Решение от 31.05.2023 по делу № 2-1192/2023 (2-5854/2022;) от 17.11.2022

Дело №...RS0№...-05

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

31 мая 2023 года Советский районный суд (адрес) всоставе: председательствующего судьи Рубинской О.С.

при секретаре ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Публичному акционерному обществу «Россетти Центр и Приволжье» об обязании исполнить договор, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, обязании продлить срок действия технических условий,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд к ответчику с требованиями об обязании исполнить договор, взыскании пени, компенсации морального вреда, судебных расходов, в обоснование указав, что ФИО1 является собственником жилого дома, расположенного по адресу: (адрес)В.

Между ФИО1 и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (переименовано в ПАО «Россети Центр и Приволжье») на основании заявки заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №... от «05» декабря 2019 года, приложением к которому являются технические условия.

В соответствии с пунктом 1 договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель обязуется оплатить расходы. Согласно пункту 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения настоящего договора. В силу пункта 6 договора технологического присоединения сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства истца, указанные в технических условиях. Пунктом 8 договора технологического присоединения предусмотрены обязанности потребителя го выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению, указанных в технических условиях; по уведомлению сетевой организации о выполнении технических условий.

В соответствии с пунктом 10 договора технологического присоединения, размер платы составляет 7575,66 руб. Указанная сумма оплачена истцом в полном объёме.

Кроме того, истец выполнил все обязательства, предусмотренные договором и техническими условиями.

О выполнении всех мероприятий, предусмотренных договором и техническими условиями, Истец письменно уведомил Ответчика, а также через личный кабинет на сайте портал-тп.рф.

Однако в установленный договором срок работы ответчик не выполнил.

Истец неоднократно обращался к ответчику с претензиями о нарушении срока, на что получал ответы от его сотрудников о задержке и переносе срока выполнения работ. Письменный ответ до настоящего времени не получен истцом.

(дата) истец обратился в УФАС (адрес) с жалобой о нарушении Ответчиком требований Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от (дата) №.... (дата) постановлением №....21-2845/202 ответчик был признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 600 000 рублей.

Ответчик не выполнил в установленный Правилами, пунктом 5 договора технологического присоединения срок работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, в т.ч. обязанности, предусмотренные пунктом 18 Правил, пунктом 6 договора технологического присоединения.

Истец просит судобязать ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №... от (дата) в течении 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: (адрес)В. Взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору равную в размере 18 389,91 рублей, денежную сумму в размере 30 000 рублей в счет компенсации морального вреда, расходы на оплату услуг представителя в размере 25 000 рублей.

В порядке ст. 39 ГПК РФ истец также просил обязать ответчика продлить на 5 (пять) лет срок действия технических условий №.../ЗЦ-1200, являющихся приложением №... к договору от (дата) №... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Истец в судебное заседание не явился, направил представителя своих интересов для участия в судебном разбирательстве.

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные требования, просил удовлетворить. Пояснил суду, что в настоящее время ответчиком производятся работы по исполнению договора.

Ответчик извещен надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, не направил представителя своих интересов для участия в судебном разбирательстве, не просил отложить рассмотрение дела. Ранее представил письменные возражения относительно заявленного иска.

Третье лицо ООО "ТК-ЭнергоСтрой" извещено надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, не направило представителя своих интересов для участия в деле.

Суд, с учетом мнения представителя истца, полагал возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся участников процесса.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, исследовав и оценив по правилам ст. 67 ГПК РФ представленные доказательства, суд полагает заявленные требования подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям.

В соответствии со ст.45 Конституции РФ государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

Пунктом 3 названной выше статьи предусмотрено, что ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

Как разъяснено в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от (дата) N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении", если иное не установлено законом, в случае, когда должник не может исполнить своего обязательства до того, как кредитор совершит действия, предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающие из обычаев или существа обязательства, правила статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации применению не подлежат.

Поскольку встречным признается исполнение обязательства одной из сторон (последующего предоставления), которое в соответствии с договором обусловлено надлежащим исполнением своих обязательств другой стороной (первоначального исполнения), юридически значимыми являются обстоятельства того, какой из сторон должно быть осуществлено первоначальное, а какой последующее исполнение, а также обстоятельства установления невозможности исполнения одного требования в отсутствие исполнения другого.

В пункте 16.3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от (дата) N 861, установлено, что в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, стороны выполняют мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств.

Подпунктом "г" пункта 25 (1) названных выше Правил установлено, что в технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктом 14 Правил, должно быть указано распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).

В силу части 1 статьи 26 Федерального закона от (дата) № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Любые юридические и физические лица имеют право на технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям при наличии технической возможности для этого и соблюдении ими установленных правил такого присоединения.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям регулируются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от (дата) №... (далее - Правила №...).

Пунктом 7 Правил установлена следующая процедура технологического присоединения:

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение;

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя;

д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");

е) составление акта об осуществлении технологического присоединения по форме согласно приложению N 1.

На основании п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от (дата) N 861, Недискриминационный доступ к услугам по передаче электрической энергии предусматривает обеспечение равных условий предоставления указанных услуг их потребителям независимо от организационно-правовой формы и правовых отношений с лицом, оказывающим эти услуги.

