Решение по делу № 2-656/2024 (2-6610/2023;) от 12.05.2023

Дело № 2-656/2024

УИД24RS0022-01-2023-002933-85

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

05 июля 2024 года г. Красноярск

Октябрьский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Полынкиной Е.А.

при секретаре Шаховой В.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Абасова Разима Магарамовича к АО «СК «Горизонт», ПАО Сбербанк» о запрете осуществлять платеж путем раскрытия банковской гарантии, снижении неустойки, отказе в начислении неустойки,

УСТАНОВИЛ:

Абасова Р.М. обратился в суд с иском к АО «СК «Горизонт», ПАО Сбербанк» с учетом уточнения исковых требований о запрете осуществлять платеж путем раскрытия банковской гарантии, снижении неустойки, отказе в начислении неустойки. Просит отказать АО «СК «Горизонт» в начислении неустойки по договору № У от 30.08.2018 года. предъявленное в требовании от 27.04.2023 года № У в размере 577 052 381,76 руб., уменьшить размер, заявленный в требовании от 27.04.2023 года № У

- по п. 10.1.4 договора в размере 108 921 740,01 руб.,

- по п. 10.1.13 договора в размере 304 491 079,01 руб.,

- по п. 10.1.1 договора в размере 800 000 руб.,

- по п. 10.1.26 договора в размере 2 550 000 руб.,

- по п. 10.1.2 договора в размере 54 158 451,18 руб.,

- по п. 10.3.6 договора в размере 9 100 000 руб.,

- на основании приложения № 12 в размере 18 950 000 руб.,

- по п. 10.1.12 договора в размере 76 281 111,03 руб.,

- по п. 10.1.16 договора в размере 1 800 000 руб.

Применить положения ст. 333 ГК РФ, ст. 404 ГК РФ для снижения неустойки в рамках требования от 27.04.2023 года У. Запретить ПАО Сбербанк осуществлять платеж по требованию ООО СК «Горизонт» в размере 577 052 381,76 руб. путем раскрытия банковской гарантии по договору субподряда № У от 30.08.2018 года на основании договора поручительства У.

В судебном заседании представитель истца Абасова Р.М. Бочаров Д.В., генеральный директор АО «СК «Горизонт» (ответчик по делу) Змеева Е.С., представитель ответчика ПАО Сбербанк Козик А.Ю., представитель третьего лица ООО «Монолитстрой» Берсенёв А.П. заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения, представили мировое соглашения за подписью сторонами, пояснили, что договоренности по спору достигнуты.

Выслушав участников процесса, суд приходит к следующему.

В силу ч. 1 ст. 39 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Согласно ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при отказе истца от иска и принятии его судом или утверждении мирового соглашения сторон суд выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу. Определение суда об утверждении мирового соглашения сторон выносится по правилам, установленным главой 14.1 настоящего Кодекса.

В силу ст. 153.8 ГПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии гражданского процесса и при исполнении судебного акта. Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону. Мировое соглашение утверждается судом.

Согласно ч. 5, 13 ст. 153.10 ГПК РФ по результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения суд выносит определение. Утверждение мирового соглашения в суде первой инстанции влечет за собой прекращение производства по делу полностью или в части.

Как следует из представленного мирового соглашения, подписанного сторонами, они достигли мирового соглашения, по условиям которого:

Абасов Разим Магарамович именуемый в дальнейшем Истец, в лице Бочарова Дмитрия Владимировича действующего на основании доверенности № 50 АВ 0436951 от 11.03.2024,

Акционерное общество Строительная компания «Горизонт» (АО СК «Горизонт»), именуемый в дальнейшем «Ответчик», в лице генерального директора Змеевой Екатерины Сергеевны, действующей на основании устава,

ПАО «Сбербанк России», именуемый в дальнейшем «Ответчик», в лице Лихторович Натальи Николаевны, действующего на основании доверенности 49-Д от 08.02.2024,

ООО «Монолитстрой», именуемый в дальнейшем «Третье лицо», в лице Берсенева Алексея Петровича, действующего на основании доверенности № 89-2024 совместно именуемые «Стороны», руководствуясь со ст.ст. 39, 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заключили настоящее Мировое соглашение на следующих условиях:

