Решение от 05.07.2024 по делу № 2-391/2024 от 07.05.2024

Дело № 2-391/2024

УИД № 74RS0047-01-2024-000552-50

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05 июля 2024 года г. Снежинск

Снежинский городской суд Челябинской области в составе:

председательствующего-судьи Беляевой Т.В.,

при секретаре Котовой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда гражданское дело по иску акционерного общества «Трансэнерго» к Бурому П.П. о взыскании стоимости выполненных работ по договору, неустойки, процентов за просрочку исполнения обязательства, процентов за пользование чужими денежными средствами,

У С Т А Н О В И Л:

АО «Трансэнерго» обратилось в суд с иском к Бурому П.П. о взыскании с последнего стоимости выполненных работ по договору № о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от 02.02.2021.

Требования мотивированы следующим: 02.02.2021 между АО «Трансэнерго» и Бурым П.П. заключен договор № на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения, согласно которому истец принял на себя обязательства выполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства – сеть газопотребления индивидуального жилого дома к сети газораспределения.

В соответствии с договором заявитель принял на себя обязательства выполнить действия по подготовке объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка: <адрес>, в соответствии с условиями настоящего договора, а также оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) и распределение обязанностей между сторонами по их выполнению определены в технических условиях.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства определен в соответствии с постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13.11.2020 № 51/8 и составляет 27 774,92 руб., в том числе НДС 4 629,15 руб. и взносится заявителем в следующем порядке: 50% платы, что составляет 13 887,46 руб., в том числе НДС 2 314,58 руб., в течение 11 рабочих дней с даты заключения договора; 35% платы, что составляет 9 721,22 руб., в том числе НДС 1 620,20 руб., в течение 11 рабочих дней со дня выполнения исполнителем обязательств, предусмотренных абз.3 п. 5 настоящего договора; 15 % платы, что составляет 4 166,24 руб., в том числе НДС 694, 37 руб., в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологического присоединения).

Пунктом 3 договора установлен общий срок выполнения сторонами мероприятий по подключению (техническому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения – 14 месяцев со дня заключения настоящего договора, то есть не позднее 02.04.2022.

Исполнитель надлежащим образом выполнил свои обязательства, предусмотренные п. 5 договора и п. 9.1 технических условий, в том числе разработал проектную (рабочую документацию) на сеть газораспределения от подземного газопровода до точки подключения, выполнил строительно-монтажные работы по созданию газораспределительной сети до точки подключения сетей газопотребления.

В соответствии с п. 7 договора и п. 9.2 технических условий заявитель принял на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по созданию сети газопотребления на принадлежащем заявителю земельном участке от точки подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования; уведомить исполнителя о выполнении технических условий после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями; внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, установленные договором.

В нарушение условий договора ответчик, возложенные на него обязательства не исполнил, предусмотренные технологическими условиями мероприятия не выполнил, также не внес плату за подключение (технологическое присоединение).

Согласно п. 69 «Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", утвержденных Правительством РФ от 13.09.2021 N 1547, в случае нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) исполнитель, выполнивший мероприятия согласно подпункту "а" пункта 72 настоящих Правил, вправе требовать от заявителя исполнения обязательства по внесению платы за подключение (технологическое присоединение) в соответствии с договором о подключении и по истечении 10 рабочих дней со дня нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) направить в адрес заявителя уведомление с требованием внести 100 процентов платы за подключение (технологическое присоединение), а заявитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления исполнить требование исполнителя. Указанная обязанность исполняется заявителем без внесения изменений в договор о подключении и вне зависимости от последующего выполнения иных мероприятий, предусмотренных договором о подключении.

Нарушение заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на 6 и более месяцев при условии, что исполнителем выполнены мероприятия по подключению (технологическому присоединению) согласно подпункту "а" пункта 72 настоящих Правил, может являться основанием для расторжения договора о подключении в одностороннем порядке по требованию исполнителя.

29.01.2024 исполнитель направил в адрес заявителя письмо, которым АО «Трансэнерго» уведомило заявителя о расторжении договора в одностороннем порядке и потребовало возмещение фактически понесенных исполнителем в связи с исполнением договора расходов в размере 32 862,14 руб. с учетом НДС 20%.

До настоящего времени заявителем требования истца по возмещению ему понесенных затрат не удовлетворено.

Согласно п. 20 договора в случае нарушений одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы по настоящему договору за каждый день просрочки.

Ответчик свои обязательства в части осуществления мероприятий по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка не исполнил.

С учетом того, что все мероприятия по подключению объекта недвижимости к сети газораспределения должны были быть выполнены сторонами в срок до 02.04.2022 включительно, просрочка исполнения не денежного обязательства заявителя наступает с 03.04.2022.

Так как договор был расторгнут 29.01.2024, указанная неустойка подлежит исчислению за период с 03.04.2021 по 29.01.2024.

Размер ключевой ставки Банка России по состоянию на 02.02.2021 (дата заключения договора) составляет 4,25%.

Расчет неустойки за один день просрочки исполнения не денежного обязательства заявителя составляет 19,55 рублей и производится следующим образом:(32 862,14х4,25/100)х0,014.

Таким образом, неустойка за период с 03.04.2021 по 29.01.2024 составляет 20 159,12руб. (1031 день х 19,55 руб.)

