Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-302/2023 от 10.04.2023

Дело № 2-302/2023

74RS0019-01-2023-000033-68

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

об утверждении мирового соглашения

г. Касли       26 апреля 2023 года

Каслинский городской суд Челябинской области в составе:

председательствующего судьи Янковской С.Р.,

при секретаре Михеевой Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск» в лице филиала в г.Кыштыме к Воробьеву В.М. о расторжении договора и взыскании убытков,

У С Т А Н О В И Л:

Акционерное общество «Газпром газораспределение Челябинск» обратилось в суд с исковым заявлением к Воробьеву В.М. о расторжении договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительным сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между истцом и ответчиком, взыскании убытков в размере 314 252 рубля 44 копейки.

Требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ между АО «Газпром газораспределение Челябинск» и Воробьевым В.М. заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительным сетям №. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составлял 9 месяцев со дня заключения договора. Предварительно стороны определили день подключения ДД.ММ.ГГГГ. Ответчик принятые на себя обязательства по договору не исполнил. Истом мероприятия по подключению (технологическому присоединению) выполнены в полном объеме, за исключением мероприятий по мониторингу выполнения заявителем технических условий и фактическому присоединению, поскольку указанные мероприятия могут быть выполнены только после выполнения мероприятий по подключению ответчиком в границах принадлежащего ему земельного участка. В результате исполнения договора о подключении (технологическом присоединении) истцом понесены расходы в размере 327 266 рублей 89 копеек. ДД.ММ.ГГГГ ответчиком произведена частичная оплата по договору в размере 13 014 рублей 45 копеек.

В ходе судебного заседания представитель истца Акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск» Пряхина Е.А., действующая на основании доверенности, и ответчик Воробьев В.М. обратились к суду с заявлением об утверждении мирового соглашения по настоящему гражданскому делу, по условиям которого:

«1. истец отказывается от предъявленных к ответчику исковых требований о расторжении договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительным сетям от № от ДД.ММ.ГГГГ и взыскании убытков в размере 314 252,44 (триста четырнадцать тысяч двести пятьдесят два) рубля 44 копейки.

2. истец по заявлению ответчика заключает дополнительное соглашение к договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительным сетям от ДД.ММ.ГГГГ № о продлении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению на срок указанный ответчиком в заявлении, но не более чем на 6 месяцев с даты подачи такого заявления ответчиком в адрес истца.

3. ответчик обязуется осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению), включая комплекс строительно-монтажных работ созданию сети газопотребления, в пределах границ земельного участка, владельцем которого он является, уведомить истца о готовности объекта капитального строительства к подключению к сети газораспределения не менее чем за 10 рабочих дней до окончания срока действия договора и подписать акт о подключении объект капитального строительства не позднее дня окончания срока осуществления мероприятий предусмотренного договором и подписанным дополнительным соглашением к договору от ДД.ММ.ГГГГ №

4. в соответствии с ч.1 п.3 ст.333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, при заключении мирового соглашения до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.

Ответчик обязуется частично возместить истцу судебные расходы, связанные с оплатой государственной пошлины при подаче искового заявления в Каслинский городской суд в размере 30 (тридцать) % от суммы оплаченной истцом по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, что составляет 3 741 (три тысячи семьсот сорок один) рубль 90 копеек в течение 10 дней с момента утверждения мирового соглашения судом.

5. В случае несоблюдения ответчиком условий мирового соглашения суд по заявлению истца выдает исполнительный лист о взыскании с ответчика 314252,44 руб. в пользу истца».

Выслушав участников судебного разбирательства, исследовав материалы дела, суд считает возможным утвердить мировое соглашение, заключенное между сторонами, так как это не затрагивает права и законные интересы других лиц и не противоречит законодательству.

В судебном заседании представитель истца Пряхина Е.А., ответчик Воробьев В.М. просили утвердить мировое соглашение, пояснив, что добровольно пришли к соглашению о мирном урегулировании спора путем заключения мирового соглашения, условия которого не нарушают прав сторон, третьих лиц.

Последствия утверждения судом мирового соглашения, предусмотренные ст.ст.220-221 Гражданского процессуального кодекса РФ сторонам разъяснены и понятны.

