Решение по делу № 2-1206/2021 от 27.01.2021

Дело № 2-1206/2021

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

12 марта 2021 года                                        г. Сергиев Посад МО

Сергиево-Посадский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Казаровой Т.В.,

при секретаре Макаровой М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Шапошниковой О.А. к ООО «Скайград Девелопмент» о взыскании неустойки по договорам участия в долевом строительстве, штрафа, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Шапошникова О.А., уточнив заявленные требования, обратилась в суд с иском к ООО «Скайград Девелопмент» о взыскании неустойки за нарушение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, штрафа, компенсации морального вреда.

Представитель Шапошниковой О.А. по доверенности Абызов А.М. в судебном заседании уточненные исковые требования поддержал и пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Русская финансовая компания» и ООО «Скайград Девелопмент» было заключено два договора долевого участия №, согласно которым ответчик обязался построить многоквартирный дом по адресу: <адрес> с подземным паркингом и передать участнику долевого строительства квартиру –студию № общей площадью <данные изъяты>., квартиру № общей площадью <данные изъяты>. Оплата стоимости по договору ООО «Русская финансовая компания» в размере <данные изъяты>. произведена полностью. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ права требования по указанным договорам переданы Шапошниковой О.А. Сроки передачи объектов по договорам долевого участия – не позднее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ соответственно. Квартиры переданы истцу по актам только ДД.ММ.ГГГГ с нарушением установленных сроков. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, опубликованным ДД.ММ.ГГГГ, введен мораторий для применения неустойки до ДД.ММ.ГГГГ В связи с этим истец исключил данный период из расчета неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по договорам долевого участия в строительстве. ДД.ММ.ГГГГ истец обратилась к ответчику с претензией, которая осталась без ответа. Просит взыскать с ООО «Скайград Девелопмент» в пользу Шапошниковой О.А. неустойку по указанным договорам согласно представленному расчету в общей сумме <данные изъяты>., компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты>., штрафа в размере 50% от суммы удовлетворенных требований, судебные расходы на оплату услуг представителя в сумме <данные изъяты>

Представитель ответчика ООО «Скайград Девелопмент» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о дате и месте судебного заседания. Об уважительности причин неявки суд в известность не поставил, не ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие. Представителем по доверенности Россоловой Я.В. представлены возражения на исковое заявление, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «Скайград Девелопмент» был предоставлен земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес> для строительства малоэтажных домов с подземным паркингом. Проектная документация разработана ООО «АРД». В ДД.ММ.ГГГГ выданы разрешения на строительство. В ходе выполнения работ выяснилось, что грунтовые воды находятся выше изначально предполагаемых отметок. В связи с этим были внесены изменения в проектную документацию. В ДД.ММ.ГГГГ строительство 1 корпуса было завершено. ДД.ММ.ГГГГ выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 1 корпуса. Министерством строительного комплекса Московской области во вводе в эксплуатацию автоматической газовой котельной было отказано по причине несоответствия ее параметров режиму использования территории – зон охраны культурного наследия федерального значения Троице-Сергиевой Лавры, утвержденных приказом Министерства культуры РФ № 1341 от 29.04.2015 г. Однако разрешения на строительство были выданы до утверждения этих зон. Кроме того, указала, что постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 423 объявлен мораторий на начисление неустойки за неисполнение обязательств по договорам долевого участия в строительстве. Просит уменьшить размер неустойки, штрафа, компенсации морального вреда.

Руководствуясь ч.4 ст.167 ГПК РФ, суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика.

Выслушав представителя истца, изучив письменные материалы дела и оценив представленные доказательства в их совокупности, суд находит исковые требования подлежащими частичному удовлетворению в силу следующего.

Согласно ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст.310 ГК РФ).

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Скайград Девелопмент» и ООО «Русская финансовая компания» был заключен договор № участия в долевом строительстве малоэтажного жилого дома по адресу: <адрес> (строительный адрес). Объектом долевого строительства по договору являлась однокомнатная квартира № в секции 7 корпуса 1 на 4 этаже, общей площадью <данные изъяты>., жилой – <данные изъяты>. Цена договора составила <данные изъяты>. (л.д.5-13). Договором участия в долевом строительстве срок передачи объекта был установлен пунктом 1.1– не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Скайград Девелопмент» и ООО «Русская финансовая компания» был заключен договор № участия в долевом строительстве малоэтажного жилого дома по адресу: <адрес> (строительный адрес). Объектом долевого строительства по договору являлась квартира-студия № в секции 2 корпуса 5 на 2 этаже, общей площадью <данные изъяты>., жилой – <данные изъяты>. Цена договора составила <данные изъяты>. (л.д.21-29). Договором участия в долевом строительстве срок передачи объекта был установлен пунктом 1.1– не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Расчет между сторонами по обоим договорам произведен в полном объеме (л.д.37).

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Русская финансовая компания» и Шапошниковой О.А. был заключен договор уступки права требования (цессии) № по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.14-20).

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Русская финансовая компания» и Шапошниковой О.А. был заключен договор уступки права требования (цессии) № по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.30-36).

Истцом обязательства по оплате стоимости уступаемого права по договорам переуступки выполнены в полном объеме в размере <данные изъяты> и <данные изъяты> (л.д.38-41).

Согласно статьи 382 Гражданского кодекса РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

В силу ч. 2 ст. 11 Федерального закона РФ от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» уступка участником долевого строительства прав требований по договору допускается с момента государственной регистрации договора до момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

Согласно ч.2 ст.6 Федерального законом РФ от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (часть 2 статья 6 Федерального Закона № 214-ФЗ) предусмотрено, что в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

Согласно п.1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения, обязательство подлежит исполнению в этот день.

В соответствии со ст.708 ГК РФ срок окончания строительства является существенным условием договора долевого участия в строительстве.

Договором участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ срок передачи объекта был установлен пунктом 1.1 – не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а договором участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ – не позднее ДД.ММ.ГГГГ

Квартиры переданы истцу по актам приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ.

Поскольку в судебном заседании нашел свое подтверждение факт нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объектов долевого строительства, истец вправе предъявлять требования о взыскании неустойки.

Истец просит взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства:

- по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>

- по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>

Суд соглашается с представленным расчетом, поскольку он является арифметически верным.

Возражая против предъявленных требований, представитель ответчика указывает на то, что испрашиваемый размер неустойки не соответствует последствиям нарушенных обязательств и просит суд уменьшить размер неустойки.

Согласно ст.333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

В силу п.71 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.03.2016 года №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижении неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (п.1 ст.2, п.1 ст.6, п.1 ст.333 ГК РФ).

Согласно п. 72 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.03.2016 года №7 основаниями для отмены в кассационном порядке судебного акта в части, касающейся уменьшения неустойки по правилам статьи 333 ГК РФ, могут являться нарушение или неправильное применение норм материального права, к которым, в частности, относятся нарушение требований пункта 6 статьи 395 ГК РФ, когда сумма неустойки за просрочку исполнения денежного обязательства снижена ниже предела, установленного пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, или уменьшение неустойки в отсутствие заявления в случаях, установленных пунктом 1 статьи 333 ГК РФ (статья 387 ГПК РФ, пункт 2 части 1 статьи 287 АПК РФ).

Также п.75 указанного Постановления Пленума ВС РФ при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (п.п.3,4 ст.1 ГК РФ).

При определении размера неустойки, подлежащей взысканию с ответчика, суд принимает во внимание, что неустойка является одной из мер имущественной ответственности и понуждения недобросовестного застройщика к исполнению обязательств, и учитывая все установленные обстоятельства дела, в т.ч. цену договора, сроки нарушения обязательств застройщиком, причины допущенной застройщиком просрочки исполнения обязательств, принятие застройщиком мер к завершению строительства, компенсационный характер неустойки, а также тот факт, что суду не представлено доказательств причинения существенного вреда истцу нарушением ответчиком сроков передачи квартир, суд полагает возможным снизить размер неустойки до <данные изъяты>. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, до <данные изъяты>. – по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которая подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

В силу п. 9 ст. 4 Федерального закона № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» к отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.1994г. «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» (с последующими изменениями и дополнениями) законодательство о защите прав потребителей регулирует отношения между гражданином, имеющим намерение заказать или приобрести либо заказывающим, приобретающим или использующим товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с одной стороны, и организацией либо индивидуальным предпринимателем, производящими товары для реализации потребителям, реализующими товары потребителям по договору купли-продажи, выполняющими работы или оказывающими услуги потребителям по возмездному договору, с другой стороны.