1. Стороны пришли к соглашению об урегулировании возникающего между ними спора путем заключения настоящего мирового соглашения в соответствии ст.ст. 39, 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

2. Абасов Разим Магарамович обратился в Октябрьский районный суд г. Красноярск с исковым заявлением к АО СК «Горизонт», ПАО «Сбербанк России» с учетом принятых судом уточнённых требований в котором просит:

Отказать АО СК «Горизонт» в начисленной неустойки по договору № У от 30.08.2018 предъявленной в требовании от 27.04.2023 У в размере 577 052 381 руб. 76 коп.

Уменьшить размер неустойки, заявленный в требовании от 27.04.2023 У

- По пункту 10.1.4 Договора в размере 108 921 740,55 рублей.

- По пункту 10.1.13 Договора в размере 304 491 079,01 рублей.

- По пункту 10.1.1 Договора в размере 800 000 рублей.

- По пункту 10.1.26 Договора в размере 2 550 000 рублей.

- По пункту 10.1.2 Договора в размере 54 158 451,18 рублей.

- По пункту 10.3.6 Договора в размере 9 100 000 рублей.

- На основании Приложения №12 в размере 18 950 000 рублей

- На основании 10.1.12 Договора в размере 76 281 111,03

- На основании пункта 10.1.16 Договора в размере 1 800 000 рублей

Применить положения ст. 333 ГК РФ, ст. 404 ГК РФ для снижения неустойки в рамках требования от 27.04.2023 У;

Запретить ПАО «Сбербанк России» осуществлять платеж по требованию АО СК «Горизонт» в размере 577 052 381 руб. 76 коп. путем раскрытия банковской гарантии по договору субподряда № У от 30.08.2018 г. на основании договора поручительства У.

3. Абасов Р.М. отказывается от всех требований, предъявленных в рамках настоящего дела. ООО «Монолитстрой» поддерживает отказ Абасова Р.М. от своих требований и не имеет претензий, вытекающих из основания иска по настоящему делу.

Настоящее мировое соглашение не влияет на право Абасова Р.М. на случай предъявления от АО СК «Горизонт» требования (отдельного искового заявления) об уплате неустойки по Договору субподряда № ЖМ-08/2018-М от 30.08.2018г. в рамках субподрядных отношений заявлять в рамках спора заявление о применении ст. 333 ГК РФ и оспаривать начисленную неустойку.

4. По настоящему мировому соглашению ответчик АО СК «Горизонт» отказывается (номер исходящего 27.04.2023 У) от требования платежа и своих прав по банковской гарантии У от 03.12.2018 к ПАО «Сбербанк» об оплате денежных средств в сумме 577 052 381, 76 руб. путем раскрытия банковской гарантии У от 03.12.2018г по договору № У от 30.08.2018г.

5. По настоящему мировому соглашению ответчик ПАО «Сбербанк» принимает отказ АО СК «Горизонт» (номер исходящего 27.04.2023 У) от требования платежа и своих прав по банковской гарантии У от 03.12.2018 к ПАО «Сбербанк» об оплате денежных средств в сумме 577 052 381, 76 руб. путем раскрытия банковской гарантии У от 03.12.2018г по договору № У от 30.08.2018 г.

В течении 10 дней с момента утверждения судом настоящего соглашения возвращает требование платежа по банковской гарантии У от 03.12.2018 в адрес АО СК «Горизонт».

6. Истец не возражает против отказа АО СК «Горизонт» (номер исходящего 27.04.2023 У) от требования платежа и своих прав по банковской гарантии У от 03.12.2018 об оплате денежных средств в сумме 577 052 381, 76 руб.

путем раскрытия банковской гарантии У от 03.12.2018г по договору № У от 30.08.2018 г.

7. Третье лицо не возражает против отказа АО СК «Горизонт» (номер исходящего 27.04.2023 У) от требования платежа и своих прав по банковской гарантии У от 03.12.2018 об оплате денежных средств в сумме 577 052 381, 76 руб. путем раскрытия банковской гарантии У от 03.12.2018г по договору № У от 30.08.2018 г.

