Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-1265/2023 (2-14088/2022;) от 08.07.2022

Дело № 2-1265/2023

54RS0005-01-2022-002287-61

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 марта 2023 года                            г. Краснодар

Прикубанский районный суд г. Краснодара в составе:

судьи                                                              Бодровой Н.Ю.,

при секретаре                                                 Саркисян В.З.,

помощника судьи                     Тюфановой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Щербаковой Оксаны Вячеславовны к Шумилову Евгению Александровичу о взыскании денежных средств по договору подряда,

установил:

        Щербакова О.В. обратилась в суд с исковыми требованиями к Шумилову Е.А. о взыскании денежных средств по договору подряда.

        В обоснование исковых требований указано, что ДД.ММ.ГГГГ между Щербаковой О.В. Шумиловом Е.А. был заключен договор подряда на ремонт <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 1.1. Договора заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: <адрес> дробь 5, <адрес>. Согласно п. 2.1. Договора стоимость работ по настоящему Договору составляет <данные изъяты> В момент подписания договора заказчик вносит предоплату в размере <данные изъяты> В соответствии с п. 2.2. Договора стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором заказчика. В соответствии                               с п. 2.4. Договора в случае, если в ходе выполнения работ по настоящему договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору. В рамках исполнения договора (закупки материалов, необходимых для проведения ремонта объекта) между заказчиком и подрядчиком были заключены дополнительные соглашения об изменении цены и были переданы денежные средства в сумме <данные изъяты>, всего переведено денежных средств на карты, указанные ответчиком <данные изъяты>                             В соответствии с п. 2.3. Договора сроки выполнения работ составляют 15 рабочих дней с момента начала работ на объекте. Начало работ ДД.ММ.ГГГГ. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности. В последующем соглашениями от ДД.ММ.ГГГГ срок начала выполнения работ был продлен до ДД.ММ.ГГГГ, далее был продлен до ДД.ММ.ГГГГ Срок исполнения ответчиком обязательств по Договору не истек 03.06.2021г. В определенный Договором срок и до настоящего момента, ответчик не выполнил обязанности, предусмотренные договором при этом, получил оплату авансом. В адрес ответчика была направлена претензия с требованием о возврате денежных средств, которое оставлено без удовлетворения. Просит суд расторгнуть договор подряда на ремонт <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, взыскать с ответчика Шумилова денежные средства в сумме <данные изъяты>, полученные авансом для исполнения договора подряда, штрафные санкции в размере 1% от стоимости незаконченных работ, но не более 5% от сметной стоимости п. 6.3. Договора в сумме <данные изъяты>, проценты за пользование чужими денежными средствами по правилам статьи ГК РФ за неправомерное удержание денежных средств, уклонения от их возврата в сумме <данные изъяты>, сумму уплаченной госпошлины в размере <данные изъяты>

Истец в судебное заседание не явился, был уведомлен надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщил, просил рассмотреть дело в отсутствие истца, в порядке заочного производства.

Ответчик Шумилов Е.А. в судебное заседание не явился, о месте и времени слушания дела извещен надлежащим образом, о причине неявки суду не сообщил, рассмотреть дело в свое отсутствие не просил.

При таких обстоятельствах, в соответствии со статьей 167 ГПК РФ, суд счел возможным продолжить слушание дела в отсутствие не явившегося истца.

    В соответствии с п. 1 ст.233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

Учитывая вышеизложенное, суд считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного судопроизводства в отсутствие неявившегося ответчика.

Суд, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, установив юридически значимые обстоятельства, приходит к следующему.

Судом установлено и следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ между Щербаковой О.В. Шумиловом Е.А. был заключен договор подряда на ремонт <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п. 1.1. Договора заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: <адрес> дробь 5, <адрес>.

Согласно п. 2.1. Договора стоимость работ по настоящему Договору составляет <данные изъяты>

В момент подписания договора заказчик вносит предоплату в размере                    <данные изъяты>

В соответствии с п. 2.2. Договора стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором заказчика.

В соответствии с п. 2.4. Договора в случае, если в ходе выполнения работ по настоящему договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору.

В рамках исполнения договора (закупки материалов, необходимых для проведения ремонта объекта) между заказчиком и подрядчиком были заключены дополнительные соглашения об изменении цены и были переданы денежные средства в сумме <данные изъяты>, всего переведено денежных средств на карты, указанные ответчиком <данные изъяты>                                 В соответствии с п. 2.3. Договора сроки выполнения работ составляют 15 рабочих дней с момента начала работ на объекте.

Начало работ ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности.

В последующем соглашениями от ДД.ММ.ГГГГ срок начала выполнения работ был продлен до ДД.ММ.ГГГГ, далее был продлен до ДД.ММ.ГГГГ.

Срок исполнения ответчиком обязательств по Договору не истек 03.06.2021г.

В определенный Договором срок и до настоящего момента, ответчик не выполнил обязанности, предусмотренные договором при этом, получил оплату авансом.

В адрес ответчика была направлена претензия с требованием о возврате денежных средств, которое оставлено без удовлетворения.

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с ч.1 ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 703 ГК РФ к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.

В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

На основании п. 1, 3 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору применяются правила § 2 гл. 37 о правах заказчика по договору бытового подряда.

Согласно п.1 ст. 730 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые и другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

Согласно п. 3 ст. 715 ГК РФ, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому липу за счет подрядчика, а так же потребовать возмещение убытков.

В соответствии с п. 1 ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителя» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

В соответствии с п. 1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителя» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она – не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Согласно ч.1 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

Истец вручил уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора с требованием вернуть денежные средства, однако, до настоящего времени денежные средства истцу не возвращены.

Согласно ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации расторжение договора возможно по требованию одной из сторон, договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной.

Согласно ч. 2 ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложении изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Из материалов дела усматривается, что истец направлял ответчику уведомление расторжении договора, с требованиями возврата денежных средств. Однако, до настоящего времени обязательства по договору исполнены не были.

Таким образом, суд считает, что истцом были соблюдены требования ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, учитывая, что до настоящего времени денежные средства истцу не возвращены, суд полагает заявленные исковые требования законными, с ответчика подлежит взысканию задолженность в размере <данные изъяты>

В соответствии с п. 1 ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителя» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

В соответствии с п. 1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителя» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она – не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиям закона, в одностороннем порядке отказ от исполнения обязательств не допускается.

Исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе неустойкой (пункт статьи 329 ГК РФ).

Согласно п. 6.3. Договора - в случае нарушения сроков выполнения работ, подрядчик уплачивает штрафные санкции в размере 1% от стоимости незаконченных работ, но более 5% от сметной стоимости Договора.

      Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определена законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Истцом заявлена неустойка в размере <данные изъяты>, исходя из расчета: <данные изъяты>*1%*22 дн.

Согласно ст. 425 ГК РФ, договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

В силу п. 1 ст. 395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Согласно представленному расчету, размер процентов составляет <данные изъяты>

Судом данный расчет проверен, признан математически верным. Контррасчет ответчиком не представлен.

Согласно ст. 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно п. 2 ст. 307 ГК РФ, обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

На основании ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Таким образом, с ответчика подлежит взысканию проценты в размере <данные изъяты>

Руководствуясь статьями ст.ст. 194-199, 233-237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования Щербаковой Оксаны Вячеславовны к Шумилову Евгению Александровичу о взыскании денежных средств по договору подряда - удовлетворить.

Взыскать Шумилова Евгения Александровича в пользу Щербаковой Оксаны Вячеславовны денежные средства, полученного аванса размере <данные изъяты>, неустойку в размере <данные изъяты>, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере <данные изъяты>

Ответчик вправе подать в Прикубанский районный суд г. Краснодара заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Прикубанский районный суд г. Краснодара в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Прикубанский районный суд г. Краснодара в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий: