Решение по делу № 2-3761/2022 от 25.08.2022

38RS0036-01-2022-003845-61

З А О Ч Н О Е     Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

10 ноября 2022 года                                                                                                            г.Иркутск

Октябрьский районный суд г.Иркутска в составе: председательствующего судьи Островских Я.В., при секретаре Бутухановой Ю.А., с участием представителя истца ФИО6, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств, убытков, неустойки, штрафа, расходов, компенсации морального вреда,

У С Т А Н О В И Л :

В обоснование исковых требований, с учетом изменений, истец указала, что Дата между ФИО1 и ФИО2 заключен договор бытового подряда на изготовление металлических перегородок. В соответствии с условиями договора ответчик взял на себя обязательства по изготовлению металлических перегородок (размеры и материалы указаны в п. 5), в срок установленный договором. Доставка осуществляется силами подрядчика по адресу: Адрес, кор. А, Адрес. Истец по договору обязался принять и оплатить выполненные работы. Пунктом 3.1 договора установлено, что срок начала работ устанавливается Дата, срок окончания работ – Дата Стоимость работ составила ......... Стороны установили, что оплата производится следующим образом: заказчик оплачивает подрядчику предоплату до начала работ в размере ........, оставшуюся сумму в размере ........ заказчик оплачивает подрядчику в течение трех рабочих дней после принятия работ и подписания акта сдачи-приемки работ. Истец оплатил сумму предоплаты в размере ........ в день подписания договора бытового подряда наличными денежными средствами. Все условия изготовления и установки металлических перегородок ответчик обсуждал с дизайнером, которая осуществляла оказание услуг по разработке и согласованию проекта квартиры по адресу: Адрес, кор. А, Адрес. В материалы дела представлена переписка относительно изготовления металлических конструкций, из которой следует, что ответчик в феврале 2022 перестал выходить на связь и свои обязательства по договору не исполнил. Дата между ИП ФИО5 (исполнитель) и ФИО1 (заказчик) был заключен договор на услуги по комплектации. Согласно условиям данного договора заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению комплектации, то есть услуги по детальному подбору мебели, оборудования, отделочных материалов, предметов интерьера, необходимых для реализации дизайн-проекта, на объекте, расположенном по указанному адресу. Истец просил суд расторгнуть договор бытового подряда от Дата, заключенный между ФИО2 и ФИО1, взыскать с ФИО2 денежные средства в сумме ........, неустойку в сумме ........, компенсацию морального вреда в сумме ........, расходы на оплату услуг представителя в сумме ........, почтовые расходы в сумме ........, штраф.

В судебное заседание истец ФИО1 не явился, его представитель ФИО6, действующая на основании доверенности, исковые требования поддержала.

Ответчик ФИО2 также в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, возражений на иск не представил.

Суд рассматривает дело в отсутствие истца в порядке ст.167 ГПК РФ, а также в отсутствие ответчика согласно ст.ст.233-237 ГПК РФ.

Выслушав представителя истца, исследовав представленные доказательства, оценивая их в совокупности и каждое в отдельности, суд приходит к следующим выводам.

В силу положений ст.ст.309, 310 ГК РФ должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Как установлено пунктом 2 статьи 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

На правоотношения сторон распространяются положения Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", в соответствии с п. 1 ст. 1 которого отношения в области защиты прав потребителей регулируются как настоящим Законом, так и Гражданским кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" регулирует отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Исходя из смысла п. 4 ст. 23 ГК РФ гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в нарушение требований, установленных п. 1 данной статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. К таким сделкам суд применяет законодательство о защите прав потребителей.

Таким образом, законодателем сформулировано императивное правило о том, что Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" применяется к сделкам гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, но систематически выступающего на потребительском рынке в роли продавца, исполнителя, то есть, если лицо осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере защиты прав потребителей без необходимой регистрации, то контрагенты такого субъекта должны иметь те же правовые возможности, в том числе, и по применению средств защиты, что потребители в обычных (нормальных) ситуациях.

