Решение по делу № 12-863/2019 от 29.08.2019

УИД -----

Дело -----

РЕШЕНИЕ

по жалобе на постановление по делу

об административном правонарушении

дата года г.Чебоксары

Резолютивная часть объявлена дата.

Судья Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики Савельева В.В., рассмотрев жалобу директора ООО "Евро Технологии" Яковлева Владимира Петровича на постановление по делу об административном правонарушении на постановление ----- от дата о привлечении директора ООО "Евро Технологии" Яковлева Владимира Петровича к административной ответственности по ч.9 ст.7.32.4 КоАП РФ,

установил:

Постановлением заместителя руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии Винокуровой Н.Ю. от дата ----- должностное лицо – директор ООО "Евро Технологии" Яковлев Владимир Петрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 ст.7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере ----- руб. ----- коп.

Не согласившись с данным постановлением, директор ООО "Евро Технологии" Яковлев В.П. подал на него жалобу, в которой просит его отменить как незаконное и производство по делу прекратить в связи с отсутствием события административного правонарушения, мотивировав тем, что согласно материалам дела об административном правонарушении Прокуратурой Ленинского района г. Чебоксары Чувашской Республики была проведена проверка соблюдения ООО «Евро Технологии» законодательства при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах подрядными организациями в рамках договоров заключенных с НО «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов». В ходе проверки было установлено, что между НО «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и ООО «Евро Технологии» заключен договор от дата ----- согласно которому последний принял обязательства выполнить работы по капитальному ремонту крыши, системы теплоснабжения, замены узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в многоквартирном доме по адресу адрес. Срок выполнения работ составляет ----- календарных дней, то есть до дата На момент проведении проверки работы не были выполнены в полном объёме. Поскольку предусмотренные договором работы не были выполнены в установленный договором срок Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республики пришло к выводу о нарушении п.223 Положения утвержденного Постановлением Правительства РФ от дата ----- и о наличии в действиях директора ООО «Евро Технологии» Яковлева В. П. признаков состава административного правонарушения предусмотренного ч. 9 ст. 7.32.4 КоАП РФ. Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республики считает, что несвоевременное выполнение предусмотренных договором работ свидетельствует о изменении ООО «Евро Технологии» сроков выполнения работ. Вместе с тем полагает, что при рассмотрении дела не были выяснены обстоятельства имеющие значения и неправильно применены нормы материального права. Согласно ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (ч. 1 ст. 432 ГК РФ). Согласно положениям частей 1, 2 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной либо в ины^, случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором. В силу ч. 1 ст. 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок (ч. 2 ст. 4532 ГК РФ). По смыслу указанных положений следует, что под изменением условий договора понимается подписание соглашения об изменении условий договора. Содержание понятия «исполнение обязательства» раскрывается в ст. 309 ГК РФ. согласно которой обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требования. Таким образом, под надлежащим исполнением понимается соблюдение определенных норм. В толковом словаре Ожегова термину «изменение» дано определение как поправка, перемена, изменяющая что-нибудь прежнее, термину «нарушить» - помешать нормальному состоянию, развитию чего-нибудь, прервать. При сопоставлении указанных понятий очевидно, что каждое из них несёт различное содержание. Вместе с тем ответственность за действия (бездействия) при неисполнении обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, предусмотрена ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ при условии причинения указанными действиями (бездействием) существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государств, и если такие действия (бездействия) не влекут уголовной ответственности. Таким образом, нарушение условия договора о сроке выполнения работ по капитальному ремонту не образует объективную сторону состава правонарушения предусмотренного ч. 9 ст. 7.32.4 КоАП РФ. Поскольку руководитель ООО «Евро Технологии» не заключал с заказчиком соглашения об изменении срока выполнения работ по договору ----- от дата, то событие административного правонарушения в рассматриваемом случае отсутствует. Также отмечает, что в состав работ по договору от дата ------КР входят работы по капитальному ремонту крыши. Указанные работы могут проводиться при отсутствии неблагоприятных погодных условий. В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении было сообщено, что причиной отклонения выполнения работ является дождливая погода. В соответствии с п. 223 Положения утвержденного Постановлением Правительства РФ от дата №’615 сроки оказания услуг и (или) выполнения работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон могут быть продлены на период действия одного из следующих обстоятельств при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства: а)    изменение объема оказываемых услуг и (или) выполняемых работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон при согласовании таких изменений собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченным представителем собственников таких помещений или органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; б)    недопуск собственниками помещений в многоквартирном доме подрядной организации к оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением такой организацией договора о проведении капитального ремонта; в) приостановка оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту в связи с наступлением отопительного сезона и (или) неблагоприятных погодных условий.

