи 405 Гражданского кодекса РФ последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Согласно п. 1 ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

В соответствии с положениями ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги).

В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи.

Судом установлено, что ответчик взятые на себя договором обязательства не выполнил. Ответчиком были допущены существенные нарушения договора строительного подряда, были нарушены сроки выполнения работ, что является основанием для удовлетворения заявленных истцом требований.

Доказательств отсутствия вины ответчика в нарушении сроков выполнения работ, предусмотренных условиями договора подряда, предупреждения в порядке статьи 716 Гражданского кодекса РФ о наличии таких не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения работы в срок, не представлено. Наличие вины потребителя судом не установлено.

При указанных выше обстоятельствах, учитывая положения п. 1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», предусматривающей право потребителя отказаться от исполнения договора о выполнении работы в случае, когда исполнитель нарушил сроки выполнения работы, право потребителя на односторонний отказ от исполнения договора, предусмотрено положениями ст. 32 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», требование истца о расторжении договора строительного подряда № 87 от 12 декабря 2018 года, заключенного между Смирновым А.П. и ООО «ГЕНПОСТРОЙ», являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

В силу п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса РФ в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается расторгнутым.

В соответствии с п. 5 ст. 450 Гражданского кодекса РФ, если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

Согласно п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса РФ существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Поскольку в согласованный в договоре строительного подряда срок - не позднее дата работы не были выполнены, это является основанием для привлечения ответчика к ответственности в виде взыскания неустойки.

Истец просит взыскать с ответчика неустойку за период с дата по дата в размере ------ Из содержания искового заявления следует, что истец обратился с требованием об уплате неустойки по правилам п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Как разъяснено в пп. б» п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» неустойка (пеня) в размере, предусмотренном пунктом 5 статьи 28 Закона, за нарушение установленных сроков начала и окончания выполнения работы (оказания услуги) и промежуточных сроков выполнения работы (оказания услуги), а также назначенных потребителем на основании п. 1 ст. 28 Закона новых сроков, в течение которых исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги), ее этапа и (или) выполнить работу (оказать услугу), ее этап, взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала исполнения работы (оказания услуги), ее этапа либо окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или до предъявления потребителем иных требований, перечисленных в п. 1 ст. 28 Закона.

Поскольку истец фактически отказался от исполнения договора подряда до истечения срока выполнения работ по договору, то предусмотренных договором, оснований для взыскания неустойки, предусмотренной п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» не имеется.

Имеются основания для взыскания неустойки, предусмотренной п. 3 ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей», а именно за нарушение десятидневного срока удовлетворения требования потребителя о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы, возмещении убытков.

Согласно ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей» требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования (пункт 1). За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона (пункт 3).

В соответствии с п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Исходя из положений приведенных выше правовых норм, предусмотренная Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» неустойка является мерой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение, в том числе изготовителем либо уполномоченным им лицом, обязательства по своевременному удовлетворению законных требований потребителя, направленной на восстановление нарушенного права потребителя.

Как указано выше, дата истец обратился в адрес ответчика с претензией, однако изложенные в ней требования не были удовлетворены ответчиком. Исходя из смысла Закона «О защите прав потребителей», содержащего положения о периодах удовлетворения отдельных требований потребителя, учитываются календарные дни, за исключением тех случаев, когда в законе прямо указывается, что имеются в виду рабочие дни. В связи с этим неустойка подлежит взысканию с ответчика за период с дата (дата претензия поступила для вручения ответчику + 10 дней) по дата (согласно предъявленным исковым требованиям) и составляет: ------

Размер неустойки подлежащей взысканию с исполнителя, подлежит определению с учетом требований абз. 4 п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», согласно которым сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). Как следует из содержания договора от дата, оплата стоимости всех работ производится поэтапно (п. 2.1 – п. 2.4 договора), факт завершения работ по каждому этапу оформляется промежуточным актом сдачи выполненных работ (п. 4.1 договора). В настоящем случае потребитель не оплачивал полностью общую цену заказа в соответствии с договором подряда на строительные работы, а внес исключительно авансовый платеж по договору в сумме ------ При таких данных, общая цена заказа составляла в данном случае для потребителя именно сумма авансового платежа. Вместе с тем, истцом к взысканию заявлена неустойка, рассчитанная от цены договора в размере ------ что не соответствует ни условиям договора, ни Закону РФ «О защите прав потребителей». Стоимость понесенных истцом убытков в связи с нарушением ответчиком своих обязательств составила не ------ а сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму предварительной оплаты работы (суммы внесенного истцом аванса).