Поскольку ответчик не возмести истцу фактически понесенные расходы, связанные с выполнением мероприятий по технологическому присоединению, с ответчика подлежат взысканию проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ, начисленные на сумму основного долга 32 862,14 руб., которые составляют 1 336,03 руб. (32 862,14 х 93х16%/366)

Истец просит взыскать с ответчика: 32 862,14 руб. – основной долг за выполненные работы по договору № от 02.02.2021; 20 159,12 руб. – неустойка, начисленная за период с 01.01.2021 по 29.01.2024 за просрочку исполнения обязательства по подготовке объекта капитального строительства к технологическому присоединению; 1 336,03 руб. – проценты за просрочку исполнения денежных обязательств за период 29.01.2024 по 30.04.2024; 1 830,72 руб. – судебные расходы по оплате государственной пошлины.

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму основного долга 32 862,14 руб., исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, начиная с 31.04.2024 по день фактической оплаты суммы основного долга. (л.д.4-6,49)

Истец АО «Трансэнерго» своего представителя в судебное заседание не направило, о дате рассмотрения дела извещены.

Ответчик Бурый П.П. о дате рассмотрения дела извещен, в судебное заседание не явился, представил заявление о рассмотрении дела без его участия, исковые требования в части основного долга по договору признал в полном объеме, представив соответствующее заявление. Одновременно просит снизить размер неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору, в связи с явно завышенной её размером. (л.д.53)

Руководствуясь ст. 167 ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело без участия неявившихся в судебное заседание сторон.

Исследовав материалы дела, принимая признание иска ответчиком, суд пришел к следующему.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами в силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Положениями статьи 15 ГК РФ предусмотрено, что под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Согласно ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 настоящего Кодекса. Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом.

В силу пункта 5 статьи 453 ГК РФ, если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

В соответствие с частями 1 и 2 статьи 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск.

Суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Суд считает возможным принять заявление о признании иска ответчиком, так как оно не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствие с частью 3 статьи 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

В соответствие с частью 4 статьи 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком, в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

При изложенных обстоятельствах, когда ответчик признал иск, и это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, суд считает возможным удовлетворить требования АО «Трансэнерго» в части взыскания с Бурова П.П. задолженности за выполненные истцом работы по договору № от 02.02.2021 в сумме 32 862 рублей 14 коп.

Рассматривая ходатайство ответчика о снижении размера неустойки за просрочку исполнения обязательств суд приходит к следующему.

В силу ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В силу ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Истец в соответствии со статьей 333 ГК РФ заявил ходатайство о снижении размера неустойки за неисполнение не денежного обязательства.

Суд полагает возможным применить к требованиям истца положения ст. 333 ГК РФ, поскольку неустойка носит компенсационный характер и ее взыскание не предполагает обогащения одной стороны договора вследствие допущенного правонарушения другой стороной, при этом суд учитывает, что истец является более сильной стороной в сложившихся правоотношениях, при этом усматривает, что АО «Трансэнерго» недостаточно при заключении договора разъяснено стороне ответчика о последствиях в случае неисполнения условий договора в части проведения мероприятий по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, при этом АО «Трансэнерго» не контролировало и по окончании выполненных со стороны истца работ не требовало исполнение договора Бурым П.П., не направляло в адрес последнего претензии с требованием оплатить стоимость выполненных работ, то есть допустило длительное не исполнение договора, что привело к увеличению просрочки исполнения обязательств со стороны ответчика, увеличению дней просрочки исполнения обязательства и соответственно к увеличению размера взысканной неустойки.

С учетом изложенного, суд полагает снизить размер неустойки за просрочку исполнения обязательства по подготовке объекта капитального строительства к технологическому присоединению до 5 000 рублей.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", проценты, предусмотренные п. 1 ст. 395 ГК РФ, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в ГК РФ).

Согласно п. 48 указанного постановления Пленума, сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам ст. 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (п. 3 ст. 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

В соответствии с п. 57 указанного постановления Пленума, обязанность причинителя вреда по уплате процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, возникает со дня вступления в законную силу решения суда, которым удовлетворено требование потерпевшего о возмещении причиненных убытков, если иной момент не указан в законе, при просрочке их уплаты должником.

В данном случае между сторонами имелся спор о взыскании задолженности по договору на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения № от 02.02.2021 и их размере, который разрешен данным решением, и только на основании данного решения о взыскании денежных сумм в счет возмещения задолженности у ответчика Бурого П.П. возникает денежное обязательство по уплате определенных судом сумм.

С учетом данных обстоятельств, требования истца в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, с 01.05.2024 по день фактической уплаты на сумму основного долга в размере 32 862,14 руб., исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, которые, в соответствии со ст. 88 ГПК РФ, состоят из государственной пошлины и судебных издержек.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина в размере 1 830,72 руб., уплаченная истцом при подаче иска.

Факт уплаты государственной пошлины подтверждается платежным поручением № от 17.04.2024 (л.д. 3).

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░.░. (<░░░░░░ ░░░░░░>) ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░» (<░░░░░░ ░░░░░░>):

- 32 862 (░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░) ░░░░░ 14 ░░░. – ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ № ░░ 02.02.2021;

- 5 000 (░░░░ ░░░░░) ░░░.00 ░░░. – ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ 03.04.2021 ░░ 29.01.2024 ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░;

- 1 336 (░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░ 03 ░░░. – ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ 29.01.2024 ░░ 30.04.2024;

- 1 830 (░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░) ░░░░░░ 72 ░░░. – ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░.░. (<░░░░░░ ░░░░░░>) ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░» (<░░░░░░ ░░░░░░>) ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ 32 862,14 ░░░., ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ 01.05.2024 ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░» ░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ 12 ░░░░ 2024 ░░░░.