Согласно справке Чувашского ЦГМС в период с дата по дата выдалось только ----- дней без осадков, что является основанием для продления срока выполнения работ. На данный момент работы по договору от дата ----- выполнены в полном объёме и сданы приёмочной комиссии.

Представитель директора ООО "Евро Технологии" Яковлева Владимира Петровича – Димитриев Сергей Владимирович, в судебном заседании поддержал жалобу по основаниям, изложенным в ней, вновь привел их суду, просил удовлетворить жалобу.

Представитель прокуратуры Ленинского района г.Чебоксары Семенов Е.В., полагал жалобу не обоснованной и не подлежащей удовлетворению.

Представитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии, извещенный о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, в судебное заседание не явился, о причинах неявки не сообщил. В суд поступил письменный отзыв на жалобу, в котором содержится просьба отказать в удовлетворении жалобы Яковлева В.П.

Выслушав представителя заявителя, представителя прокуратуры, изучив доводы жалобы, исследовав письменные доказательства, имеющиеся в материалах дела, судья приходит к следующему.

В соответствии с ч. 3 ст. 30.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении судья не связан доводами жалобы и проверяет дело в полном объеме.

В силу ст.1 Жилищного кодекса Российской Федерации жилищное законодательство основывается на необходимости обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на жилище, его безопасности, на неприкосновенности и недопустимости произвольного лишения жилища, на необходимости беспрепятственного осуществления вытекающих из отношений, регулируемых жилищным законодательством, прав, а также на признании равенства участников регулируемых жилищным законодательством отношений по владению, пользованию и распоряжению жилыми помещениями, на необходимости обеспечения восстановления нарушенных жилищных прав, их судебной защиты, обеспечения сохранности жилищного фонда и использования жилых помещений по назначению.

Пунктом 6.1 статьи 2 Жилищного кодекса Российской Федерации определено, что органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают условия для осуществления гражданами права на жилище, в том числе организуют обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах среди прочего за счет бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования.

Мероприятия по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов регламентированы ст.ст.166-191 ЖК РФ, в соответствии с которыми капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах реализуется в рамках разработанной и утвержденной региональной программой, где определены предельные сроки проведения собственниками помещений в таких домах и (или) региональным оператором капитального ремонта многоквартирных домов.

В силу ч.2 ст.182 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях проведения капитального ремонта многоквартирного жилого дома региональным оператором заключается договор на выполнение названных работ с подрядной организацией.

Согласно п.3 ч.1 ст.180 Жилищного кодекса Российской Федерации к функциям регионального оператора отнесено осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора.

В целях выполнения указанной функции региональным оператором закупки товаров, работ, услуг осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Данный порядок должен предусматривать конкурентные способы определения региональным оператором поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с учетом повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности, открытости и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок. Информация о закупках региональным оператором товаров, работ, услуг размещается в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ч.1.1 ст.180 ЖК РФ).

Кабинет Министров Чувашской Республики Постановлением от дата ----- утвердил Республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики на дата-дата годы и Порядок разработки и утверждения краткосрочных республиканского и муниципальных планов реализации Республиканской программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на дата-дата годы.

Отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в том числе и части, касающейся контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, урегулированы Федеральным законом от дата N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный Закон от дата N 44-ФЗ о контрактной системе в сфере закупок).

Постановлением Правительства Российской Федерации от дата ----- "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" утверждено "Положение о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме".