В соответствии со ст.39 и ст.173 Гражданского процессуального кодекса РФ стороны вправе заключить мировое соглашение. Суд утверждает мировое соглашение, если его условия не противоречат закону и не нарушают законные права и интересы других лиц.

В данном случае права и законные интересы, которые могут быть затронуты заключенным мировым соглашением, не установлены. Таким образом, суд считает мировое соглашение не противоречащим закону, не нарушающим права и законные интересы других лиц.

На основании ст.220 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд прекращает производство по делу в случае заключения сторонами мирового соглашения и утверждения его судом.

В силу абз. 2 пп. 3 п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при заключении мирового соглашения до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70% суммы уплаченной им государственной пошлины.

Руководствуясь изложенным, ст.ст.39, 101, 220, 221 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом Акционерным обществом «Газпром газораспределение Челябинск» в лице филиала в г.Кыштыме, в лице Пряхиной Е.А., действующей на основании доверенности, с одной стороны, и ответчиком Воробьевым В.М., с другой стороны, по гражданскому делу по иску Акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск» в лице филиала в г.Кыштыме к Воробьеву В.М. о расторжении договора и взыскании убытков, по условиям которого:

«1. истец отказывается от предъявленных к ответчику исковых требований о расторжении договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительным сетям от № от ДД.ММ.ГГГГ и взыскании убытков в размере 314 252,44 (триста четырнадцать тысяч двести пятьдесят два) рубля 44 копейки.

2. истец по заявлению ответчика заключает дополнительное соглашение к договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительным сетям от ДД.ММ.ГГГГ № о продлении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению на срок указанный ответчиком в заявлении, но не более чем на 6 месяцев с даты подачи такого заявления ответчиком в адрес истца.

3. ответчик обязуется осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению), включая комплекс строительно-монтажных работ созданию сети газопотребления, в пределах границ земельного участка, владельцем которого он является, уведомить истца о готовности объекта капитального строительства к подключению к сети газораспределения не менее чем за 10 рабочих дней до окончания срока действия договора и подписать акт о подключении объект капитального строительства не позднее дня окончания срока осуществления мероприятий предусмотренного договором и подписанным дополнительным соглашением к договору от ДД.ММ.ГГГГ №.

4. Ответчик обязуется частично возместить истцу судебные расходы, связанные с оплатой государственной пошлины при подаче искового заявления в Каслинский городской суд в размере 30 (тридцать) % от суммы оплаченной истцом по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, что составляет 3 741 (три тысячи семьсот сорок один) рубль 90 копеек в течение 10 дней с момента утверждения мирового соглашения судом по следующим реквизитам:

Акционерное общество «Газпром Газораспределение Челябинск»

Юридический адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.69а, кабинет 32

ИНН 7453128989, КПП 745301001, ОГРН 1037403898058

Реквизиты банка:

Банк Центральный филиал АБ «Россия»

Адрес банка: 142770 Московская область, Ленинский район,

пос. Газопровод, деловой центр

Расчетный счет 40702810300010005218 в Центральном филиале АБ «Россия», БИК 044525220

Корреспондентский субсчет 30101810145250000220, получатель: АО «Газпром Газораспределение Челябинск».

В случае несоблюдения ответчиком условий мирового соглашения суд по заявлению истца выдает исполнительный лист следующего содержания: «Взыскать с Воробьева В.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в пользу Акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск» денежные средства в размере 314 252 (триста четырнадцать тысяч двести пятьдесят два) рубля 44 копейки по договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительным сетям № № от ДД.ММ.ГГГГ, а также расходы по госпошлине в сумме 3 741 (три тысячи семьсот сорок один) рубль 90 копеек».

Производство по гражданскому делу по иску Акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск» в лице филиала в г.Кыштыме к Воробьеву В.М. о расторжении договора и взыскании убытков - прекратить.

Повторное обращение в суд по спору между теми же лицами, о том же предмете, по тем же основаниям, не допускается.

Возвратить Акционерному обществу «Газпром газораспределение Челябинск» государственную пошлину в размере 8731 (восемь тысяч семьсот тридцать один) рубль 10 копеек, уплаченную ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № (сумма в платежном поручении 12473 рубля).

На определение может быть подана частная жалоба в Судебную коллегию по гражданским делам Челябинского областного суда через Каслинский городской суд в течение 15 дней с даты вынесения определения.

Председательствующий судья Янковская С.Р.