Решение по делу № 2-1201/2024 от 18.06.2024

УИД №74RS0046-01-2024-001520-12

Дело № 2-1201/2024

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

08 августа 2024 года                     город Озёрск

Озёрский городской суд Челябинской области в составе:

председательствующего судьи Медведевой И.С.

при секретаре Потаповой Е.Р.,

с участием представителя истца Чуваткина Б.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда гражданское дело по исковому заявлению акционерного общества "Газпром газораспределение Челябинск" к Дурушеву ВС о взыскании задолженности по договору, процентов за пользование чужими денежными средствами,

У С Т А Н О В И Л:

Акционерное общество "Газпром газораспределение Челябинск" в лице филиала в г. Кыштыме (далее по тексту – АО «Газпром распределение Челябинск», истец) обратилось в суд с исковым заявлением к Дурушеву В.С., просит взыскать с ответчика задолженность по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 103 376 руб. 40 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 04 октября 2022 года по 16 мая 2024 года в размере 18 362 руб. 81 коп., расходы по госпошлине в сумме 3 635 руб. 63 коп., проценты взыскивать до момента фактического исполнения обязательства (л.д.6-7).

В обосновании заявленных требований указал, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком был заключен договор на выполнение мероприятий по реконструкции сети газораспределения №, в том числе, по переносу узла врезки наружного газопровода среднего давления для газоснабжения нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>А. Истец условия указанного договора выполнил, а именно, подготовил проектную документацию, осуществил строительно-монтажные работы по переносу узла врезки наружного газопровода среднего давления в границах земельного участка. В соответствии с п. 2.1 договора стоимость работ определена подрядчиком в размере 103 376 руб. 40 коп.. Вместе с тем, заказчик Дурушев В.С. не исполнил обязательства по договору, не произвел оплату понесенных расходов, что повлекло обращение в суд с настоящим исковым заявлением.

В судебном заседании представитель истца Чуваткин Б.Ю. (полномочия в доверенности л.д.67-70) на исковых требованиях настаивал, ссылаясь на доводы, изложенные в иске.

Ответчик Дурушев В.С. в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен, что подтверждается уведомлением о вручении, о причинах неявки суд не проинформировал, ходатайств об отложении судебного заседания от него не поступало (л.д. 106).

Информация о рассмотрении дела заблаговременно размещена на официальном сайте Озёрского городского суда Челябинской области в сети Интернет, в связи с чем, суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы гражданского дела, суд удовлетворяет исковые требования.

Согласно ч. 1 ст. 310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с ч. 1 ст. 314 Гражданского кодекса РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Согласно п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса (п. 1 ст. 709 ГК РФ).

Материалами дела установлено, что 28 марта 2018 года в ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Кыштым от Дурушева В.С. поступила заявка о подключении (техническом присоединении) объекта капитального строительства заказчика - нежилого здания –деревоотделочный цех, расположенного по адресу: <адрес> действующей газораспределительной сети ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» ( л.д.8-9).

31 января 2022 года между АО «Газпром газораспределение Челябинск» и Дурушевым В.С. был заключен договор на выполнение мероприятий по реконструкции сети газораспределения №, в соответствии с условиями которого, заказчик поручает, а подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить мероприятия по переносу узла врезки наружного газопровода среднего давления для газоснабжения нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>А в границах принадлежащего заказчику земельного участка, а заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные подрядчиком работы и оплатить их стоимость на условиях, предусмотренных настоящим договором (л.д.42-44).

В состав мероприятий по переносу узла врезки наружного газопровода среднего давления, подлежащих выполнению по настоящему договору входят: подготовка проектной документации, выполнение строительно- монтажных работ по переносу узла врезки наружного газопровода среднего давления в границах земельного участка, указанного в п. 1.1 настоящего договора (п. 1.2 договора).

Согласно п. 3.1 подрядчик выполняет предусмотренные настоящим договором работы с 01 февраля 2022 года по 04 июля 2022 года.

Стоимость работ НПО настоящему договору определена подрядчиков в сумме 103 376 руб. 40 коп., в том числе НДС 20 % в текущих ценах согласно локальной сметы и смете на дату заключения настоящего договора (п. 3.1 договора).

АО «Газпром газораспределение Челябинск» утверждена смета № 1 на проектные работы на газоснабжение нежилого помещения по адресу: <адрес> : перенос узла врезки, которая согласована с Дурушевым В.С., что подтверждается его подписью (л.д.24).

Как следует из акта оказанных услуг (выполненных работ) № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Газпром газораспределение Челябинск», в соответствии с условиями договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ оказало Дурушеву В.С. услугу (выполнило работы) по подготовке проектной работы (по смете) на объекте, расположенном по адресу : <адрес>.

Стоимость услуги составила 8 832 руб. (л.д.23).

Согласно акта о приемке выполненных работ от 25 мая 2022 года, подрядчик АО «Газпром газораспределение Челябинск», в соответствии со сметой, выполнил строительно- монтажные работы по переносу узла врезки наружного газопровода среднего давления в границах земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, а заказчик Дурушев В.С. принял работы в полном объеме, каких либо замечаний по качеству, объему и стоимости оказанных услуг им предъявлено не было.

Стоимость произведенных работ составила 94 544 руб. 40 коп. (л.д.26-41).

Таким образом, АО «Газпром газораспределение Челябинск» выполнило свои обязательства по договору на выполнение мероприятий по реконструкции сети газораспределения № в полном объеме, доказательств опровергающих данный факт ответчиком не предоставлено.

В соответствии с п. 4.4 договора на выполнение мероприятий по реконструкции сети газораспределения №, окончательный расчет производится по окончанию строительных работ в течении пяти дней после подписания акта приемки выполненных работ в базовых ценах с применением индексов изменения сметной стоимости, утвержденных постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» на момент подачи актов выполненных работ, но до приемки объекта в эксплуатацию.