Сетевая организация при оказании услуг по передаче электрической энергии обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.

В соответствии с п. 4 Правил, любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами.

В силу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Согласно пункту 4 статьи 13 Закона Российской Федерации от (дата) N 2300-1 "О защите прав потребителей" изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

Из материалов дела следует, что(дата) между ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ранее ПАО «МРСК Центра и Приволжья) (Сетевая организация, Ответчик) и ФИО1 был заключен договор №... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с п.1 Договора на технологическое присоединение Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ВРУ, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых устройств 15 (кВт); категория надежности – 3, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 0,4 (кВ).

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г.Н.Новгород, (адрес).

Также ответчиком были выданы Технические условия для присоединения к электрическим сетям №.../ЗЦ- 1200 от (дата), являющиеся Приложением №... к договору №... от (дата). Срок действия технических условий – 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Дополнительным соглашением №... к вышеуказанному договору от (дата) стороны внесли изменения в Технологические условия.

Плата за технологическое присоединение согласно п.10 Договора в размере 7575,66 руб. была уплачена истцом в полном объеме (дата).

Из материалов дела следует, что (дата) истец уведомил ответчика об исполнении Технических условий 54-08/ЗЦ-1200 от (дата) по договору №... на объекте – жилой дом по адресу: г.Н.Новгород, (адрес) (л.д. 16, 17).

Кроме того, Решением Арбитражного суда (адрес) от (дата) по делу №... по заявлению ПАО «МРСК Центра и Приволжья» к Управлению Федеральной антимонопольной службы по (адрес) об отмене постановления о назначении административного наказания от (дата) по делу об административном №....21-2845/2020 и Постановлением Первого Арбитражного апелляционного суда от (дата) установлен факт выполнения в полном объеме ФИО1 обязательств по вышеуказанному договору, заключенному с ответчиком.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора (п.5 Договора на технологическое присоединение), то есть до (дата) включительно.

Согласно техническим условиям с учетом дополнительного соглашения для осуществления технологического присоединения объектов истца к сетям ПАО «Россети Центр и Приволжье» необходимо выполнить:

- Проложить КЛ-0,4 кВ от ШРС до границы земельного участка Заявителя. КЛ-0,4 кВ (ориентировочно) 385 метров ААБ (4x185).».

- При необходимости выполнить комплекс технических мероприятий, исключающих ухудшение качества электроэнергии (по уровням высших гармоник, несимметрии и колебаниям напряжений) в энергорайоне вследствие подключения энергопринимающих устройств Заявителя до уровней, соответствующих требованиям ГОСТ 32144-2013, во всех нормальных, а также наиболее вероятных ремонтных (послеаварийных) режимах работы прилегающих сетей,

- Запроектировать и установить распределительный шкаф (ШРС). Место установки, тип и состав оборудования определить проектом.

- Проложить 2КЛ-0,4 кВ от ШРС до точки врезки в КЛ-0,4 кВ, проложенную до ГСК «Снежинка» по ТУ №.../ЗЦ-504 от 31.05.2016г. договор №...Ц-юр 31.05.2016г., (ориентировочно) 2x15 метров ААБ (4x185).

Из позиции ответчика следует, что период исполнения договорных обязательств перед истцом пришелся на период действия режима повышенной готовности, ограничения трудовой деятельности, что повлекло невозможность исполнения обязательств перед истцом.

Однако данный довод суд не может принять в качестве основания для освобождения ответчика от ответственности перед истцом, поскольку судом установлено, что до настоящего времени свои обязательства по выполнению технических условий сетевая организация не выполнила.

Из материалов дела следует, что ответчик (дата) за неисполнение обязанностей по технологическому присоединению объекта недвижимости (жилой дом), расположенный по адресу: г.Н.Новгород, (адрес) В, к электрическим сетям в установленные законом сроки, привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 600000 руб. (Постановление Управления Федеральной антимонопольной службы по (адрес) от (дата) №....21-2845/202)

В Решении Арбитражного суда (адрес) от (дата) по делу №... по заявлению ПАО «МРСК Центра и Приволжья» к Управлению Федеральной антимонопольной службы по (адрес) об отмене постановления о назначении административного наказания от (дата) по делу об административном №....21-2845/2020 и Постановлении Первого Арбитражного апелляционного суда от (дата) сделан вывод о неправомерном бездействии со стороны ПАО «Россетти и Приволжье» и отсутствии объективных препятствий для выполнения работ по технологическому присоединению со стороны ответчика. Введенные ограничения, в связи с распространением коронавирусной инфекции, не являются обстоятельством непреодолимой силы и не снимают с Общества обязанности по соблюдению требований законодательства.

Каких-либо доказательств, объективно свидетельствующих об уважительности неисполнения ответчиком обязательств перед истцом по договору от (дата), суду при разрешении настоящего дела также не было представлено.

