Решение по делу № 2-1444/2024 от 15.01.2024

        Дело № 2-1444/2024

        УИД: 16RS0049-01-2024-000494-16

        Категория: 2.171

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

        16 апреля 2024 года                         город Казань

Ново-Савиновский районный суд города Казани Республики Татарстан в составе:

председательствующий судья Королёв Р.В.,

помощник судьи ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью «ХТМ» о защите прав потребителей,

        УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратился в суд с вышеуказанным иском, в обоснование требований указав, что --.--.---- г. ООО «ХТМ» (ИНН 1650406458) и ФИО2 заключен договор строительного подряда №--.

В соответствии с предметом договора ООО «ХТМ» обязуется осуществить строительство индивидуального жилого дома, а ФИО2 принять выполненные работы и оплатить цену выполняемых по настоящему договору работ.

Согласно пункту 1.2 договора строительство объекта производится на земельном участке с кадастровым номером №--, площадью 400 кв.м., расположенном по адресу: ... ... принадлежащем заказчику на праве собственности.

Стороны в пункте 2.1. договора определили цену работ в размере 8 643 346,35 рублей. Цена является твердой.

Согласно пункту 3.1. договора срок выполнения работ: с --.--.---- г. до --.--.---- г. при условии оплаты заказчиком аванса в размере и сроки, указанные в пункте 2.2. договора, в соответствии с которым заказчик оплачивает подрядчику в течение 5 календарных дней с момента заключения договора аванс в размере 1 431 746,59 рублей.

--.--.---- г. заказчик выполнил принятые на себя обязательства, уплатив аванс в размере 1 431 746,59 рублей, что подтверждается квитанцией к ПКО №--.

Дополнительным соглашением №-- от --.--.---- г. к договору строительного подряда, стороны изменили пункт 2.1. договора увеличив стоимость работ до размера 9 719 864 рублей (цена является твердой), изменили пункт 3.1. договора, указав срок выполнения работ с --.--.---- г. до --.--.---- г.. Стоимость отдельных видов работ сторонами не определялась.

--.--.---- г. между ООО «ХТМ» (ИНН 1650406458) и ООО «ХТМ» (ИНН 0800003138) заключен договор об уступке прав (цессии) по договору подряда, согласно предмета которого, цедент уступает, а цессионарий принимает права требования по договору, заключенному между цедентом и ФИО2, №-- от --.--.---- г..

Согласно уведомлению об уступке права требования ООО «ХТМ» (ИНН 1650406458) сообщило, что ответственность за исполнение обязательств по строительству по-прежнему несет ООО «ХТМ» ИНН 1650406458.

ФИО2 выполнил, принятые на себя обязательства по условиям договора, оплатив ООО «ХТМ» ИНН 1650406458 деньги в сумме 1 770 946,59 рублей.

До настоящего времени ООО «ХТМ» (ИНН 1650406458) обязательства по договору не исполнило в полном объеме.

Согласно расчету стоимости строительства, подготовленному ООО «Дегарт», стоимость работ и материалов, использованных при строительстве, составляет 887 458,80 рублей

--.--.---- г. ответчику направлена претензия с уведомлением об отказе от исполнения договора и требование возврата необоснованно удерживаемой денежной суммы в размере 883 517,79 рублей, оставленная без удовлетворения.

На основании изложенного истец просит суд взыскать с ООО «ХТМ» в пользу ФИО2 денежные средства в размере 883 517,79 рублей.

--.--.---- г. к производству суда приняты увеличенные исковые требования, в соответствии с которыми истец просит суд взыскать с ООО «ХТМ» в пользу ФИО2 денежные средства в размере 883 517,79 рублей, неустойку за нарушение сроков выполнения работ за период с --.--.---- г. до --.--.---- г. в размере 883 517,79 рублей, штраф.

Истец в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, представитель истца ходатайствовал о рассмотрении дела в свое отсутствие, относительно вынесения заочного решения не возражал.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Согласно части 1 статьи 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства. О рассмотрении дела в таком порядке суд выносит определение.

Суд определил рассмотреть дело в порядке заочного производства.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 309 Гражданского Кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Пунктом 2 данной статьи установлено, что в случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обязательства может быть предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом предусмотрена возможность предоставления договором такого права другой стороне.

