Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-3467/2024 от 18.06.2024

Дело № 2-3467/2024

76RS0022-01-2024-000879-53

Изготовлено 07.08.2024

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

город Ярославль 30 июля 2024 года

Кировский районный суд города Ярославля в составе:

председательствующего судьи Воробьевой В.В.,

при секретаре Ананьевой А.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Яни Екатерины Игоревны к Лапину Александру Сергеевичу о взыскании денежных средств,

установил:

Яни Е.И. обратилась в суд с иском к Лапину А.С. о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда от 12 октября 2023 года, в сумме 180 000 руб., неустойки за неисполнение договора, штраф.

В обоснование исковых требований указано, что 12 марта 2023 года между сторонами по делу заключен договор на монтаж окон ПВХ. Цена договора 250 000 руб. Яни Е.И. по договору оплатила Ланину А.С. 180 000 руб. ввиду необходимости оплатить ПВХ окна. Срок окончания монтажных работ определен 5 ноября 2023 года. До настоящего времени окна Лапиным А.С. не изготовлены и не установлены. Истец ссылается на положения ст. 28, 31 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». Требование истца о возврате денежных средств ответчик не исполнил. Неустойка заявлена за период с 6 ноября 2023 года по 29 марта 2024 года в сумме 783 000 руб.

Яни Е.И. в судебном заседании исковое заявление поддержала по доводам, изложенным в нем. Указала, что факт передачи денежных средств подтверждается подписями в договоре.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о дате и времени рассмотрения дела извещены.

Заслушав истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его – п. 1 ст. 702 ГК РФ.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену – п. 1 ст. 740 ГК РФ.

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков – п. 2 ст. 715 ГК РФ.

В силу ч. 1 ст. 28 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору – ст. 32 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Суд установил, что 12 октября 2023 года между Яни Е.И. и Лапиным А.С. заключен договор подряда на монтаж окон ПВХ. Лапин А.С. обязался осуществить монтаж окон ПВХ согласно оформленному заказу. Монтаж окон должен быть осуществлен в течение пяти рабочих дней и заказчик должен принять работу 5 ноября 2023 года, оплатив исполнителю стоимость выполненных работ. При этом оплата производится по ценам, настоящего договора и включат в себя стоимость ПВХ изделий и работ по монтажу. Общая сумма договора 250 000 руб. Авансовый платеж 160 000 руб. При подписании договора заказчик оплачивает авансовый платеж. После окончания работы заказчик должен оплатить оставшуюся часть от общей суммы. Яни Е.И. оплатила по договору 180 000 руб., что следует из пояснений истца и наличия подписей Лапина А.С. в договоре.

Из материалов дела, пояснений истца, следует, что договор подряда в установленный срок не был исполнен в полном объеме. Уплаченные по договору, денежные средства по требованию Яни Е.И. Лапиным А.С. не возвращены.

Сторона ответчика изложенное не оспаривала.

Истец просит взыскать неустойку за 145 дней, за период с 6 ноября 2023 года по 29 марта 2024 года, в сумме 783 000 руб. (180 000*145*3%).

Согласно ч. 4, 5 ст. 28 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Учитывая изложенное, в частности период просрочки исполнения обязательства со стороны Лапина А.С., цену договора 250 000 руб., размер неустойки не может превышать 250 000 руб.

Таким образом, в пользу Яни Е.И. с Лапина А.С. подлежат взысканию денежные средства, уплаченные по договору подряда на монтаж ПВХ окон от 12 октября 2023 года, в сумме 180 000 руб., неустойка в сумме 250 000 руб.

Руководствуясь ст. 194-199, 235 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ (░░░░░░░ №) ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░░░ №) ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ 12 ░░░░░░░ 2023 ░░░░, ░ ░░░░░ 180 000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 250 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, - ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░