Решение по делу № 2-5818/2023 от 11.07.2023

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

17 августа 2023 года                      город Щелково Московская область

Щелковский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Торбика А.В., при секретаре судебного заседания Иваненко А.О. рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-5818/2023 по иску АО «Мособлэнерго» к Гизик ФИО5 об обязании исполнить обязательства, взыскании неустойки за неисполнение обязательств, взыскании судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания» (АО «Мособлэнерго») обратилось в Щелковский городской суд Московской области с иском к Гизик ФИО6 об обязании в течение 30 календарных дней с момента вступления в силу решения суда выполнить мероприятия в соответствии с пунктом 8 Договора от ДД.ММ.ГГГГ № и пунктом 11 Технических условий, взыскании с Гизик О.В. неустойки в размере 13 607,26 руб., взыскании судебных расходов в размере 6 544 рубля.

В обосновании иска указано, что АО «Мособлэнерго» является сетевой организацией, осуществляющей технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей на территории городского округа Щелково Московской области.

Между АО «Мособлэнерго» и Гизик О.В. заключен Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ № для целей электроснабжения объекта «Земельный участок со строением», расположенных (ого) (которые будут располагаться) по адресу: <адрес> №

В соответствии с пунктом 1 договора и техническими условиями от ДД.ММ.ГГГГ № являющимися неотъемлемым приложением к договору, сетевая организация обязуется выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя, а Заявитель обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные Техническими условиями, и оплатить выполнение Сетевой организации мероприятий по технологическому присоединению.

В соответствии с пунктом 5 договора, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ мероприятия по технологическому присоединению должны быть исполнены в срок по ДД.ММ.ГГГГ

В соответствии с пунктом 8 Договора Заявитель обязуется выполнить возложенные на него мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в пункте 11 Технических условий.

После выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, заявитель обязан уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, в которых предусмотрены технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае, если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий.

По факту получения сетевой организацией уведомления о выполнении заявителем технических условий проводится проверка выполнения заявителем технических условий с подписанием акта о выполнении технических условий, после чего осуществляются мероприятия по вводу объектов электроэнергетики заявителя и сетевой организации, построенных в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению в работу.

После ввода объектов в работу сетевая организация и заявитель подписывают акт об осуществлении технологического присоединения.

Сетевой организацией выполнены условия договора выполнены в полном объеме, о чем Ответчик уведомлялся.

На момент подачи искового заявления уведомления о выполнении технических условий от Заявителя в Сетевую организацию не поступало.

Ответчик надлежащим образом не выполнил свои обязательства по договору в части выполнения в срок, установленный договором, возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые объекты заявителя.

Пунктом 17 договора установлено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Сумма неустойки по договору составляет 13 607 (тринадцать тысяч шестьсот семь) рублей 26 копеек.

Истцом в адрес Гизик О.В. ДД.ММ.ГГГГ была направлена претензия, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с требованиями в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления претензии выполнить мероприятия, предусмотренные пунктом 8 договора № пунктом 11 технических условий, уведомить сетевую организацию о выполнении мероприятий по технологическому присоединению, и об уплате неустойки.

Почтовое отправление Ответчику не вручено с формулировкой «Возврат отправителю по иным обстоятельствам»

На основании изложенного Истец просит суд обязать Гизик О.В. в течение 30 календарных дней с момента вступления в силу решения суда выполнить мероприятия в соответствии с пунктом 8 Договора от ДД.ММ.ГГГГ. № и пунктом 11 Технических условий:

А) - смонтировать ВРУ объекта в соответствии с максимальной мощностью, уровнем напряжения и заявленной категорией надежности электроснабжения.

- от точки присоединения до ВРУ объекта смонтировать ЛЭП в соответствии с максимальной мощностью, уровнем напряжения и категорией надежности электроснабжения.

- разработать проектную документацию в границах земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным настоящими техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.

- предусмотреть установку устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности.