Данное Положение определяет порядок привлечения специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональный оператор), подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее - подрядные организации), в целях повышения эффективности, результативности привлечения подрядных организаций, обеспечения гласности и прозрачности привлечения подрядных организаций, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в процессе привлечения подрядных организаций путем проведения предварительного отбора подрядных организаций, формирования реестра квалифицированных подрядных организаций и проведения закупок (торгов) в целях заключения договора об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее соответственно - закупка, договор об оказании услуг) (пункт 1).

Пунктом 223 данного Положения предусмотрено, что предмет договора о проведении капитального ремонта, место оказания услуг и (или) проведения работ, виды услуг и (или) работ не могут изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. Сроки оказания услуг и (или) выполнения работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон могут быть продлены на период действия одного из следующих обстоятельств при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства:

а) изменение объема оказываемых услуг и (или) выполняемых работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон при согласовании таких изменений собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченным представителем собственников таких помещений или органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

б) недопуск собственниками помещений в многоквартирном доме подрядной организации к оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением такой организацией договора о проведении капитального ремонта;

в) приостановка оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту в связи с наступлением отопительного сезона и (или) неблагоприятных погодных условий (п. 223 в ред. Постановления Правительства РФ от дата N 1092).

Согласно ч.2 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ от дата "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку постановленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с данной статьей.

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (п.1 ст.432 ГК РФ).

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п.1 ст.702 ГК РФ).

Согласно п.1 ст.708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу п.2 ст.740 Гражданского кодекса Российской Федерации договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

Согласно ч.9 ст.7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях изменение организатором обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продавцом государственного или муниципального имущества, а также лицом, являющимся стороной договора, условий договора при его заключении или исполнении, установленных в документации о таких торгах, извещении о проведении торгов, информационном сообщении о продаже государственного или муниципального имущества, проектах договоров, по соглашению сторон или в одностороннем порядке в случае, если федеральным законом предусмотрен запрет такого изменения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 7.32 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

Специализированная некоммерческая организация (НО) «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» является региональным оператором и осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

дата между НО «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и ООО «Евро Технологии» заключен договор ------КР на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Установлено, что прокуратурой Ленинского района г.Чебоксары дата по проведена проверка соблюдения законодательства при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома № ----- по адрес обслуживаемого ООО «Евро Технологии», юридический адрес: гадрес, ИНН -----, а именно по: ремонту крыши, системы теплоснабжения, замена узлов управления и регулировка потребления тепловой энергии.

В ходе проверки установлено, что вопреки требованиям действующего законодательства Организацией работы в рамках вышеназванного договора в предусмотренные Договором сроки не завершены.

Так, по состоянию на дата процент выполнения работ по ремонту кровли дома подрядной организацией составил - 95, что подтверждается сведениями, представленными НО «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов». При этом, дополнительное соглашение об изменении условий договора в части сроков выполнения работ сторонами не заключалось.

Согласно п. 4.3.1 вышеназванного Договора Подрядчику необходимо учитывать, что для сдачи-приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ потребуется не менее 20 календарных дней, который входит в срок выполнения работ по настоящему договору составляет 60 календарных дней, то есть до дата.

В силу п. 4.4. указанного Договора конечный срок оказания услуг и (или) выполнения работ - последний день установленного Графиком выполнения работ (Приложение ----- к Договору) срока выполнения работ. В соответствии с графиком выполнения работ, являющимся Приложением ----- к Договору, последним днем выполнения работ является - дата,

Исходя из содержания п. 4.20 Договора фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания Заказчиком Акта приемки в эксплуатацию.

На данный момент времени, акт приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома не подписан.

Иных условий, оговоренных в договоре, о продлении сроков выполнения работ не имеется.

Несвоевременное выполнение предусмотренных договором работ свидетельствует о том, что ООО «Евро Технологии» изменило условие выполнения работ путем изменения сроков их выполнения.

Факт совершения административного правонарушения подтвержден материалами дела, а именно:

- объяснением Яковлева В.П. от дата, из которого следует, что с возбужденным дата в отношении него делом об административном правонарушении по ч.9 ст.7.32.4 КоАП РФ согласен, вину признает, иных дополнений и замечаний не имеет;

- договором ----- на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от дата и приложениями к нему;

- графиком выполнения работ;

- актом рабочей комиссии от дата;

- актом обследования капитального ремонта от дата;

- объяснением Осипова А.В. от дата;

- постановлением заместителя прокурора Калининского района г.Чебоксары от дата о возбуждении в отношении должностного лица – директора ООО «Евро Технологии» Яковлева В.П. дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 9 ст.7.32.4 КоАП РФ, а также иными документами, имеющимися в материалах дела.

Перечисленные доказательства учтены и надлежащим образом оценены должностным лицом при принятии оспариваемого постановления с соблюдением правил, установленных ст.26.11 КоАП РФ.

Согласно статье 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц директором ООО «Евро технологии» является Яковлев В.П.

Доказательств, свидетельствующих о том, что должностное лицо приняло все необходимые, достаточные и зависящие от него меры по соблюдению требований действующего законодательства и недопущения выявленного правонарушения, не представлено, должностным лицом Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии не установлено.

Таким образом, в постановлении ----- от дата должностным лицом сделан обоснованный вывод о виновности должностного лица – директора ООО «Евро Технологии» Яковлева В.П. и его действия правильно квалифицированы по ч.9 ст.7.32.4 КоАП РФ.

Доводы директора ООО «Евро технологии» Яковлева В.П., о том, что причиной отклонения выполнения работ является дождливая погода, не могут быть приняты во внимание, поскольку ООО «Евро Технологии» зная о дождливой погоде (запрос ООО «Евро Технологии» от дата в Чувашской ЦГМС), не предприняло мер по заключению в том же составе дополнительного соглашения о продлении сроков проведения ремонтных работ, что также подтверждается письменными обращениями ООО «Евро Технологии» в адрес НО «Фонд капремонта», которые были поданы уже после начала проведения проверки прокуратурой района (обращение ----- от дата и обращение ----- от дата).

Кроме того не несостоятельны и основаны на неверном толковании законодательства доводы заявителя о том, что в действиях директора ООО «Евро Технологии» Яковлева В.П. отсутствует событие административного правонарушения, и отсутствуют изменения условий договора со стороны подрядчика, поскольку опровергается материалами дела, из которых следует, что заявителем изменен срок проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в одностороннем порядке, то есть ООО «Евро Технологии» продолжило работы за пределами срока установленного договором срока.

Вопреки доводам жалобы, существенным обстоятельством является сам факт безосновательного нарушения установленного законодательством запрета на изменение обязательных условий договора при его исполнении, а не то, в какой форме указанные изменения были совершены – путем заключения дополнительного соглашения или же иными конкретными действиями (бездействием) виновного лица.

Наказание Яковлеву В.П. назначено в соответствии с требованиями ст.ст. 3.1, 4.1 КоАП РФ, с учетом всех обстоятельств дела, данных о его личности, характера совершенного им правонарушения. Кроме того, необходимо отметить, что наказание (штраф в размере ----- рублей) назначено в пределах, установленных санкцией ч.9 ст.7.32.4 КоАП РФ, является справедливым и соразмерно содеянному.

Приведенные в жалобе доводы не являются основанием для освобождения Яковлева В.П. от административной ответственности и не свидетельствуют об отсутствии события административного правонарушения.

Жалоба не содержит иных доводов, а также доводов влекущих отмену или изменение обжалуемого постановления.

Процессуальных нарушений, влекущих изменение или отмену постановления, административным органом не допущено.

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения жалобы заявителя и отмены постановления не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 30.6, 30.7 КоАП РФ,

решил:

Постановление заместителя руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии Винокуровой Н.Ю. от дата -----, которым должностное лицо – директор ООО «Евро Технологии» Яковлев Владимир Петрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере ----- руб. ----- коп., - оставить без изменения, а его жалобу – без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии решения в Верховный Суд Чувашской Республики.

Судья В.В. Савельева