Дело № 2-1184/2022
УИД №
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Березники 13 апреля 2022 года
Березниковский городской суд Пермского края в составе:
под председательством судьи Матлиной О.И.,
при секретаре судебного заседания Кушель Е.В.,
с участием истца АИС,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Березники Пермского края гражданское дело по иску АИС к РЮМ о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки компенсации морального вреда, процентов за пользование чужими денежными средствами,
у с т а н о в и л:
Истец АИС обратилась в суд с иском к РЮМ о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки компенсации морального вреда, процентов за пользование чужими денежными средствами. В обоснование исковых требований указал, что ..... между ней и РЮМ заключен Договор подряда № на проведение ремонтно-отделочных работ. Согласно п.1.1 указанного Договора заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя выполнение комплекса ремонтно-отделочных работ своими силами, а также силами Субподрядных организаций и обязуется в установленный Договором срок провести ремонтно-отделочные работы на объекте, расположенном по адресу: ....., а именно - ремонт ванной комнаты «под ключ», замена двери, установка ванной и раковины. Согласно п.1.2 Договора Заказчик обязуется обеспечить работы расходными и отделочными материалами, согласованными с Подрядчиком, согласно перечню строительных материалов. В соответствии с п. 1.3 Подрядчик обязуется обеспечить работы расходными и отделочными материалами, порученными и согласованными с Заказчиком, согласно перечню строительных материалов. Согласно п.1.4 Договора Заказчик обязуется соблюдать порядок финансирования работ и приобретения материалов, согласованны с Подрядчиком. В соответствии с п. 2.1 Договора выполняемая по данному Договору стоимость работ составляет сумму в размере ...... Согласно разделу 4 Договора срок начала выполнения работ - ..... (п. 4.1), срок окончания выполнения работ - ..... (п. 4.2). В соответствии с п.п. 5.2.1, 5.2.2 Заказчик обязан оплатить работу Подрядчика в случае надлежащего исполнения работ Заказчик обязан оплатить стоимость материалов, их доставку и подъем к месту выполнения работ в случае, если Подрядчик по предварительной договоренности с заказчиком примет на себя обязательство обеспечить работы необходимыми материалами. Согласно п. 5.4.1 Договора Заказчик имеет право в случае грубого нарушения Договора Подрядчиком отказаться от исполнения настоящего Договора. ..... согласно Договора истец передала РЮМ деньги в сумме ..... рублей (из них - ..... рублей - аванс за работу) для приобретения строительных материалов. До настоящего времени Подрядчиком строительные материалы не куплены, к проведению ремонтно-отделочных работ Подрядчик не приступил, деньги мне не вернул. В ответ на обращение истца по указанному факту в Отдел полиции Постановлением УУП Отдела МВД РФ по Березниковскому городскому округу по материалу КУСП № от ..... отказано в возбуждении уголовного дела в отношении РЮМ на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. В данном случае усмотрены гражданско-правовые отношения. Указанные обстоятельства послужили поводом для обращения к РЮМ с Претензией с требованием вернуть мне денежные средства в размере ..... рублей. Однако до настоящего времени требования ее претензии остались без удовлетворения. Согласно п.п. 7.1, 7.2 указанного Договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. За неисполнение работ Подрядчиком в указанные сроки, произошедшие по его вине, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки от суммы невыполненных работ. Со срока начала выполнения работ по Договору (.....) на день подачи данного искового заявления (.....) прошло 80 дней. Стоимость работ по данному Договору составляет сумму в размере ..... рублей: Таким образом, сумма неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы невыполненных работ составила ..... Сумма процентов, рассчитанных на основании ст. 395 ГК РФ на сумму долга составила ..... В данном случае истцу причинен моральный вред из-за неоказания мне договорной услуги по ремонту ванной комнаты. Ущемив права истца, ответчик причинил ей нравственные страдания, которые выражаются в том, что: длительное время ожидания начала ремонта вынуждало ее жить в состоянии бытового неудобства в связи с тем, что вся мебель и вещи из ванной комнаты были перемещены в другие помещения; истцу приходилось испытывать постоянное нервное напряжение при неоднократных телефонных звонках Ответчику с требованием начала ремонтных работ либо возврата уплаченной денежной суммы; истцу приходилось обращаться за защитой моих прав в полицию, доказывать свои права, обращаться за получением юридической консультации, направлять претензию ответчику и ожидать от него её исполнения и т.д. Указанное причиняло истцу моральные неудобства, требовало потери личного времени. Своими действиями ответчик нарушил порядок жизни истца и жизненные планы. До настоящего момента истец испытывает состояние нервного напряжения, в том числе, из-за необходимости защищать мои законные права в суде. Просит суд расторгнуть Договор подряда № от ..... на проведение ремонтно-отделочных работ, заключенный между мной, АИС, и РЮМ, взыскать с ответчика в пользу истца денежные средства в размере 65 000 рублей (шестьдесят пять тысяч) рублей, неустойку в размере 2 560 руб.00 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 196 руб. 71 коп., компенсацию морального вреда в размере 20 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 997 руб. 71 коп., расходы по оплате юридических услуг в размере 4 500 руб.
Истец АИС в судебном заседании на удовлетворении исковых требований настаивала, приведя доводы, изложенные в исковом заявлении.
Ответчик РЮМ в судебное заседание не явился, извещался судом надлежащим образом в соответствии со ст. 113 Гражданского Процессуального Кодекса Российской Федерации заказной корреспонденцией по имеющимся в материалах дела адресам, от получения которой уклонился, возражений по иску и его мотивам суду не представил, об отложении рассмотрения дела не просил, доказательств уважительности неявки не представил.
Согласно ч. 1 ст. 35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.
По правилам ст. 113 ГПК РФ лица, участвующие в деле, а также свидетели, эксперты, специалисты, переводчики извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату.
В соответствии со ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон, что предполагает предоставление участвующим в судебном разбирательстве сторонам равных процессуальных возможностей по отстаиванию своих прав и законных интересов.
Суд же, осуществляя гражданское судопроизводство на основе данных принципов, обязан создавать условия, при которых соблюдался бы необходимый баланс процессуальных прав и обязанностей сторон.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации обеспечивает создание равных условий для участников гражданского судопроизводства и возможность реализации ими своих прав по своему усмотрению, в том числе обеспечением возможности непосредственно участвовать в рассмотрении дела лично или через представителей.
Так, согласно частям 2 и 3 ст. 167 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, участвующих в деле, в отношении которых отсутствуют сведения об их извещении, разбирательство дела откладывается.
В случае, если лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте судебного заседания, суд откладывает разбирательство дела в случае признания причин их неявки уважительными.
Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными.
Часть 1 ст. 233 ГПК РФ предусматривает, что в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.
При таких обстоятельствах, учитывая, что ответчик о дне, времени и месте судебного заседания извещался надлежащим образом, об уважительных причинах неявки не сообщил, суд считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие в порядке заочного производства.
Выслушав истца, исследовав материалы дела, обозрев материалы КУСП № от ....., суд пришел к следующему.
В силу ч. 1 ст. 8 ГК РФ, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.
В соответствии со ст. 434 ГК РФ договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, или обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо иными данными в соответствии с правилами абзаца второго пункта 1 статьи 160 настоящего Кодекса.
Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном ст. 438 настоящего Кодекса (т.е. выполнения лицом, получившим оферту действий по выполнению указанных в ней условий договора).
В соответствии с пунктом 1 статьи 307.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, к обязательствам, возникшим из договора (договорным обязательствам), общие положения об обязательствах (настоящий подраздел) применяются, если иное не предусмотрено правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе и иных законах, а при отсутствии таких специальных правил - общими положениями о договоре (подраздел 2 раздела III).
Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно пункту 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
Согласно ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. Поскольку подрядные отношения сложились между подрядчиком, осуществляющим соответствующую предпринимательскую деятельность, и гражданином (заказчиком) на выполнение определенной работы, предназначенной удовлетворять бытовые или другие личные потребности, фактически имел место договор бытового подряда.
В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Согласно п. 1 ст. 730 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.
К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным названным кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними (пункт 3 статьи 730 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии со ст. 735 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежащей применению к правоотношениям сторон исходя из их характера, работа оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком. С согласия заказчика работа может быть оплачена им при заключении договора полностью или путем выдачи аванса.
Согласно ч. 1 ст. 721 ГК РФ, качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора, требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.
В судебном заседании установлено и подтверждается материалами дела, что ..... между АИС (заказчик), и РЮМ (подрядчик) заключен Договор подряда № на проведение ремонтно-отделочных работ (л.д. 12-14).
Согласно п.1.1 указанного Договора заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя выполнение комплекса ремонтно-отделочных работ своими силами, а также силами Субподрядных организаций и обязуется в установленный Договором срок провести ремонтно-отделочные работы на объекте, расположенном по адресу: ....., а именно - ремонт ванной комнаты «под ключ», замена двери, установка ванной и раковины.
Согласно п.1.2 Договора Заказчик обязуется обеспечить работы расходными и отделочными материалами, согласованными с Подрядчиком, согласно перечню строительных материалов.
В соответствии с п. 1.3 Подрядчик обязуется обеспечить работы расходными и отделочными материалами, порученными и согласованными с Заказчиком, согласно перечню строительных материалов.
Согласно п.1.4 Договора Заказчик обязуется соблюдать порядок финансирования работ и приобретения материалов, согласованны с Подрядчиком.
В соответствии с п. 2.1 Договора выполняемая по данному Договору стоимость работ составляет сумму в размере ......
Согласно разделу 4 Договора срок начала выполнения работ - ..... (п. 4.1), срок окончания выполнения работ - ..... (п. 4.2).