- для повышения электро- и пожаробезопасности объекта необходимо на вводе установить устройство защитного отключения (УЗО) с учетом требований главы 7.1 Правил устройства электроустановок.

- для обеспечения надежной работы электрооборудования Заявителя, при присоединении от ВЛ, необходимо на вводе в помещение предусмотреть защиту от повышенных и импульсных напряжений с учетом требований главы 7.1 Правил устройства электроустановок.

- в проекте предусмотреть необходимые мероприятия по обеспечению безопасности работы электроустановки и защиты жизни и здоровья людей от опасности поражения электрическим током в соответствии с действующими нормами и правилами.

- учет электрической энергии выполнить в соответствии с требованиями раздела Х "Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии". Для учета электрической энергии установить электросчетчик класса точности 2.0 и выше установить приборы учета класса точности 1.0 и выше:

- с возможностью вести архивы тарифицированной учтенной активной и реактивной электроэнергии на начало суток с глубиной не менее 30 дней, на начало месяца с глубиной не менее 12 месяцев и от сброса;

- с возможностью хранить профиль мощности с периодом интегрирования 30 мин и глубиной хранения не менее 90 дней;- с возможностью измерять мгновенные значения параметров сети (I, U, P, cos?) по каждой фазе;

- с возможностью измерять и фиксировать в журнале событий показатели качества электрической энергии.

- имеющих два независимых равноприоритетных интерфейса связи (RS-485/CAN/PLC) для удаленного сбора данных и один оптический интерфейс для чтения информации непосредственно с прибора учета при помощи ноутбука или аналогичного устройства

- на момент ввода в эксплуатацию на устанавливаемом электросчетчике должна быть пломба поверки с давностью, не превышающей срок, установленный эксплуатационной документацией.- трансформаторы тока и напряжения для подключения электросчетчика применить класса точности 0,5 и выше. Типы устанавливаемых трансформаторов тока и напряжения должны соответствовать действительным параметрам схемы электроснабжения. Устанавливаемые трансформаторы тока и напряжения должны иметь действующие свидетельства о поверке (оттиски поверительных клейм). В измерительных цепях должна предусматриваться установка испытательной коробки (блока).

- средства и системы учета электрической энергии должны быть защищены от несанкционированного доступа к измерительным цепям и программному обеспечению.

Б) Уведомить АО «Мособлэнерго» о выполнении мероприятий с предоставлением документации, установленной п. 85 Правил технологического присоединения.

В) Принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств.

Г) Подписать и вернуть в адрес АО «Мособлэнерго» экземпляр акта об осуществлении технологического присоединения;

взыскать с Гизик О.В. в пользу Акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» неустойку за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, установленную пунктом 17 Договора от ДД.ММ.ГГГГ. № размере 13 607,26 рублей;взыскать с Гизик ФИО7 в пользу Акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 544 рубля.

В судебном заседании представитель истца Ильичев А.Ю., действующий на основании доверенности, требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении, поддержал в полном объеме, просил иск удовлетворить.

Ответчик Гизик О.В. в судебное заседание не явилась, о времени и месте судебного заседания извещена по последнему известному месту жительства, указанному в исковом заявлении. Корреспонденция возвращена за истечением сроков хранения.

В соответствии с разъяснениями, данными в пунктах 67-68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

Поскольку ответчик об уважительности причин неявки в судебное заседание не сообщил, ходатайств о рассмотрении дела в его отсутствие не заявил, суд на основании статьи 233 ГПК РФ определил рассматривать дело в порядке заочного производства.

Выслушав истца, исследовав материалы дела, оценив в совокупности представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

Согласно пункту 1 статьи 12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

Стороны пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Согласно статье 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Согласно статье 68 ГПК РФ объяснения сторон и третьих лиц об известных им обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, подлежат проверке и оценке наряду с другими доказательствами. В случае если сторона, обязанная доказывать свои требования или возражения, удерживает находящиеся у нее доказательства и не представляет их суду, суд вправе обосновать свои выводы объяснениями другой стороны.

