Решение по делу № 2-1478/2024 (2-7481/2023;) от 27.09.2023

УИД 24RS0№-27

Дело № 2-1478/2024

КОПИЯ

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

29 мая 2024 года                             г. Красноярск

Центральный районный суд города Красноярска в составе председательствующего судьи Савельевой М.Ю.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Алешиным Н.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Придворной Татьяны Михайловны к ПАО «Россети Сибири» о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

Придворная Т.М. предъявила в суд вышеназванный гражданский иск к ПАО «Россети Сибири», мотивируя требования тем, что является собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер №.

01.10.2021 истцом на возмездной основе на основании договора подряда № от 30.09.2021 с ООО «АКБ» вынесены в натуре четыре точки границы указанного земельного участка.

04.03.2022 истцом заключен договор по изготовлению жилого вагона для размещения его на указанном участке и проживания в нём с семьей в период с конца весны по начало осени.

20.10.2021 между ПАО «Россети Сибирь» и истцом заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, согласно которому сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом), расположенной (которая будет располагаться) по адресу: <адрес>

Истец обязалась оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора. Плата за технологическое присоединение в размере 550 руб. (п. 11 договора) внесена истцом в полном объеме.

Исходя из условий договора на технологическое присоединение, срок исполнения обязательств ответчиком установлен 6 месяцев, т.е. по 20.04.2022. Между тем, ответчиком мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям в установленный договором от 20.10.2021 срок не выполнены, присоединение не произведено до настоящего времени.

Истцом 29.07.2022 и 21.12.2022 направлены обращения о необходимости исполнения ПАО «Россети Сибирь» указанного договора, получены ответы о невозможности исполнения договора со ссылкой на значительные объемы работ и затраты, а также на то, что исполнение договора предполагается включить в план мероприятий на 2023 года. Посетив участок в августе 2023 года, истец удостоверилась в отсутствии каких-либо работ со стороны ответчика по исполнению договора.

Истец полагает, что ответчик, заключив с ней договор на технологическое присоединение, разработав технические условия и, владея информацией о технической возможности технологического присоединения применительно к участку, должен был учитывать временные и финансовые затраты, связанные с исполнением договора, а также финансовое состояние филиала, в связи с чем данные обстоятельства не является основанием для не исполнения договорных обязательств. Каких-либо препятствий для технологического присоединения ответчик не усмотрел на момент заключения договора, значит его исполнение являлось и является реальным в плане материальных затрат и технической возможности.

Истцом также было подано обращение в УФАС по Красноярскому краю и по результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении указанным органом было вынесено постановление № от 16.12.2022 о признании ПАО «Россети Сибирь» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 9.21 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 600 000 руб.

На основании изложенного истец просит суд:

- возложить на ПАО «Россети Сибирь» обязанность по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом), расположенной (которая будет располагаться) по адресу: <адрес> к электрическим сетям в соответствии с условиями договора № от 20.10.2021 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в срок не позднее одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу;

- взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу истца судебную неустойку за неисполнение решения суда в части осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств по договору № от 20.10.2021 к электрическим сетям по истечении двух месяцев с даты вступления решения суда в законную силу и до фактического исполнения в размере 2 000 руб. за каждый календарный день просрочки;

- взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу истца неустойку за нарушение срока исполнения обязательства за период с 02.10.2022 по 27.09.2023 в размере 9 927,50 руб., компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб., штраф за нарушение прав потребителя в размере 50 % от присужденной судом суммы;

- взыскать неустойку со дня, следующего за подачей искового заявления и до вынесения решения по данному делу, а также со дня, следующего за днем вынесения судебного решения по данному делу и до дня исполнения ответчиком обязательств по договору.

В судебном заседании истец Придворная Т.М. требования искового заявления поддержала в полном объёме по изложенным в нем основаниям.

