Решение от 14.04.2021 по делу № 33-4814/2021 от 05.04.2021

Судья: Яниева А.А. № 33-4814/2021, А-2.204

24RS0048-01-2019-009442-08

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

14 апреля 2021 года г. Красноярск

Судебная коллегия по гражданским делам Красноярского краевого суда в составе:

председательствующего Кучеровой С.М.

судей Макурина В.М., Полянской Е.Н.,

при ведении протокола помощником судьи Тарасовой О.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании по докладу судьи Полянской Е.Н.,

гражданское дело по иску Болгова Владимира Алексеевича к обществу с ограниченной ответственностью «Арт Эксперт», Лебедевой Юлии Эдуардовне о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств,

по апелляционной жалобе и дополнениям к ней представителя Болгова В.А. – Егоровой Ю.А.,

на решение Советского районного суда г.Красноярска от 18 декабря 2020 года, которым постановлено:

«Исковые требования Болгова Владимира Алексеевича к обществу с ограниченной ответственностью «Арт Эксперт» о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, – удовлетворить.

Расторгнуть Договор подряда строительных и монтажных работ № от 15.09.2018 года, заключенный между Болговым Владимиром Алексеевичем и обществом с ограниченной ответственностью «Арт Эксперт».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Арт Эксперт» в пользу Болгова Владимира Алесеевича денежные средства в размере 2 342 100 рублей, штраф в размере 1 171 050 рублей, всего 3 513 150 рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Арт Эксперт» в доход бюджета городского округа г.Красноярска государственную пошлину в размере 19 910 рублей.

В удовлетворении исковых требований к Лебедевой Юлии Эдуардовне о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, - отказать».

Заслушав докладчика, судебная коллегия,

УСТАНОВИЛА:

Болгов В.А. обратился в суд с иском к Лебедевой Ю.Э. о взыскании неосновательного обогащения.

Требования мотивированы тем, что 15.09.2018 г. между ООО «Арт Эксперт» и Болговым В.А. заключен Договор подряда строительных и монтажных работ № по условиям которого ООО «Арт Эксперт» обязалось возвести малоэтажный жилой дом из термобруса по условиям приложенных к договору спецификации и проекту. Стоимость работ по договору составляет 2 821 300 руб.

Лебедева Ю.А. является директором ООО «Арт Эксперт» и по договоренности с ней, денежные средства, предназначенные для ООО «Арт Эксперт» в качестве оплаты работ по строительству перечислялись на ее карту.

Обязательства по оплате стоимости по договору исполнены Болговым В.А. в полном объеме. В общем размере, им были перечислены денежные средства в размере 3 052 100 руб., в том числе 2 821 300 руб. предназначались для возведения жилого дома и 230 800 руб.- для покупки и монтажа водонагревательной и отопительной систем жилого дома.

По состоянию на 18.07.2019 г. подрядчиком проведены работы общей стоимостью 710 000 руб., а именно: установка фундамента на железобетонных сваях стоимостью 300 000 руб., установка станции биологической очистки СКАТ-2 стоимостью 125 000 руб., подготовка проектной документации стоимостью 35 000 руб., монтаж обвязочного бруса и балок опоры пола стоимостью 250 000 руб. В соответствии с графиком работ, все работы по постройке дома должны быть закончены к 31.03.2019 г. 18.07.2019 г. истец в адрес ООО «Арт Эксперт» направил требование о расторжении договора и возврате денежных средств, которое было продублировано посредством электронной почты. 19.07.2019 г. истец в адрес Лебедевой Ю.Э. направил требование о возврате денежных средств, ответ на которые не поступил, денежные средства ответчиками не возвращены.

На основании изложенного, Болгов В.А., с учетом уточнений требований, просил расторгнуть договор подряда и монтажных работ от 15.09.2018 г., взыскать с ООО «Арт Эксперт» и Лебедевой Ю.А. сумму неосновательного обогащения в размере 2 342 100 руб.

Определением Советского районного суда г.Красноярска от 23.09.2020 года к участию в деле в качестве соответчика привлечено ООО «Арт Эксперт».

Судом постановлено приведенное решение.

В апелляционной жалобе представитель Болгова В.А. – Егорова Ю.А. просит решение отменить. Указывает, что с Лебедевой Ю.Э. в пользу Болгова В.А. подлежит взысканию в качестве неосновательного обогащения сумма 230 800 руб., которые ответчик приобрела за счет истца в отсутствие оснований, предусмотренных договором подряда. Выражает несогласие с выводом суда об отсутствии договорных отношений между Болговым В.А. и Лебедевой Ю.Э.