Согласно статьи 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями пунктом 3 статьи 123 Конституции РФ и статьи 12 ГПК РФ, закрепляющих принципы состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В силу присущего гражданскому судопроизводству принципа диспозитивности эффективность правосудия по гражданским делам обусловливается в первую очередь поведением сторон как субъектов доказательственной деятельности, наделенные равными процессуальными средствами защиты субъективных материальных прав в условиях состязательности, стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются в обоснование своих требований и возражений, и принять на себя все последствия совершения или не совершения процессуальных действий.

Согласно статьи 56, статьи 67 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений, и суд оценивает имеющиеся в деле доказательства.

В соответствии со статьи 154 ГК РФ сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и односторонними.

Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).

В соответствии с пунктом 1 статьи 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Согласно статьи 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» установлено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Согласно абзаца 4 пункта 1 статьи 26 ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством РФ или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

Перечень существенных условий договора установлен пунктом 16 Правил технологического присоединения.

Как установлено судом и следует из материалов дела, между АО «Мособлэнерго» и Гизик О.В. заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ № для целей электроснабжения объекта «Земельный участок со строением», расположенных (ого) (которые будут располагаться) по адресу: <адрес>, №.(л.д.19-23)

Работы по технологическому присоединению должны быть исполнены Ответчиком в срок по ДД.ММ.ГГГГ

Согласно пункту 8 Договора Ответчик обязуется исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, и после выполнения мероприятий по технологическому присоединению уведомить сетевую организацию.

По факту получения сетевой организацией уведомления о выполнении заявителем технических условий проводится проверка выполнения заявителем технических условий с подписанием акта о выполнении технических условий, после чего осуществляются мероприятия по вводу объектов электроэнергетики заявителя и сетевой организации, построенных в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению в работу.

После ввода объектов в работу сетевая организация и заявитель подписывают акт об осуществлении технологического присоединения.

Сетевой организацией выполнены условия договора выполнены в полном объеме, о чем Ответчик уведомлялся.

На момент подачи искового заявления уведомления о выполнении технических условий от Заявителя в Сетевую организацию не поступало.

Ответчик надлежащим образом не выполнил свои обязательства по договору в части выполнения в срок, установленный договором, возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые объекты заявителя.

Согласно пункту 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от ДД.ММ.ГГГГ № и составляет 14 912 (четырнадцать тысяч девятьсот двенадцать) рублей 07 копеек.

Пунктом 17 договора, а также пунктом 16 Правил технологического присоединения установлено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

АО «Мособлэнерго» свои обязательства по договору перед ответчиком выполнило, однако ответчиком мероприятия по техническому присоединению, предусмотренные техническими условиями в пределах границ его участка, а также обязанность по внесению платы за технологическое присоединение, в установленный договором срок не выполнены.

Каких-либо доказательств в опровержение вышеприведенных обстоятельств, в нарушение статьей 56 ГПК РФ, ответчиком не представлено.

Истцом в адрес Гизик О.В. ДД.ММ.ГГГГ была направлена претензия, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с требованиями в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления претензии выполнить мероприятия, предусмотренные пунктом 8 договора № пунктом 11 технических условий, уведомить сетевую организацию о выполнении мероприятий по технологическому присоединению, и об уплате неустойки. Почтовое отправление Ответчику не вручено с формулировкой «Возврат отправителю по иным обстоятельствам» (л.д.15-18)

Принимая во внимание, что ответчиком не выполнены мероприятия по технологическому присоединению, признав расчет неустойки истца арифметически верным, основанным на положениях заключенного сторонами договора и нормах действующего законодательства, суд полагает обоснованными требования истца и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Истцом заявлены требования о взыскании с Ответчика судебных расходов в размере 6 544 рублей 00 копеек – государственная пошлина, уплаченная при подаче искового заявления.

В силу части 1 статьи 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии с частью 1 статьи 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд принуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

С учетом признания судом обоснованности предъявленных исковых требований, суд полагает верным взыскать с Ответчика в пользу Истца расходы по уплате государственной пошлины в полном размере – 6 544 рублей 00 копеек, как подтвержденные документально.