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибири» в судебное заседание не явилось, о времени и месте его проведения извещено в соответствии с требованиями ст. 113 ГПК РФ. Направило в суд отзыв, из которого следует, что земельный участок истца, на котором располагается объект присоединения, относится к землям населенных пунктов, разрешенное использование - для индивидуального жилищного строительства, выделен администрацией Емельяновского района как многодетной семье. Между тем, администрация Емельяновского района Красноярского края, выделив истцу земельный участок в населенном пункте, на протяжении десяти лет не обеспечило данную улицу населенного пункта объектами коммунальной инфраструктуры согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В свою очередь сетевая организация независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя обязана заключить договор с лицом, обратившимся в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающего устройства, принадлежащего ему на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании. Однако исполнение договора не бесспорно и зависит от нескольких факторов, на которые сетевая организация влияния не имеет, а именно исполнение самим заявителям технических условий, а также наличие технической возможности присоединения. В целях присоединения объекта заявителя ПАО «Россети Сибирь» разработаны технические условия, основное техническое решение (проект), проведены закупочные процедуры, к территории комплексной застройки проведена ВЛ-10 кВ. Между тем, для исполнения договора необходимо дополнительно построить ВЛ-10 кВ протяженностью 500 м, установить трансформаторную подстанцию, от которой к участку истца провести ВЛ отпайку ВЛ-0,4 кВ. Стоимость мероприятий составляет 1 649 065,63 руб. Подрядчиком в рамках исполнения обязательств завершены проектные изыскательские работы, разработана рабочая документация, которая утверждена заказчиком, в настоящее время идет этап строительства. Ввиду недостатка собственных финансовых средств на реализацию обязательств по договору технологического присоединения, а также размера платы за технологическое присоединение по договору, осуществить выполнение мероприятий в установленные сроки не представилось возможным. Кроме того, размер заявленной истцом судебной неустойки чрезмерно завышен, а срок исполнения обязательств не является разумным.

Выслушав истца, исследовав доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ст. 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно п. 1, 4 ст. 426 ГК РФ, публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).

В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации, а также уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.).

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает:

правила выбора сетевой организации, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства с необходимым классом напряжения на соответствующей территории, к которой следует обращаться заинтересованным в технологическом присоединении лицам и которая не вправе отказать обратившемуся к ней лицу в услуге по технологическому присоединению и заключении соответствующего договора;

процедуру технологического присоединения (в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению, предельные сроки их выполнения) и ее особенности в случаях присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов микрогенерации (в том числе типовую форму договора об осуществлении технологического присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций), а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам;

правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора;

состав технических условий для технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики;

ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения;

порядок осуществления системным оператором и сетевой организацией оценки соответствия технических решений, принятых в проектной документации, требованиям технических условий для технологического присоединения к электрическим сетям и проверки выполнения технических условий для технологического присоединения.

Во исполнение указанных положений Закона, Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 утверждены «Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

В соответствии с п. 3 Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Согласно п. 6 Правил, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением

Согласно п. 15 Правил, договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.

В соответствии с пп. «б» п. 16 Правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кв включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В соответствии с преамбулой Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), о владельцах агрегаторов информации о товарах (услугах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Как установлено в судебном заседании, Придворная Т.М. является собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> кадастровый номер №.

20.10.2021 между ПАО «Россети Сибирь» и истцом заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, согласно которому сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 15кВт; категория надежности третья; класс напряженности электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.

Согласно п. 3 договора, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом)» по адресу: <адрес>, кадастровый номер №.

В соответствии с п. 6 договора, срок выполнения мероприятий сетевой организацией по технологическому присоединению 6 месяцев.

Пунктом 7 договора предусмотрено, что сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнять обязательства по настоящему договору, в том числе, по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях; обеспечить установку и допуск в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии и мощности; разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учёта в эксплуатацию; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце четвёртом настоящего пункта, с соблюдением срока, указанного в технических условиях, осуществить фактическое присоединение энергопрнимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности; составить в электронной форме и разместить в личном кабинете заявителя акт о выполнении технических условий, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения; уведомить заявителя о составлении и размещении в личном кабинете заявителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с п. 11 договора, стоимость услуг по технологическому присоединению, выполняемых сетевой организацией, составляет 550 руб.

20.10.2021 и 27.10.2021 истец выполнила обязательства по оплате договора в полном объеме, что подтверждается счётом на оплату.

29.07.2022, 21.12.2022 истцом направлены обращения в адрес ответчика о необходимости исполнения ПАО «Россети Сибирь» указанного договора, из ответов на которые следует, что последний не имеет возможности исполнить договор в связи со значительным объемом работ и затрат, исполнение договора предполагается включить в план мероприятий 2023 года.

Таким образом, истец, как сторона по договору, свои обязательства выполнила в полном объеме, однако ответчиком предусмотренные договором мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, с учетом вышеперечисленных характеристик, не исполнены до настоящего времени, доказательств обратного суду не представлено.

Поскольку указанный договор не расторгнут, принятые на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям до настоящего времени не исполнены, какого-либо дополнительного соглашения о продлении срока исполнения договора между истцом и ответчиком не заключалось, суд считает необходимым возложить на ответчика обязанность по исполнению договора по осуществлению технологического присоединения, заключенного с истцом, в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда. Указанный срок, по мнению суда, является разумным и достаточным, учитывая необходимый объем работ.

Согласно ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

Уплата неустойки (пени) и возмещение убытков не освобождают изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченную организацию или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) от исполнения возложенных на него обязательств в натуре перед потребителем.

Изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

Согласно п. 20 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 20.10.2021, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае, если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки, то есть 10 037,50 руб.

Учитывая, что материалы дела свидетельствуют о неисполнении ответчиком обязательств в установленный договором срок, при этом каких-либо доказательств того, что данное обстоятельство было обусловлено нарушением условий договора со стороны истца, не представлено, как и доказательств наличия обстоятельств, позволяющих освободить ответчика от ответственности, в пользу истца подлежит взысканию неустойка.

Из порядка расчета неустойки, предусмотренного п. 20 заключенного сторонами договора об осуществлении технологического присоединения, следует, что за период с 03.10.2022 по 02.10.2023 размер неустойки составляет 10 037,5 руб., за период с 03.10.2023 по 29.05.2024 – 6 572,5 руб. (из расчета: 550 руб. х 5 % х 239 дней).

Таким образом, общий размер неустойки составляет 16 610 руб. (10 037,5 +6 572,5).

Согласно п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограниченна (например, пункт 6 статьи 16.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее - Закон об ОСАГО).

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Учитывая изложенное, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка с 30.05.2024 до момента фактического исполнения обязательства в размере 5% в день от суммы оплаты по договору 550 руб., но в совокупности не более 10 037,50 руб. в год.

На основании ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель, права которого нарушены, получает право на компенсацию причиненного морального вреда.

Принимая во внимание установленный в судебном заседании факт нарушения прав истца как потребителя, с ответчика подлежит взысканию компенсация морального вреда в размере 2 000 руб., с учетом принципов разумности и справедливости.

На основании п. 6 ст. 13 ФЗ «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Ответчиком о снижении штрафа в порядке ст. 333 ГК РФ не заявлено.

Таким образом, с ответчика в пользу истца необходимо взыскать штраф в размере 9 305 руб. (10 037,50 + 6 572,50 +2 000 руб. х 50%).

Согласно п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пунктах 28, 31, 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ, в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя.

В соответствии с п. 2 ст. 308.3 ГК РФ, защита кредитором своих прав в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не освобождает должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (глава 25).

Сумма судебной неустойки не учитывается при определении размера убытков, причиненных неисполнением обязательства в натуре: такие убытки подлежат возмещению сверх суммы судебной неустойки (п. 1 ст. 330, ст. 394 ГК РФ).

Таким образом, в случае неисполнения решения суда в течение 6 месяцев с момента его вступления в законную силу с ответчика в пользу истца подлежит взысканию судебная неустойка в размере 50 руб. за каждый календарный день до момента фактического исполнения обязательства. Указанный размер неустойки определён судом с учетом принципов разумности и справедливости.

В соответствии со ст.103 ГПК РФ, с ответчика в доход местного бюджета следует взыскать государственную пошлину в сумме 1 277,45 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Придворной Татьяны Михайловны к ПАО «Россети Сибири» о защите прав потребителя удовлетворить частично.

Возложить на ПАО «Россети Сибирь» обязанность по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом), расположенной (которая будет располагаться) по адресу: <адрес> к электрическим сетям в соответствии с условиями договора № от 20.10.2021 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенного с Придворной Татьяной Михайловной, в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.

Взыскать с ПАО «Россети Сибири» в пользу Придворной Татьяны Михайловны неустойку за период с 02.10.2022 по 29.05.2024 в размере 16 610 руб., компенсацию морального вреда 2 000 руб., штраф в размере 9 305 руб.

Взыскать с ПАО «Россети Сибири» в пользу Придворной Татьяны Михайловны неустойку с 30.05.2024 до момента фактического исполнения обязательства в размере 5% в день от суммы оплаты по договору 550 руб., но в совокупности не более 10 037,50 руб. в год.

В случае неисполнения решения суда в течение 6 месяцев с момента его вступления в законную силу, взыскать с ПАО «Россети Сибири» в пользу Придворной Татьяны Михайловны судебную неустойку в размере 50 руб. за каждый календарный день до момента фактического исполнения обязательства.

Взыскать с ПАО «Россети Сибири» в доход местного бюджета госпошлину в размере 1 277,45 руб.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Красноярский краевой суд через Центральный районный суд г. Красноярска в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Подписано председательствующим.

Копия верна.

Судья М.Ю. Савельева

Мотивированное решение составлено 20.06.2024.