Установив максимальный размер неустойки подлежащей взысканию, законодатель ограничил размер ответственности исполнителя работ, в связи с чем требования истца о взыскании неустойки суд удовлетворяет в части - в размере ------ то есть в размере, не превышающем сумму внесенного аванса, в остальной части требование о взыскании неустойки не подлежит удовлетворению, иной расчет привел бы к неосновательному обогащению потребителя; при этом оснований для снижения предусмотренной законом неустойки не установлено, соответствующего заявления от ответчика не поступило. Взыскание неустойки в пределах суммы предоплаты не противоречит нормам Закона «О защите прав потребителей» и правовой природе неустойки.

Кроме того, истцом понесены убытки. На момент заключения договора с ответчиком истец проживал с семьей по адресу: адрес имел обязательство освободить квартиру - сняться с регистрационного учета и передать объект недвижимости – предмет договора купли-продажи от дата в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации перехода права собственности по договору на объект недвижимости по указанному адресу к покупателям в регистрирующем органе (п. 1.6 договора купли-продажи), состоявшемся дата, но нарушение ответчиком условий договора, выразившихся в приведении санузла в нерабочее состояние, прекращении работ на этом этапе и невыполнении сроков по договору, не позволило истцу выполнить обязательства по освобождению квартиры в срок и просить нового владельца об отсрочке даты переезда на 2 мес., истцом вынужденно понесены дополнительные расходы: ------ ------. Сведений о наличии каких-либо иных обязательств между указанными лицами в материалах дела не имеется.

Согласно статье 15 Гражданского кодекса РФ под убытками в виде реального ущерба понимаются, в том числе, расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества.

Как указано выше, потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя (п. 1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Требования истца о взыскании убытков являются правомерными, причинно-следственная связь между несением истцом указанных расходов на коммунальные платежи и компенсации причиненных неудобств собственнику квартиры и нарушением ответчиком обязательства по договору строительного подряда подтверждается материалами дела.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерацией, регулирующими отношения в области защиты прав и законных интересов потребителей, подлежит компенсации при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Законом установлена презумпция причинения морального вреда потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организаций или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) предусмотренных законами и иными правовыми актами Российской Федерации прав потребителя, в связи с чем, потребитель освобожден от необходимости доказывания в суде факта своих физических или нравственных страданий.

Учитывая изложенное, а также, что ответчиком в течение длительного времени не были исполнены обязательства по договору, истец испытал дискомфортное состояние, с учетом требований разумности и справедливости, суд взыскивает с ответчика компенсацию морального вреда в размере ------

Кроме того, согласно п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Согласно п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

С учетом изложенного, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере ------ Правовых оснований для уменьшения размера штрафа суд объективно не усматривает, так как нарушенные права потребителя не восстановлены ответчиком по настоящее время, в связи с чем размер штрафа соответствует последствиям нарушенного ответчиком обязательства.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, ст. 333.19 НК РФ с ответчика в доход бюджета г.Чебоксары подлежит взысканию государственная пошлина в размере ------

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199, 233 - 235 ГПК РФ, суд

решил:

Расторгнуть договор строительного подряда от дата -----, заключенный между Смирновым А.П. и ООО «ГЕНПОСТРОЙ».

Взыскать с ООО «ГЕНПОСТРОЙ» в пользу Смирнова А.П. неустойку за период с дата по дата в размере ------

В удовлетворении исковых требований Смирнова А.П. в части взыскания остальных сумм неустойки, компенсации морального вреда отказать.

Взыскать с ООО «ГЕНПОСТРОЙ» в доход бюджета г. Чебоксары государственную пошлину в размере ------

Ответчик вправе в течение 7 дней со дня вручения копии решения обратиться в Ленинский районный суд г.Чебоксары с заявлением об отмене заочного решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий судья                  И. Н. Сидорова

Мотивированное решение составлено 09 сентября 2020 года