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (пункт 1 статьи 420 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского Кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров (пункт 2 статьи 702 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

Из материалов гражданского дела усматривается, что --.--.---- г. между ООО «ХТМ» и ФИО2 был заключен договор строительного подряда №--, в соответствии с которым ООО «ХТМ» обязалось в соответствии с уведомлением о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве и реконструкции объекта ИЖС или садового объекта параметров объекта ИЖС или садового объекта установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового объекта на земельном участке осуществить строительного индивидуального жилого дома согласно проектной документации и смете, которые являются приложениями и неотъемлемой частью данного договора, а заказчик принять выполненные работы и оплатить цену выполняемых по договору работ в соответствии с условиями договора (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 1.2 договора строительство объекта по настоящему договору производится на земельном участке с кадастровым номером №--, площадью 400 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: садоводство, расположенном по адресу: ... ... принадлежащем ФИО2 на праве собственности.

Согласно пункту 2.1 договора работы, выполняемые по настоящему договору, заказчик оплачивает по цене, установленной по соглашению между сторонами, указанной в смете, являющейся неотъемлемой частью данного договора, и составляющей 8 643 346,35 рублей. Цена является твердой.

В силу пункта 2.2 договора стороны устанавливают следующий порядок оплаты цены работ, выполняемых по настоящему договору:

- заказчик оплачивает подрядчику в течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего договора аванс в размере 1 431 746,59 рублей,

- оставшуюся часть цены работ согласно смете, в размере 7 211 599,76 рублей заказчик оплачивает в рассрочку, в сроки, установленные в графике платежей, который является неотъемлемой частью данного договора.

- в случае досрочного погашения цены работ, установленных графиком платежей, вознаграждение подрядчика пересчитывается по следующей формуле: конечная стоимость вознаграждения подрядчика, подлежащая уплате заказчиком = (общая стоимость вознаграждения подрядчика, утвержденная сметой / общее количество месяцев предоставленной подрядчиком рассрочки по графику платежей) х количество месяцев, в которых заказчик производил выплаты подрядчику по графику платежей в соответствии с абзацем 3 пункта 2.2 договора.

В соответствии с пунктом 3.1 договора срок выполнения работ: с --.--.---- г. до --.--.---- г. при условии оплаты заказчиком аванса в размере и сроки, указанные в пункте 2.2 договора, передачи подрядчику разрешения на строительство и выполнения заказчиком обязательств, указанных в пунктах 4.3.1-4.3.4 договора, до начала работ, в ином случае срок начала и окончания выполнения работ по договору переносятся на количество дней задержки выполнения заказчиком вышеуказанных обязательств.

В соответствии с пунктом 4.3 договора заказчик обязан:

4.3.1.    В день заключения настоящего договора предоставить подрядчику нотариальное согласие супруга (супруги) на заключение настоящего договора подряда со всеми дополнительными соглашениями к нему, договора залога земельного участка и построенного на нём объекта (если на момент заключения настоящего договора заказчик находится в браке).

4.3.2.    До начала работ произвести оплату отчета об оценке

4.3.3.    До начала работ передать подрядчику план земельного участка с указанием подземных коммуникаций и точек подключения к сетям электроэнергии, воды, канализации. Передать подрядчику по акту земельный участок, готовый для выполнения работ. Обеспечить подрядчику доступ на земельный участок с учётом проезда до границ земельного участка.

4.3.4.    До начала работ обеспечить на земельном участке наличие технической возможности подключения к сетям энергоресурсов: вода, электроэнергия 220 В и 380 В. Во время выполнения работ самостоятельно оплачивать поставщикам электроэнергию и воду, израсходованные подрядчиком для строительства объекта.

Согласно пункту 6.1 договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязанностей по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

В случае просрочки оплаты цены выполняемых по настоящему договору работ, в том числе установленных в графике платежей, более чем на 3 рабочих дня. Подрядчик вправе потребовать от заказчика выплаты неустойки в размере 250 рублей за каждый день просрочки (пункт 6.2 договора).

В силу пункта 6.3 договора в случае просрочки выполнения работ по вине подрядчика более чем на 15 рабочих дней, заказчик вправе потребовать от подрядчика выплаты неустойки в размере 250 рублей за каждый день просрочки.