Просит отменить решение суда в части отказа в удовлетворении исковых требований к Лебедевой Ю.Э. о расторжении договора подряда и взыскании денежных средств, принять в этой части по делу новое решение, которым удовлетворить исковые требования Болгова В.А. к Лебедевой Ю.Э. о взыскании денежных средств в размере 230 800 руб. в качестве неосновательного обогащения. В остальной части решение суда оставить без изменения.

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения жалобы были извещены надлежащим образом, судебная коллегия полагает возможным рассмотреть жалобу в отсутствие лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте апелляционного рассмотрения дела.

Проверив материалы дела и решение суда первой инстанции в пределах, установленных ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для отмены решения.

На основании ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 15.09.2018 г. между Болговым В.А. и ООО «Арт Эксперт» в лице генерального директора Лебедевой Ю.Э. заключен Договор подряда строительных и монтажных работ №, по условиям которого подрядчик обязался выполнить собственными силами работы по строительству малоэтажного дома из термобруса в соответствии со спецификацией и техническим заданием на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>

Сроки выполнения работ были установлены графиком производства: монтаж электрики с 14.01.2019 г. по 03.02.2019 г., утепление пола с 04.10.2019 г. по 10.10.2019 г., установка греющего кабеля и стяжка пола с 11.02.2019 г. по 24.02.2019 г., звукоизоляция и монтаж ГЛК стен с 25.02.2019 г. по 17.03.2019 г., монтаж потолков с 11.03.2019 г. по 31.03.2019 г.

Общая стоимость выполняемых подрядчиком работ по договору установлена в размере 2 821 300 руб. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет/банковскую карту компании подрядчика, согласно спецификации. Днем оплаты по настоящему договору будет считаться дата поступления денежных средств в полном объеме подрядчику. Стоимость работ включает в себя все расходы подрядчика, связанные с выполнением предмета и условий договора.(пункты 2.1-2.3 договора).

Из п.п. 6.1, 6.2 договора следует, что за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий Договора, а также за ущерб, причиненный по вине работников Подрядчика.

Пунктом 6.3 Договора предусмотрена ответственность Подрядчика: в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). За нарушение сроков выполнения работ, заказчик вправе требовать с подрядчика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки. Подрядчик несет ответственность в случая наступления несчастных случаев, производственных травм сотрудников подрядчика, полностью отвечает за соблюдение норм безопасности и не вправе ссылаться на заказчика, на независящие от него факторы при наступлении несчастных случаев своих сотрудников.

В соответствии с разделом 8 Договора изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением изменения по соглашению сторон. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. Споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору, и в течение гарантийного срока разрешаются по взаимному согласию, и урегулируется в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий не более 10 рабочих дней с момента получения. При отсутствии уведомления о вручении/отметки о получении корреспонденции нарочным, корреспонденция считается полученной другой стороной на десятый рабочий день с даты ее отправки по адресам сторон, указанным в наст░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░: 12.04.2019 ░. ░ ░░░░░░░ 34 000 ░░░., 28.03.2019 ░. – 259 000 ░░░. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ 28.03.2019 ░. №7-1, ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 425 000 ░░░., 28.09.2018 ░. – 1 432 000 ░░░., 01.11.2018 ░. ░ ░░░░░░░ 216 000 ░░░., 14.12.2018 ░. ░ ░░░░░░░ 285 000 ░░░., 01.04.2019 ░. ░ ░░░░░░░ 230 000 ░░░., 18.04.2019 ░. ░ ░░░░░░░ 171 100 ░░░., ░░░░░ 3 052 100 ░░░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ 2 821 300 ░░░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░, 230 800 ░░░.- ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ №1 ░░ 15.09.2018 ░. ░░░ «░░░ ░░░░░░░» ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ 300 000 ░░░.

░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ №2 ░░ 27.09.2018 ░. ░░░ «░░░ ░░░░░░░» ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░-2, ░░░░░░░░░░ 125 000 ░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ №3 ░░ 28.10.2018 ░. ░░░ «░░░ ░░░░░░░» ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ 35 000 ░░░.

░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ №4 ░░ 05.12.2018 ░. ░░░ «░░░ ░░░░░░░» ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ 250 000 ░░░.

░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ 710 000 ░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░, ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░ ░░░░░░░» ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 15.09.2018, ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░ ░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 2 342 100 ░░░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1 171 050 ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░ «░░░ ░░░░░░░», ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░-░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ 1102, 1109 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 230 800 ░░░. ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░, ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░ ░░░░░░░». ░ ░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ -230 800 ░░░., ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░ ░░░░░░░░.

░ ░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 230 800 ░░░. ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░. ░░. 328 - 329 ░░░ ░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░.░░░░░░░░░░░ ░░ 18 ░░░░░░░ 2020 ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. – ░░░░░░░░ ░.░. - ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░:

░░░░░: