Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-1114/2022 ~ М-458/2022 от 07.02.2022

Дело № 2-1114/2022

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

04 апреля 2022 года                                                                                      г. Королев

Королевский городской суд Московской области Российской Федерации в составе:

судьи Ефимовой Е.А.,

при секретаре Соловцовой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2 о взыскании неустойки по договору подряда, суд

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к ФИО2 о взыскании неустойки по договору подряда в обосновании указал ДД.ММ.ГГГГ между сторонами был заключен договор подряда № на выполнение работ по реконструкции кровли жилого дома по адресу: Мо <адрес>. Сумма аванса по п.2.2 Договора составила 351 650 руб., график работ определен п.3.7 договора, срок окончания работ до ДД.ММ.ГГГГ По первому этапу акт выполненных работ был подписан ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 341 740 руб., разница составила 9910 руб. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 отчитался за денежные средства перед заказчиком, о чем был составлен двухсторонний акт, сумма денежных средств составила 108968 руб. 01.09.2021г. была направлена первая претензия. ДД.ММ.ГГГГ. направлена повторная претензия.

ФИО1 просил взыскать с ФИО2 сумму в размере 108 968 руб., аванс в размере 9910 руб., неустойку в размере 425 597 руб. 31 коп., госпошлину в сумме 8645 руб.

В судебном заседании стороны по делу договорились о заключении мирового соглашения, которое просят, утвердить.

Положение ст. 39, 173, 153.10, 153.11, 153.10 ч.13, п. 4 ст. 220, ст. 221 ГПК РФ, сторонам разъяснены и понятны.

Представитель истца по доверенности ФИО6 просил утвердить условия мирового соглашения на вышеуказанных условиях и прекращения производства по делу.

Представитель ответчик ФИО4 просил утвердить условия мирового соглашения на вышеуказанных условиях и прекращения производства по делу.

Мировое соглашение подписано сторонами и приобщено к материалам дела.

Суд находит, что условия мирового соглашения не противоречат закону и не нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц.

Руководствуясь ст.ст. 39, 173, 153.10, 153.11, 153.10 ч.13, п. 4 ст. 220, ст. 221 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение, заключенное по делу № по иску ФИО1 к ФИО2 о взыскании неустойки по договору подряда, на следующих условиях:

Ответчик признает заявленные Истцом требования на сумму 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей, из которых 9 910 рублей – не отработанный аванс, 63 814 рублей – денежные средства, выданные на закупку материалов, 56 276 рублей – договорная неустойка.

Истец отказывается от исковых требований свыше суммы 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей.

Ответчик выплачивает Истцу денежные средства в размере 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей в день утверждения Судом настоящего мирового соглашения, по следующим реквизитам:

Получатель: ФИО1, номер карты: №, номер счета: 40№, Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК, БИК: № Корр. счет: 30№, ИНН: №, КПП: №, SWIFT-код: SABRRUMM

Стороны пришли к соглашению о том, что в добровольном порядке отказываются от любых взаимных претензий и требований, вытекающих из Договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ. №.

Все расходы, понесенные сторонами и связанные прямо и/или косвенно с настоящим делом, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст.221 ГПК РФ, сторонам разъяснены и понятны.

Настоящее Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, один экземпляр для Истца, второй – для Ответчика, третий – для Королевского городского суда <адрес>.

Настоящее мировое соглашение составлено сторонами добровольно, сторонам разъяснены и понятны последствия заключения мирового соглашения, предусмотренные ст.ст. 39, 173, 153.10, 153.11, 153.10 ч.13, п. 4 ст. 220, ст. 221 ГПК РФ.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.

Судья                                                                       Е.А. Ефимова