Согласно пункту 6.4 договора в случае нарушения сроков выполнения обязательств Заказчика, установленных в пунктах 4.3.1, 4.3.7, 4.3.8, более чем на 10 рабочих дней, а также в случае нарушения заказчиком пунктов 1.4, 4.5 настоящего договора. Заказчик по требованию подрядчика обязан возместить убытки подрядчика и оплатить подрядчикуштраф в размере 300 000 рублей в течение 5 рабочих дней с момента предъявления такого требования подрядчиком. При нарушении заказчиком указанных обязательств подрядчик имеет право отказаться от настоящего договора в одностороннем порядке.

Согласно дополнительному соглашению от --.--.---- г. №-- совместно именуемые стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору строительного подряда от --.--.---- г. №-- о нижеследующем:

1. Пункт 2.1 договора строительного подряда от --.--.---- г. №-- изложить в следующей редакции:

«2.1. Работы выполняемые по настоящему договору, Заказчик оплачивает по цене (далее - цена/цена Работ), установленной по соглашению между сторонами, указанной в расчете стоимости строительства (Приложение №2), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора и составляющей 6 440 275 (шесть миллионов шесть миллионов четыреста сорок тысяч двести семьдесят пять) рублей, в т.ч. НДС, а так же вознаграждение Подрядчика в размере 3 279 589 (три миллиона двести семьдесят девять тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей, общая сумма договора составляет 9 719 864 (девять миллионов семьсот девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рублей. Цена является твердой. Согласно п.6 ст.709 Гражданского кодекса РФ Заказчик не вправе требовать уменьшения твердой цены, а Подрядчик ее увеличения, за исключением существенного возрастания стоимости материалов или оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также оказываемых Подрядчику третьими лицами услуг. Руководствуясь п.3 ст.744 ГК РФ Стороны пришли к соглашению, что существенным возрастанием стоимости является превышение сметы не менее, чем на 10% по независящим от Подрядчика причинам.».

2. Пункт 2.2 договора строительного подряда от --.--.---- г. №-- изложить в следующей редакции:

«Стороны устанавливают следующий порядок оплаты цены Работ, выполняемых по настоящему договору:

- Заказчик оплачивает Подрядчику в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента заключения настоящего договора аванс в размере 1 610 068 (один миллион шестьсот десять тысяч шестьдесят восемь) рублей копеек, в том числе НДС.

- оставшуюся часть цены Работ согласно расчету стоимости строительства, в размере 8 109 796 (восемь миллионов сто девять тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 00 коп. Заказчик оплачивает в рассрочку, в сроки, установленные в Графике платежей, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 3, далее – График платежей).

- В случае досрочного погашения центы Работ установленных Графиком платежей, вознаграждение Подрядчика пересчитывается по следующей формуле: Конечная стоимость вознаграждения Подрядчика, подлежащая уплате Заказчиком = (Общая стоимость вознаграждения Подрядчика, утвержденная сметой / общее количество месяцев предоставленной Подрядчиком рассрочки по Графику платежей) х Количество месяцев, в которых Заказчик производил выплаты Подрядчику по Графику платежей в соответствии с абзацем 3 пункта 2.2. Договора.

Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, если иные способы, не запрещённые действующим законодательством, не согласованы сторонами. При перечислении на расчётный счёт денежные средства считаются полученными Подрядчиком при их поступлении на его расчётный счёт.»

3. Пункт 3.1 договора изложить в следующей редакции:

«Срок выполнения Работ: с --.--.---- г. до --.--.---- г., при условии оплаты Заказчиком аванса в размере и сроки, указанные в п.2.2, настоящего договора, передачи Подрядчику разрешения на строительство (уведомления о соответствии) и выполнения Заказчиком обязательств, указанных в п.4.3.1-4.3.4 настоящего договора, до начала Работ, в ином случае срок начала и окончания выполнения Работ по настоящему договору переносятся на количество дней задержки выполнения Заказчиком вышеуказанных обязательств.»;

4. Пункт «Приложение №1» изложить в новой редакции:

«Приложение №1 архитектурный проект дома площадью 138м2от 16.03.2023»;

5. Пункт «Приложение №2» изложить в новой редакции:

«Приложение №2 Расчет стоимости строительства жилого дома ... ... от 16.03.2023»;

6. Пункт «Приложение №3» изложить в новой редакции:

«Приложение №3 график платежей от 16.03.2023».