Представленный Договор подряда на выполнения работ, услуг по выполнении проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ от (дата) №..., заключенный между ответчиком и ООО «ТК-ЭнергоСтрой» не является относимым и доказательством отсутствия вины ответчика в нарушении срока исполнения обязательств перед истцом, поскольку заключен по истечении срока исполнения договора, и до настоящего времени технологическое присоединение энергопринимающих устройств дома истца не осуществлено.

Также суд принимает во внимание, что срок действия Технических условий – два года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

Таким образом, (дата) срок действия Технических условий истек (срок с (дата) по (дата)).

Судом установлено, что истец обращался к ответчику о продлении срока действия Технических условий.

Дополнительным соглашением №... к Договору №... от (дата) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от (дата), стороны изложили п. 4 вышеуказанного Договора – «Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 5 лет со дня заключения настоящего договора» (л.д. 185).

Учитывая, что стороны в добровольном порядке продлили срок действия Технических условий до (дата), то требование истца об обязании ответчика продлить технические условия не подлежат удовлетворению.

Несмотря на то, что стороны продлили срок действия Технических условий, ответчиком не представлены доказательства исполнения договорных обязательств перед истцом.

Согласно пункту 18 Правил N 861 мероприятия по технологическому присоединению включают в себя выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, а также фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети.

Материалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривается ненадлежащее исполнение им обязательств по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца на его земельном участке, где расположен жилой дом.

На основании положений статей 309, 310, 329, 421, 719, 779, 783 Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от (дата) N 2300-1 "О защите прав потребителей", суд приходит к выводу о нарушении ответчиком прав истца как потребителя в связи с отступлением ответчика от сроков осуществления технического присоединения.

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором (пункт 1 статьи 329 ГК РФ).

Неустойка, определение которой содержится в пункте 1 статьи 330 ГК РФ, выполняя обеспечительную функцию, вместе с тем является мерой ответственности и направлена на компенсацию возможных потерь кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением другой стороной своего обязательства.

Согласно пункту 1 статьи 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

Размер неустойки определен сторонами в пункте 17 договора и составляет 0,25% от общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки (7575,66 руб.).

Размер неустойки ограничен 1 годом.

Поскольку ответчик своевременно обязательство по технологическому присоединению объекта истца к электрическим сетям не исполнил, руководствуясь статьей 330 ГК РФ, суд полагает подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика пени за просрочку осуществления технологического присоединения в размере 6 912,97 руб. (за 1 год).

В остальной части заявленное требование удовлетворению не подлежит.

Ответчиком не представлены суду относимые и допустимые доказательства, в соответствии со ст.ст. 12, 55, 56 ГПК РФ, свидетельствующие об уважительности нарушения условий договора или невозможности исполнить договор в установленный сторонами срок.

Представленные ответчиком доказательства не свидетельствуют об уважительности причин нарушения данного срока.

Учитывая установленные по делу обстоятельства, суд полагает подлежащими удовлетворению требования истца об обязании ответчика исполнить договор №... об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от (дата) осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: (адрес)В.

В соответствии со ст. 206 ГПК РФ, определяя срок исполнения решения суда, суд исходит из обстоятельств настоящего дела, объема необходимых работ, мнения сторон по данному вопросу, суд приходит к выводу, что данный срок следует установить – в течение 30 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Поскольку судом установлено, что права истца, как потребителя нарушены, то полагает, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда на основании ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» и штраф, предусмотренный ст. 13 вышеуказанного Закона.

Определяя размер компенсации морального вреда, учитывая обстоятельства настоящего дела, неисполнение договорных обязательств ответчиком в течение более 3 лет с момента заключения договора, а следовательно, невозможность истца пользоваться электричеством для собственных нужд, а также принимая во внимание принципы разумности, справедливости, соразмерности, суд полагает возможным определить компенсацию морального вреда в размере 10000 руб.

Также в пользу истца подлежит взысканию штраф за неудовлетворение ответчиком требований истца в добровольном порядке, в размере 8456,48 руб. ((6 912,97 руб. + 10000 руб.) х50%).

Оснований для снижения размера штрафа суд не находит, в соответствии со ст. 333 ГК РФ.

В соответствии со ст. 100 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по оплате услуг представителя.

Истец просит взыскать с ответчика в свою пользу расходы на оплату услуг представителя в размере 25000 руб., представив Договор №... на оказание консультационных (юридических) услуг по представлению интересов Заказчика от (дата) на сумму 25000 руб. и расписка на 25000 руб.

Учитывая длительность рассмотрения дела в суде, категорию сложности дела, объем оказанных представителем юридических услуг, принципы разумности, справедливости, суд полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца расходы на оплату услуг представителя в размере 15000 руб.

В остальной части заявленное требование о взыскании судебных расходов не подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика в местный бюджет подлежит взысканию государственная пошлина в размере 1 000 руб.

Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░1 ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░» (░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░░)) ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ №... ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░ ░░░░░░░ 30 ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░░) ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: (░░░░░)░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░» (░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░░)) ░ ░░░░░░ ░░░1 (░░░░░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░░) ░░░░░ (░░░░) ░░░ (░░░░░)) ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 6912,79 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ 10000 ░░░., ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 8456,48 ░░░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15000 ░░░.

░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ – ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░» (░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░░)) ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1 000 ░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░.░.░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 1 ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░).