Судебный акт #1 (Решения) по делу № 2-1637/2024 ~ М-760/2024 от 19.03.2024

УИД: №

Дело № 2-1637/2024

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

16 июля 2024 года Кировский районный суд г. Перми в составе председательствующего судьи Швец Н.М., при секретаре Мазлоевой Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Перми гражданское дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Крафт Инжиниринг" к Гревцовой Р.В. о взыскании денежных средств,

установил:

Конкурсный управляющий ООО «Крафт Инжиниринг» обратился в суд с иском о взыскании с ИП Гревцовой Р.В. денежных средств в размере 1978390 руб.

Требования мотивированы тем, что ООО «Крафт Инжиниринг» решением арбитражного суда Московской области от 02.03.2021 признано банкротом, открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен Б.

Между ООО «Крафт Инжиниринг» и ИП Гревцовой Р.В. путем совершения конклюдентных действий был заключен договор, во исполнение которого истцом перечислены ответчику денежные средства в размере 1978390 руб. Ответчик в свою очередь встречного предоставления по договору не предоставил.

Истцом в адрес ответчика 20.02.2024 направлено уведомление о расторжении договора с требованием погасить задолженность. Однако ответчик оставил претензию без удовлетворения.

Представитель истца ООО «Крафт Инжиниринг» в судебном заседании участия не принимал, извещен в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен в порядке, установленном действующим законодательством.

Дело рассмотрено в порядке заочного производства на основании ст.233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд, исследовав материалы дела, установил следующее.

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

На основании п. 1 ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В соответствии с п. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Согласно п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В силу п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Судом установлено и следует из материалов дела, что ООО «Крафт Инжиниринг» зарегистрировано 02.02.2017 в ЕГРЮЛ, основным видом деятельности является разработка компьютерного программного обеспечения, также имеются иные дополнительные виды деятельности.

Гревцова Р.В. с 29.06.2018 была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности: торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет.

19.10.2018 сведения из ЕГРИП в отношении Гревцовой Р.В. исключены, в связи с прекращением деятельности индивидуального предпринимателя.

Решением Арбитражного суда Московской области от 05.04.2021 (резолютивная часть объявлена 02.03.2021) по делу №А41-93/2021 ООО «Крафт Инжиниринг» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на 6 месяцев до 02.09.2021; конкурсным управляющим назначен Б.

Согласно платежным поручениям № от 27.07.2018, № от 03.08.2018, № от 16.08.2018, № от 17.08.2018, № от 20.08.2018 ООО «Крафт Инжиниринг» на счета ИП Гревцовой Р.В., открытых в ПАО «АК БАРС» Банк, ПАО «СКБ-Банк» и ВТБ Банк (ПАО), переведены денежные средства в размере 1978390 руб. с указанием платежа «оплата по счету № от 25.07.2018 за работы по установке и настройке ПО».

Принадлежность данных счетов ИП Гревцовой Р.В. судом проверена и подтверждена указанными коммерческими банками.

При этом в материалы дела какие-либо договоры, составленные в письменной форме, сторонами представлены не были.

Вместе с тем, учитывая назначение платежей, указанных в выписках по счету юридического лица, несмотря на отсутствие заключенных в письменной форме сделках, оснований сомневаться в том, что между сторонами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в дату перечисления истцом ответчику денежных средств существовали определенные взаимоотношения, основанные на договорах о выполнении работ по поиску, подготовке и анализу информации, у суда не имеется.

Из буквального толкования назначения платежа в выписке по счету ООО «Крафт Инжиниринг» усматривается, что оплата осуществляется за работы ответчика, однако, такие работы могут быть как выполненными и подлежащими оплате по факту, так и могут быть оплачены авансовыми платежами.

В отсутствие в материалах дела договоров между сторонами, дать анализ данному обстоятельству суд лишен. В тоже время, исходя из того, что по общему правилу, установленному п. 5 ст. 10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, в отсутствие доказательств иного и невозможности безусловно убедиться в том, что оплата имела место за уже выполненные ответчиком работы, суд исходит из требований, содержащихся в исковом заявлении и полагает, что в рассматриваемом случае имели место авансовые платежи за выполненную в будущем работу.

По сути, истец указывает на то обстоятельство, что ответчик не выполнил свои обязательства, за которые получил оплату, то есть указывает о нарушении срока договора.

В силу п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Таким образом, отсутствие между сторонами письменного договора, предусматривающего сроки выполнения спорных работ, не является основанием для признания договора между истцом и ответчиком незаключенным с учетом следующего.

Действительно, в связи с отсутствием письменного договора имеется неопределенность в дате возникновения обязанности ответчика по передаче результата выполненных работ истцу.

Однако, в силу п. 2 ст. 314 ГК РФ, в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства.

Из материалов дела следует, что 20.02.2024 в адрес ответчика истцом было направлено требование о возврате денежных средств в качестве задолженности по неисполненному договору.

Данное требование оставлено ответчиком без удовлетворения.

Доказательств исполнения ИП Гревцовой Р.В. по установке и настройке ПО, указанных в платежном поручении по счету № от 25.07.2018 ответчиком в нарушение ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.

Согласно требованиям п. 3 ст. 708 ГК РФ, указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В силу положений п. 2 ст. 405 ГК РФ, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

При этом, принимая во внимание, что субъектами спорных правоотношений на момент перечисления денежных средств истцом в адрес ответчика являлись лица, осуществляющие коммерческую деятельность, соответственно, в силу положений ст. 56 ГПК РФ факт надлежащего исполнения обязательств, равно как и отсутствие вины в неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, по общему правилу, доказывается обязанным лицом (п. 2 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации), то есть ответчиком.

Однако таких доказательств ответчиком суду представлено не было, в связи с чем с Гревцовой Р.В. в пользу ООО «Крафт-Инжиниринг» подлежат взысканию 1978390 руб.

В силу ст.88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации к судебным расходам относится, в том числе государственная пошлина.

В соответствии с ч.1 ст.103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от ее уплаты, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

При цене иска 1978390 руб. ООО «Крафт-Инжиниринг» необходимо было оплатить государственную пошлину в размере 18091,95 руб.

Определением Кировского районного суда г. Перми от 22 марта 2024 года ООО «Крафт-Инжиниринг» предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины.

Таким образом, с учетом удовлетворения исковых требований с ответчика подлежит взысканию в доход бюджета государственная пошлина в размере 18091,95 руб.

Руководствуясь ст.ст. 194–199, 235- 237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Взыскать с Гревцовой Р.В. в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Крафт Инжиниринг» (ОГРН 1177746090499) денежные средства в сумме 1978390 руб.

Взыскать с Гревцовой Р.В. в доход бюджета государственную пошлину в сумме 18091,95 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Н.М.Швец

Мотивированное решение оставлено 23 июля 2024 года