Истцом были внесены денежные средства в размере 1 770 976,59 рублей в соответствии с квитанцией к приходному кассовому ордеру от --.--.---- г. №-- на сумму 1 431 746,59 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру от --.--.---- г. №-- на сумму 118 330 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру от --.--.---- г. №-- на сумму 20 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру от --.--.---- г. №-- на сумму 10 000 рублей, квитанцией к приходному кассовому ордеру от --.--.---- г. №-- на сумму 30 000 рублей, платежным поручением от --.--.---- г. №-- на сумму 22 900 рублей, платежным поручением от --.--.---- г. №-- на сумму 23 000 рублей, платежным поручением от --.--.---- г. №-- на сумму 23 000 рублей, платежным поручением от --.--.---- г. №-- на сумму 23 000 рублей, платежным поручением от --.--.---- г. №-- на сумму 23 000 рублей, платежным поручением от --.--.---- г. №-- на сумму 23 000 рублей, платежным поручением от --.--.---- г. №-- на сумму 23 000 рублей.

--.--.---- г. между ООО «ХТМ» (ИНН 1650406458, КПП 168501001, ОГРН 1211600071506, юридический адрес: ... ...) и ООО «ХТМ» (ИНН 0800003138, КПП 080001001, ОГРН 1220800001157, юридический адрес: ... ...) заключено соглашение об уступке прав (цессии) по договору подряда №-- цедент уступает, а цессионарий принимает права требования по договору, заключенному между Цедентом и ФИО2, №-- от --.--.---- г.. Сумма уступаемого составляет 8 126 888 рублей.

В соответствии с расчетом стоимости строительства жилого дома от --.--.---- г., подготовленным ООО «Дегарт», по проделанным работам и материал составляет 887 458,80 рублей.

--.--.---- г. ответчику направлена претензия с уведомлением об отказе от исполнения договора и требованием о возврате необоснованно удерживаемой денежной суммы в размере 883 517,79 рублей, полученная ответчиком --.--.---- г. и оставленная без удовлетворения (почтовый идентификатор №--).

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока.

В силу пункта 3 данной статьи, в случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

Таким образом, к заключенному между истцом и ответчиком договору подряда подлежат применению нормы, регулирующие отношения между сторонами по договору бытового подряда.

Пунктом 1 статьи 730 Гражданского Кодекса Российской Федерации определено, что по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними (пункт 3 статьи 730 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда заказчик в соответствии со статьей 739 Гражданского Кодекса Российской Федерации может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со статьями 503 - 505 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Также в силу пункта 1 статьи 28 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

- назначить исполнителю новый срок;

- поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

- потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

- отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Согласно пункту 4 данной статьи при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

В соответствии со статьей 32 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

Таким образом, суд приходит к выводу, что с ответчика в пользу истца подлежат взысканию денежные средства в размере 883 517,79 (1 770 976,59 рублей - 887 458,80 рублей).

Согласно пункту 5 статьи 28 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Учитывая, что в соответствии с договором строительного подряда от --.--.---- г. №-- и дополнительным соглашением от --.--.---- г. №-- работы ответчиком должны были быть закончены --.--.---- г., то начислению подлежит неустойка за период со --.--.---- г. по --.--.---- г. (дата, установленная истцом) в размере 51 904 073,76 рублей (9 719 864 рубля Х 178 дней Х 3%), при этом с учетом заявленных исковых требований с ответчика подлежит неустойка в размере 883 517,79 рублей (сумма, определенная истцом).

В силу пункта 6 статьи 13 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В соответствии с пунктом 46 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

Учитывая, что санкция в виде штрафа законом установлена именно за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, суд полагает, что с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 883 517,79 рублей ((883 517,79 рублей + 883 517,79 рублей) / 2).

Поскольку истец при подаче иска в суд был освобожден от оплаты государственной пошлины в силу закона, его требования удовлетворены частично, с ответчика в соответствующий бюджет подлежит взысканию государственная пошлина пропорционально удовлетворенной части исковых требований в размере 17 035 рублей.

Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 194-199, 233-235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковое заявление ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью «ХТМ» о защите прав потребителей – удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ХТМ» (ИНН 1650406458) в пользу ФИО2 (паспорт №--) денежные средства в размере 883 517 рублей 79 копеек, неустойку в размере 883 517 рублей 79 копеек, штраф в размере 883 517 рублей 79 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ХТМ» (ИНН 1650406458) в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации государственную пошлину в размере 17 035 рублей.

Ответчик вправе подать в Ново-Савиновский районный суд города Казани Республики Татарстан заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, – в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья                                             Р.В. Королёв

Мотивированное решение изготовлено 23 апреля 2024 года.