В силу ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Истцом заявлены требования о взыскании с ответчика компенсации морального вреда в размере <данные изъяты>, обоснованные тем, что в результате неисполнения ответчиком обязательств по передаче жилых помещений в собственность в установленный срок истцу причинены нравственные страдания.

При определении размера компенсации морального вреда, причиненного истцу, суд учитывает характер и степень перенесенных им нравственных страданий, индивидуальные особенности потребителя.

Суд считает размер компенсации морального вреда, заявленный истцом, завышенным, и с учетом всех обстоятельств дела, принципов разумности и справедливости, срока неисполнения обязательств, отсутствия тяжких последствий неисполнения договора полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца <данные изъяты>

В соответствии с п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Согласно разъяснениям, данным в п.46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

Судом установлено, что истец обратилась к ответчику с претензией о выплате неустойки, однако в добровольном порядке его требования не были удовлетворены (л.д.44-46).

Указанное является основанием для взыскания с ответчика в пользу истца штрафа в соответствии с п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Ответственность исполнителя, нарушившего законные требования потребителя, по своей природе является публично-правовой, а именно - административной. В Постановлении Конституционного Суда РФ № 14-П от 12.05.1998 года отмечено, что установление законодателем недифференцированного по размеру штрафа и невозможность его снижения не позволяют применять эту меру взыскания с учетом характера совершенного правонарушения, размера причиненного вреда, степени вины правонарушителя, его имущественного положения и иных существенных обстоятельств деяния, что нарушает принципы справедливости наказания, его индивидуализации и соразмерности.

По решению суда с ответчика в пользу истца подлежит взысканию <данные изъяты>, соответственно размер штрафа составит <данные изъяты>.

В таких условиях столь большой штраф за нарушение обязательств может превратиться из меры воздействия в инструмент подавления экономической самостоятельности и инициативы, чрезмерного ограничения свободы предпринимательства и права частной собственности.

    Учитывая изложенное, а, также принимая во внимание, что взыскание штрафа в избыточном размере повлечет изъятие у застройщика значительных средств, предназначенных для строительства многоквартирных жилых домов, что затронет интересы других участников долевого строительства, суд считает возможным уменьшить общий размер штрафа до <данные изъяты>, при этом суд учитывает размер причиненного вреда, принципы соразмерности и справедливости.

    Истец также просит взыскать с ответчика судебные расходы на оплату услуг представителя в размере <данные изъяты>

Размер присуждаемой компенсации подлежит определению по правилам ст.100 ГПК РФ, то есть в разумных пределах с учетом оценки совокупности доказательств относительно объема выполненных работ.

    С учетом категории дела, протяженности его рассмотрения и занятости представителя в судебном заседании, суд находит разумным и справедливым взыскать с ООО «Скайград Девелопмент» в пользу Шапошниковой О.А. в счет оплаты услуг представителя <данные изъяты>

В силу ст.103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден (до 1000000 рублей), взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина – в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Учитывая, что истец как потребитель, чьи права были нарушены, освобождены от уплаты части государственной пошлины, с ООО «Скайград Девелопмент» подлежит взысканию государственная пошлина в доход местного бюджета в размере <данные изъяты>.

Руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей», ст.ст.151, 309, 310, 333 ГК РФ, ст.ст.100, 103, 167, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Шапошниковой О.А. к ООО «Скайград Девелопмент» о взыскании неустойки по договорам участия в долевом строительстве, штрафа, компенсации морального вреда удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Скайград Девелопмент» в пользу Шапошниковой О.А. неустойку за нарушение обязательств по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>., по договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>, компенсацию морального вреда <данные изъяты>., штраф в размере <данные изъяты>, расходы на оплату услуг представителя в размере <данные изъяты>, а всего <данные изъяты>

В удовлетворении требований о взыскании денежных средств свыше указанной судом суммы отказать.

Взыскать с ООО «Скайград Девелопмент» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере <данные изъяты>

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд в течение месяца со дня принятия его в окончательной форме через Сергиево-Посадский городской суд Московской области.

Судья                                   Т.В. Казарова

Решение в окончательной форме принято ДД.ММ.ГГГГ

Судья                                      Т.В. Казарова