8. После утверждения настоящего соглашения АО СК «Горизонт» теряет право на повторное обращение с требованием раскрытия банковской гарантии У от 03.12.2018г по договору № У от 30.08.2018 г. ПАО «Сбербанк» и ООО «Монолитстрой». Настоящее мировое соглашение не влияет на право АО «СК Горизонт» на предъявление требования об уплате неустойки по Договору субподряда № У от 30.08.2018г. в рамках субподрядных отношений.

9. Расходы по уплате государственной пошлины относятся на ту сторону, которая их понесла.

10. Мировое соглашение составлено в 5-х экземплярах: по одному для каждой из Сторон и для приобщения судом к материалам дела.

11. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам разд. VII Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству Истца или Ответчика.

12. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, Сторонам известны и понятны.

Проанализировав условия мирового соглашения, в том числе на соответствие закону, учитывая, что сторонам последствия заключения мирового соглашения и утверждения его судом в виде прекращения производства по делу, принудительного исполнения условий мирового соглашения в случае уклонения разъяснены, известны и понятны, учитывая что мировое соглашение подписано сторонами, в том числе представителями, уполномоченными на его подписание, суд считает возможным его условия утвердить, поскольку достигнутое сторонами мировое соглашение не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы сторон и третьих лиц.

Поскольку суд пришел к выводу о возможности утверждения условий мирового соглашения сторон по настоящему спору, производство по делу подлежит прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 224,225 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение, заключенное Абасовым Разимом Магарамовичем, АО СК «Горизонт», ПАО «Сбербанк России», ООО «Монолитстрой» по гражданскому делу по исковому заявлению Абасова Разима Магарамовича к АО «СК «Горизонт», ПАО Сбербанк» о запрете осуществлять платеж путем раскрытия банковской гарантии, снижении неустойки, отказе в начислении неустойки, по условиям которого:

Абасов Разим Магарамович именуемый в дальнейшем Истец, в лице Бочарова Дмитрия Владимировича действующего на основании доверенности № 50 АВ 0436951 от 11.03.2024,

Акционерное общество Строительная компания «Горизонт» (АО СК «Горизонт»), именуемый в дальнейшем «Ответчик», в лице генерального директора Змеевой Екатерины Сергеевны, действующей на основании устава,

ПАО «Сбербанк России», именуемый в дальнейшем «Ответчик», в лице Лихторович Натальи Николаевны, действующего на основании доверенности 49-Д от 08.02.2024,

ООО «Монолитстрой», именуемый в дальнейшем «Третье лицо», в лице Берсенева Алексея Петровича, действующего на основании доверенности № 89-2024 совместно именуемые «Стороны», руководствуясь со ст.ст. 39, 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заключили настоящее Мировое соглашение на следующих условиях:

1. Стороны пришли к соглашению об урегулировании возникающего между ними спора путем заключения настоящего мирового соглашения в соответствии ст.ст. 39, 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

2. Абасов Разим Магарамович обратился в Октябрьский районный суд г. Красноярск с исковым заявлением к АО СК «Горизонт», ПАО «Сбербанк России» с учетом принятых судом уточнённых требований в котором просит:

Отказать АО СК «Горизонт» в начисленной неустойки по договору № У от 30.08.2018 предъявленной в требовании от 27.04.2023 №01/01-2865 в размере 577 052 381 руб. 76 коп.

Уменьшить размер неустойки, заявленный в требовании от 27.04.2023 У

- По пункту 10.1.4 Договора в размере 108 921 740,55 рублей.

- По пункту 10.1.13 Договора в размере 304 491 079,01 рублей.

- По пункту 10.1.1 Договора в размере 800 000 рублей.

- По пункту 10.1.26 Договора в размере 2 550 000 рублей.

- По пункту 10.1.2 Договора в размере 54 158 451,18 рублей.

- По пункту 10.3.6 Договора в размере 9 100 000 рублей.