В соответствии с п.п. 5.2.1, 5.2.2 Заказчик обязан оплатить работу Подрядчика в случае надлежащего исполнения работ Заказчик обязан оплатить стоимость материалов, их доставку и подъем к месту выполнения работ в случае, если Подрядчик по предварительной договоренности с заказчиком примет на себя обязательство обеспечить работы необходимыми материалами.
Согласно п. 5.4.1 Договора Заказчик имеет право в случае грубого нарушения Договора Подрядчиком отказаться от исполнения настоящего Договора.
..... согласно договора подряда АИС передала РЮМ деньги в сумме ..... рублей (из них - ..... рублей - аванс за работу) для приобретения строительных материалов, что подтверждается распиской о получении денег, объяснениями ответчика РЮМ, данные им при рассмотрении материала КУСП № от ..... по заявлению АИС
Обращаясь в суд с настоящим иском, истец указывала на то, что ответчик РЮМ до настоящего времени не исполнил свои обязательства по договору о выполнении предусмотренных договором работ, материалы для производства работ не закуплены и не поставлены, денежные средства АИС не возвращены.
АИС обращалась в Отдел МВД Росси по Березниковскому городскому округу с заявлением в отношении РЮМ
Постановлением УУП Отдела МВД РФ по Березниковскому городскому округу по материалу КУСП № от ..... отказано в возбуждении уголовного дела в отношении РЮМ на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу, что ответчик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по договору подряда, таким образом, денежные средства за невыполненные работы по договору подряда в размере ..... руб. подлежат взысканию с ответчика.
Со всеми условиями договора подряда ответчик РЮМ был ознакомлен, договор им подписан.
В силу ст. 731 ГК РФ, заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения договора бытового подряда, уплатив подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместив подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы.
Как следует из ст. 4 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.
Таким образом, надлежащим исполнение договора является выполнение работы, обусловленной предметом договором и в срок, согласованный сторонами.
В соответствии с п. 1 ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный договором о выполнении работ.
Согласно абз. 5 ч. 1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы, сроки начала и окончания выполнения работы и промежуточные сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе, в том числе, отказаться от исполнения договора о выполнении работы.
Учитывая изложенное, требование истца о расторжении договора на выполнение работ № от ..... и взыскании уплаченных АИС денежных средств в размере ..... руб. являются законными и обоснованными, подлежат удовлетворению.
В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.
Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
Согласно п.п. 7.1, 7.2 указанного Договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. За неисполнение работ Подрядчиком в указанные сроки, произошедшие по его вине, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы невыполненных работ.
Согласно представленному расчету неустойки, не доверять которому у суда оснований не имеется, неустойка по договору подряда за период с ..... по ..... составляет – ..... руб. Неустойка в указанном размере подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.
Как следует из искового заявления, истцом были заявлены требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме ..... руб.
В соответствии с ч.1 ст.395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами основаны на нормах действующего законодательства, расчет процентов судом проверен, признан арифметически верным, в связи с чем, суд считает подлежащим взысканию с ответчика в пользу истца процентов в размере ..... руб. за период с ..... по ......
В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Согласно п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.
Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.
Учитывая, что судом установлен факт нарушения прав истца как потребителя, указанное обстоятельство является основанием для взыскания компенсации морального вреда с учетом принципа разумности и справедливости в размере ..... руб. Остальная сумма заявленных исковых требований в части компенсации морального вреда является несоразмерной, завышенной, в связи с чем, взысканию не подлежит.
В соответствии с ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
В силу абз. 4 ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся расходы на оплату услуг представителя, связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами; другие признанные судом необходимыми расходы.
Как следует из материалов дела, АИС обращалась за юридической помощью для составления проекта искового заявления, претензии, за данные ей были уплачены денежные средства в сумме ..... руб., что подтверждается квитанцией № от ..... (л.д. 23). Данные расходы суд признает судебными и подлежащими взысканию с ответчика РЮМ в пользу истца АИС
На основании ч. 1 ст. 103 ГПК РФ с РЮМ в доход местного бюджета подлежит взысканию госпошлина в размере ..... руб., поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» при обращении в суд истец был освобожден от уплаты госпошлины.
Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
р е ш и л:
Исковые требования АИС к РЮМ о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки компенсации морального вреда, процентов за пользование чужими денежными средствами – удовлетворить.
Расторгнуть договор на выполнение работ № от ....., заключенный между АИС и РЮМ.
Взыскать с РЮМ в пользу АИС денежные средства по договору подряда № от ..... в размере 65 000 рублей, неустойку в размере 2 560 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 196 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, расходы по оплате юридических услуг в размере 4 500 руб.
Взыскать с РЮМ в доход бюджета муниципального образования «Город Березники» государственную пошлину в размере 2 862 рубля.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Судья (подпись) О.И. Матлина
Копия верна. Судья