Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-7918/2023 ~ М-7144/2023 от 04.10.2023

УИД № 50Rs0052-01-2023-008894-78

Дело № 2-7918/2023

                                                         ОПРЕДЕЛЕНИЕ

31 октября 2023 года                    г. Щелково Московская область

       Щелковский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Скариной К.К.,

при секретаре Ильченко Э.А.,

рассмотрев в открытом предварительном судебном заседании гражданское дело по иску Герасимова ФИО5 к Вотановскому ФИО6 о взыскании неустойки, пени, штрафа, аванса по договору подряда в связи с неисполнением договора,

УСТАНОВИЛ:

Герасимова А.В. обратился в суд с иском к Вотановскому М.В. о взыскании неустойки, пени, штрафа, аванса по договору подряда в связи с неисполнением договора № от 23.07.2023 года о подрядных работах на объекте по адресу: <адрес>

              Истец в судебное заседание не явился, извещен представил заявление о возврате иска, указав, что в производстве Видновского городского суда Московской области имеется возбужденное дело по спору между теми же сторонам и по тем же основаниям, полагает, что имеются основания для возращения иска.

          Ответчик в судебное заседание не явился, извещен.

Суд, изучив материалов дела обсудив ходатайство истца, приходит к следующему.

Согласно ст. 222 ГПК РФ суд оставляет заявление без рассмотрения в случае, если в производстве этого или другого суда, арбитражного суда имеется возбужденное ранее дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.

Усматривается, что по иску ФИО1 к ФИО2 о взыскании неустойки, пени, штрафа, аванса по договору подряда в связи с неисполнением договора находится в производстве Видновского городского суда <адрес> №, истец сообщил об этом суду.

Таким образом, основания для продолжения рассмотрения настоящего дела не имеется, и поскольку иск уже был принят к производству суда и возвратит его по указанным основаниям не представляется возможным, имеются основания для оставления иска без рассмотрения по существу.

           На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 222, 223 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Исковое заявление Герасимова ФИО7 к Вотановскому ФИО8 о взыскании неустойки, пени, штрафа, аванса по договору подряда в связи с неисполнением договора – оставить без рассмотрения.

Определение может быть обжаловано в Московский областной суд через Щелковский городской суд Московской области в течение пятнадцати дней

Судья                                                               Скарина К.К.