Руководствуясь статьями 194-198, 233-235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» к Гизик ФИО8 об обязании исполнить обязательства, взыскании неустойки за неисполнение обязательств, взыскании судебных расходов – удовлетворить.

Обязать Гизик ФИО9 в течение тридцати календарных дней с момента вступления в силу решения суда выполнить мероприятия в соответствии с пунктом 8 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ № и пунктом 11 Технических условий от ДД.ММ.ГГГГ №

А) - смонтировать ВРУ объекта в соответствии с максимальной мощностью, уровнем напряжения и заявленной категорией надежности электроснабжения.

- от точки присоединения до ВРУ объекта смонтировать ЛЭП в соответствии с максимальной мощностью, уровнем напряжения и категорией надежности электроснабжения.

- разработать проектную документацию в границах земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным настоящими техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.

- предусмотреть установку устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности.

- для повышения электро- и пожаробезопасности объекта необходимо на вводе установить устройство защитного отключения (УЗО) с учетом требований главы 7.1 Правил устройства электроустановок.

- для обеспечения надежной работы электрооборудования Заявителя, при присоединении от ВЛ, необходимо на вводе в помещение предусмотреть защиту от повышенных и импульсных напряжений с учетом требований главы 7.1 Правил устройства электроустановок.

- в проекте предусмотреть необходимые мероприятия по обеспечению безопасности работы электроустановки и защиты жизни и здоровья людей от опасности поражения электрическим током в соответствии с действующими нормами и правилами.

- учет электрической энергии выполнить в соответствии с требованиями раздела Х "Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии". Для учета электрической энергии установить электросчетчик класса точности 2.0 и выше установить приборы учета класса точности 1.0 и выше:

- с возможностью вести архивы тарифицированной учтенной активной и реактивной электроэнергии на начало суток с глубиной не менее 30 дней, на начало месяца с глубиной не менее 12 месяцев и от сброса;

- с возможностью хранить профиль мощности с периодом интегрирования 30 мин и глубиной хранения не менее 90 дней;- с возможностью измерять мгновенные значения параметров сети (I, U, P, cos?) по каждой фазе;

- с возможностью измерять и фиксировать в журнале событий показатели качества электрической энергии.

- имеющих два независимых равноприоритетных интерфейса связи (RS-485/CAN/PLC) для удаленного сбора данных и один оптический интерфейс для чтения информации непосредственно с прибора учета при помощи ноутбука или аналогичного устройства

- на момент ввода в эксплуатацию на устанавливаемом электросчетчике должна быть пломба поверки с давностью, не превышающей срок, установленный эксплуатационной документацией.

- трансформаторы тока и напряжения для подключения электросчетчика применить класса точности 0,5 и выше. Типы устанавливаемых трансформаторов тока и напряжения должны соответствовать действительным параметрам схемы электроснабжения. Устанавливаемые трансформаторы тока и напряжения должны иметь действующие свидетельства о поверке (оттиски поверительных клейм). В измерительных цепях должна предусматриваться установка испытательной коробки (блока).

- средства и системы учета электрической энергии должны быть защищены от несанкционированного доступа к измерительным цепям и программному обеспечению.

Б) Уведомить АО «Мособлэнерго» о выполнении мероприятий с предоставлением документации, установленной пунктом 85 Правил технологического присоединения.

В) Принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств.

Г) Подписать и вернуть в адрес АО «Мособлэнерго» экземпляр акта об осуществлении технологического присоединения.

Взыскать с Гизик ФИО10 в пользу Акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» неустойку за нарушение срока выполнения мероприятий технологическому присоединению, установленную пунктом 17 Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 13 607 (тринадцать тысяч шестьсот семь) рублей 26 копеек.

Взыскать с Гизик ФИО11 в пользу Акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 544 (шесть тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек.

Ответчик вправе подать в Щелковский городской суд заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

На заочное решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Московский областной суд через Щелковский городской суд в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья                             А.В. Торбик