В силу п. 1 ст. 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным Гражданским кодексом Российской Федерации, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними (п. 3 ст. 730 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 27 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

В силу п. 1 ст. 28 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" потребитель вправе отказаться от исполнения договора в случае, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок.

При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу) (п. 4 ст. 28 указанного закона).

Согласно п. 5 ст. 28 Российской Федерации "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Из материалов дела следует, что Дата между заказчиком ФИО1 и подрядчиком ФИО2 заключен договор бытового подряда, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить за свой риск работу по изготовлению металлических перегородок в срок (размеры и материалы указаны в п. 5)), установленный договором.

По условиям заключенного договора, доставка осуществляется силами подрядчика по адресу: Адрес.

Истец по договору обязался принять и оплатить выполненные работы (п. 1.2 договора).

Пунктом 3.1 договора установлено, что срок начала работ устанавливается Дата, срок окончания работ Дата

Согласно разделу 2 договора стоимость работ составила ......... Оплата производится следующим образом: заказчик оплачивает подрядчику предоплату до начала работ в размере ........, оставшуюся сумму в размере ........ заказчик оплачивает подрядчику в течение трех рабочих дней после принятия работ и подписания акта сдачи-приемки работ.

Как следует из доводов иска, все условия изготовления и установки металлических перегородок ответчик обсуждал с дизайнером – ФИО5, которая осуществляла оказание услуг по разработке и согласованию проекта квартиры по адресу: Адрес.

Дата между ИП ФИО5 (исполнитель) и ФИО1 (заказчик) был заключен договор на услуги по комплектации. Согласно условиям данного договора заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению комплектации, то есть услуги по детальному подбору мебели, оборудования, отделочных материалов, предметов интерьера, необходимых для реализации дизайн-проекта, на объекте, расположенному по адресу: Адрес

Согласно рукописной записи на последнем листе договора от Дата ФИО2 получил от ФИО1 предоплату в размере .........

Таким образом, исходя из условий заключенного договора, даты оплаты, ответчик должен был приступить к выполнению работ по договору Дата и выполнить их в полном объеме в срок до Дата.

Промежуточные сроки исполнения работ не установлены. Промежуточные акты приема-передачи работ сторонами не подписывались.

Перечисленные работы ответчиком не исполнены, что не оспорено при рассмотрении дела. В материалы дела также представлен нотариально заверенный протокол осмотра доказательств (смс-переписка между ИП ФИО5 и ФИО2 посредством мессенджера WhatsApp), из которых видно, что ФИО2 не исполнил в полном объеме работы по договору в установленный срок.

Обращаясь в суд с иском к ФИО2 истец основывал заявленные требования на положениях Закона РФ "О защите прав потребителей" исходя из того, что ответчик должен был оказать услуги по изготовлению металлических перегородок на возмездной основе, его действиями нарушены права истца как заказчика по договору бытового подряда от Дата, который заключен последним для удовлетворения личных потребностей.

При разрешении спора ответчиком не опровергнуто, что осуществление работ и заключение договора бытового подряда производится им на постоянной основе, является его источником дохода. Таким образом, суд приходит к выводу о применении к спорным правоотношениям Закона РФ "О защите прав потребителей".

В силу ст. 32 Закона РФ от 07.01.1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей", потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

В соответствии с п. 2 ст. 401 ГК РФ отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Согласно ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.

В соответствии со ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что она была вправе рассчитывать при заключении договора.

Учитывая изложенное, а также тот факт, что ответчиком существенно нарушены условия договора от Дата, в силу ст. 450 ГК РФ, договор бытового подряда от Дата, заключенный между ФИО2 и ФИО1, подлежит расторжению.

За нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель) в силу п. 1 ст. 13 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

В соответствии с п. 1 ст. 27 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

В силу п. 1 ст. 28 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок, поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов, потребовать уменьшения цены за выполнение работы, отказаться от исполнения договора о выполнении работы.

Поскольку в ходе рассмотрения дела установлено, что истец надлежащим образом исполнил свои обязательства по договору, внеся предоплату за выполнение работ по изготовлению металлических перегородок, в то время как ответчиком нарушены договорные обязательства, работы в установленный срок не выполнены, суд приходит к выводу, что в пользу истца подлежит взысканию оплаченная ответчику сумма по договору от Дата в размере .........

Согласно пункту 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

    Разрешая исковые требования в части взыскания неустойки, суд, установив, нарушение сроков выполнения работ, предусмотренного заключенным договором, исходя из размера переданной ответчику предоплаты, в соответствии с п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», неустойка за период с Дата по Дата составляет 111 дней, ее размер равен ........, однако с учетом того, что размер неустойки не может превышать сумму, уплаченную истцом по договору, суд определяет размер взыскания неустойки с ответчика в сумме .........

Согласно расчету истца в соответствии с п. 5 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" размер неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору за период с Дата по Дата составляет ........, однако с учетом того, что размер неустойки не может превышать суммы предоплаты по договору, истцом ко взысканию заявлена неустойка в размере .........

Определяя размер подлежащей взысканию с ответчика неустойки, суд на основании ст. 333 ГК РФ, существенных обстоятельств дела, степени вины ответчика, а также компенсационной природы неустойки считает возможным снизить ее размер до .........

В соответствии со ст. 13 и 15 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав потребителей" вследствие нарушения ответчиком прав истца как потребителя в пользу последнего суд взыскивает денежную компенсацию морального вреда, размер которой с учетом характера причиненных потребителю нравственных страданий, исходя из принципа разумности и справедливости, суд полагает правильным определить в сумме .........

В соответствии с п.6 ст.13 Закона РФ "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В силу вышеизложенного, размер штрафа составляет ........ ((........ + 100 000 + 5 000) / 2) и подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. Исключительных оснований для снижения штрафа суд не находит.

В соответствии с ч.1 ст.88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Согласно ст.94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся, в том числе, суммы на оплату услуг представителей.

Статьей 98 ГПК РФ установлено, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

    Согласно ч.1 ст.100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по её письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Судом установлено, что истец в связи с разрешением настоящего спора понес расходы по оплате услуг представителя всего в сумме ........, данные расходы подтверждены соглашением от Дата, договором поручения от Дата, квитанцией к приходному кассовому ордеру от Дата

Исходя из категории и сложности дела, сроков его рассмотрения, объема работы представителя истца, принципа разумности, суд считает правильным взыскать с ответчика в пользу истца его расходы по оплате услуг представителя в размере .........

В соответствии со ст.103 ГПК РФ, ст.ст.333.19, 333.36 НК РФ с ответчика в доход муниципального образования Адрес подлежит взысканию государственная пошлина в размере .........

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199, 233-237 ГПК РФ,

Р Е Ш И Л :

Исковые требования ФИО1 –удовлетворить частично.

Расторгнуть договор бытового подряда от Дата, заключенный между ФИО2 и ФИО1.

Взыскать с ФИО2 (паспорт №) в пользу ФИО1 (паспорт №) денежные средства в сумме ........, неустойку в сумме ........, компенсацию морального вреда в сумме ........, расходы на оплату услуг представителя в сумме ........, почтовые расходы в сумме ........, штраф в сумме .........

Отказать во взыскании неустойки, компенсации морального вреда и расходов в большем размере.

Взыскать с ФИО1 (паспорт №) в бюджет муниципального образования г.Иркутск государственную пошлину в сумме .........

Ответчиком может быть подано в Октябрьский районный суд г. Иркутска заявление об отмене заочного решения в течение 7 дней со дня вручения его копии.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Октябрьский районный суд г. Иркутска в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Октябрьский районный суд г. Иркутска в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья                                                                                                          Я.В. Островских