Ответчик Дурушев В.С. обязался произвести оплату работ, выполненных подрядчиком в соответствии с разделами 4 и 9 договора (п.6.1.2 договора), однако до настоящего времени принятые на себя обязательства не исполнил, материалы дела доказательств обратного не содержат.

Поскольку судом установлено, что обязательства истцом по договору выполнены в полном объеме, а ответчиком не представлено суду допустимых доказательств оплаты суммы за выполнении работы по договору в полном объеме, суд удовлетворяет требование истца и взыскивает с Дурушева В.С. задолженность по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 103 376 руб. 40 коп. (8 832 + 94 544,40).

В соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В соответствии с ч. 3 ст. 395 Гражданского кодекса РФ проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Согласно п.37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года N7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" проценты, предусмотренные п.1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу указанного разъяснения в соответствии с положениями ст. 395 ГК РФ проценты за пользование чужими денежными средствами ответчик обязан уплатить в случае уклонения от выплаты взысканных решением суда денежных средств.

В силу п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 года N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве).

Согласно п. 4.4 договора, окончательный расчет производится по окончанию строительных работ в течении 5 дней после подписания акта приемки выполненных работ, который подписан сторонами 25 мая 2022 года (л.д.41).

Следовательно, с учетом Постановления Правительства РФ от 28 марта 2022 года № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», проценты подлежат взысканию с 04 октября 2022 года по 08 августа 2024 года и составят:

за период с 04 октября 2022 года по 23 июля 2022 года: 103 376,40 руб. (сумма задолженности) * 7,5% (ставка рефинансирования) * 293 дня : 365 = 6223 руб. 83 коп.

за период с 24 июля 2023 года по 14 августа 2023 года: 103 376,40 руб. (сумма задолженности) * 8,5% (ставка рефинансирования) * 22 дня : 365 = 529 руб. 63 коп.

за период с 15 августа 2023 года по 17 сентября 2023 года: 103 376,40 руб. (сумма задолженности) * 12% (ставка рефинансирования) * 34дней : 365 = 1155 руб. 55 коп.

за период с 18 сентября 2023 года по 29 октября 2023 года: 103 376,40 руб. (сумма задолженности) * 13% (ставка рефинансирования) * 42 дня : 365 = 1546руб. 40 коп.

за период с 30 октября 2023 года по 17 декабря 2023 года: 103 376,40 руб. (сумма задолженности) * 15% (ставка рефинансирования) * 49дней : 365 = 2081 руб. 69 коп.

за период с 18 декабря 2023 года по 31 декабря 2023 года : 103 376,40 руб. (сумма задолженности) * 16% (ставка рефинансирования) * 14 дней : 365 = 634 руб. 42 коп.

за период с 01 января 2024 года по 16 мая 2024 года: 103 376,40 руб. (сумма задолженности) * 16 % (ставка рефинансирования) * 137 дней : 366 = 6191 руб. 29 коп.

Общий размер процентов за указанный период составил 18 362 рубля 81 коп. (6223,83+529,63+1155,55+1546,40+2081,69+634,42+6191,29).

Проценты за период с 17 мая 2024 года по 28 июля 2024 года составят: 103 376,40 руб. (сумма задолженности) * 16% (ставка рефинансирования) * 73дня : 366 = 3299 руб. 01 коп.

за период с 29 июля 2024 года по 08 августа 2024 года (на дату решения): 103 376,40 руб. (сумма задолженности) * 18 % (ставка рефинансирования) * 11 дней : 366 = 559 руб. 25 коп.

Всего 3 858 руб. 26 коп. (3 299,01 + 559,25).

Истец просит о взыскании процентов по день фактического исполнения обязательства.

В силу п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 года N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограниченна.

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).

Соответственно, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию и проценты на будущее время, а именно, с 09 августа 2024 года и до даты фактического исполнения обязательств, начисляемые на сумму основного долга или его остатка.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Исходя из изложенного, учитывая, что исковые требования удовлетворены в полном объеме, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию госпошлина в размере 3 635 руб. 63 коп. из расчета: 121739,21– 100 000 * 2% + 3200 (л.д.4,5), в доход бюджета 76 руб. 31 коп.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования акционерного общества "Газпром газораспределение Челябинск" к Дурушеву ВС о взыскании задолженности по договору, процентов за пользование чужими денежными средствами - удовлетворить.

Взыскать с Дурушева ВС, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, паспорт РФ серия № выдан <адрес> зарегистрированного по адресу: <адрес>, в пользу акционерного общества "Газпром газораспределение Челябинск" задолженность по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 103 376 руб. 40 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 04 октября 2022 года по 16 мая 2024 года в размере 18 362 руб. 81 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 17 мая 2024 года по 08 августа 2024 года в размере 3 858 руб. 26 коп. расходы по госпошлине в сумме 3 635 руб. 63 коп.

Взыскать с Дурушева ВС в пользу акционерного общества "Газпром газораспределение Челябинск" проценты за пользование чужими денежными средствами, начиная с 09 августа 2024 года и по день фактического исполнения обязательств, начисляемые на сумму задолженности или ее остатка, исходя из размера ключевой ставки Банка России, девствующей в соответствующие периоды.

Взыскать с Дурушева ВС в доход бюджета госпошлину в размере 76 рублей 31 копейку.

Решение суда может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Челябинского областного суда в течение месяца через Озёрский городской суд Челябинской области.

Мотивированное решение изготовлено 14 августа 2024 года.

Председательствующий                     Медведева И.С.

<>

<>

<>

<>

<>

<>