- На основании Приложения №12 в размере 18 950 000 рублей

- На основании 10.1.12 Договора в размере 76 281 111,03

- На основании пункта 10.1.16 Договора в размере 1 800 000 рублей

Применить положения ст. 333 ГК РФ, ст. 404 ГК РФ для снижения неустойки в рамках требования от 27.04.2023 У;

Запретить ПАО «Сбербанк России» осуществлять платеж по требованию АО СК «Горизонт» в размере 577 052 381 руб. 76 коп. путем раскрытия банковской гарантии по договору субподряда № У от 30.08.2018 г. на основании договора поручительства У.

3. Абасов Р.М. отказывается от всех требований, предъявленных в рамках настоящего дела. ООО «Монолитстрой» поддерживает отказ Абасова Р.М. от своих требований и не имеет претензий, вытекающих из основания иска по настоящему делу.

Настоящее мировое соглашение не влияет на право Абасова Р.М. на случай предъявления от АО СК «Горизонт» требования (отдельного искового заявления) об уплате неустойки по Договору субподряда № У от 30.08.2018г. в рамках субподрядных отношений заявлять в рамках спора заявление о применении ст. 333 ГК РФ и оспаривать начисленную неустойку.

4. По настоящему мировому соглашению ответчик АО СК «Горизонт» отказывается (номер исходящего 27.04.2023 У) от требования платежа и своих прав по банковской гарантии У от 03.12.2018 к ПАО «Сбербанк» об оплате денежных средств в сумме 577 052 381, 76 руб. путем раскрытия банковской гарантии У от 03.12.2018г по договору № У от 30.08.2018г.

5. По настоящему мировому соглашению ответчик ПАО «Сбербанк» принимает отказ АО СК «Горизонт» (номер исходящего 27.04.2023 У) от требования платежа и своих прав по банковской гарантии У от 03.12.2018 к ПАО «Сбербанк» об оплате денежных средств в сумме 577 052 381, 76 руб. путем раскрытия банковской гарантии У от 03.12.2018г по договору № У от 30.08.2018 г.

В течении 10 дней с момента утверждения судом настоящего соглашения возвращает требование платежа по банковской гарантии У от 03.12.2018 в адрес АО СК «Горизонт».

6. Истец не возражает против отказа АО СК «Горизонт» (номер исходящего 27.04.2023 У) от требования платежа и своих прав по банковской гарантии У от 03.12.2018 об оплате денежных средств в сумме 577 052 381, 76 руб.

путем раскрытия банковской гарантии У от 03.12.2018г по договору № У от 30.08.2018 г.

7. Третье лицо не возражает против отказа АО СК «Горизонт» (номер исходящего 27.04.2023 У) от требования платежа и своих прав по банковской гарантии У от 03.12.2018 об оплате денежных средств в сумме 577 052 381, 76 руб. путем раскрытия банковской гарантии У от 03.12.2018г по договору № У от 30.08.2018 г.

8. После утверждения настоящего соглашения АО СК «Горизонт» теряет право на повторное обращение с требованием раскрытия банковской гарантии У от 03.12.2018г по договору № У от 30.08.2018 г. ПАО «Сбербанк» и ООО «Монолитстрой». Настоящее мировое соглашение не влияет на право АО «СК Горизонт» на предъявление требования об уплате неустойки по Договору субподряда № У от 30.08.2018г. в рамках субподрядных отношений.

9. Расходы по уплате государственной пошлины относятся на ту сторону, которая их понесла.

10. Мировое соглашение составлено в 5-х экземплярах: по одному для каждой из Сторон и для приобщения судом к материалам дела.

11. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам разд. VII Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству Истца или Ответчика.

12. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, Сторонам известны и понятны.

Производство по гражданскому делу по исковому заявлению по исковому заявлению Абасова Разима Магарамовича к АО «СК «Горизонт», ПАО Сбербанк» о запрете осуществлять платеж путем раскрытия банковской гарантии, снижении неустойки, отказе в начислении неустойки прекратить.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.

Председательствующий

Копия верна.

Судья Е.А.Полынкина