Решение по делу № 2-1059/2018 от 16.05.2018

Дело № 2-1059/2018

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Рязань 29 августа 2018 года.

Октябрьский районный суд г. Рязани в составе:

председательствующего судьи Канунниковой Н.А.,

при секретаре Головановой Е.А.,

с участием представителя истца Дергачева А.А. – Жуковой О.А., действующей на основании нотариальной доверенности,

представителя ответчика ООО «СКОЛ» - Горулева В.И., действующего на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску Дергачева А.А. к ООО «СКОЛ» о защите прав потребителя – взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

Д.И.А. обратилась в суд с иском к ООО «СКОЛ» о защите прав потребителя – об отказе от исполнения договоров о выполнении работ, взыскании убытков, неустойки, ссылаясь на то, что между сторонами заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ № от ДД.ММ.ГГГГ и на строительство газопровода № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно п. <данные изъяты> договоров общий срок работ установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Она выполнила перед ответчиком свои обязательства, оплатив стоимость материалов и работ в общей сумме <данные изъяты>. В свою очередь Общество не выполнило свои обязательства и до настоящего времени объект ей не сдан, акт приема-передачи ею не подписан, при этом газопровод построен с нарушениями, в связи с чем пуск газа по нему невозможен. ДД.ММ.ГГГГ она направила ответчику претензию с требованием устранить недостатки, однако в её удовлетворении было отказано. Полагает, что с ответчика подлежит взысканию неустойка за нарушение сроков по передаче газопровода в размере <данные изъяты>. Просила расторгнуть заключенные между сторонами договоры на выполнение строительно-монтажных работ № от ДД.ММ.ГГГГ и на строительство газопровода № от ДД.ММ.ГГГГ, взыскать с ответчика в свою пользу убытки в размере 402041 руб. 16 коп., неустойку за нарушение сроков по передаче газопровода в размере 402041 руб. 16 коп., штраф.

В ходе рассмотрения дела истец в порядке ст. 39 ГПК РФ уточнила исковые требования, окончательно просила взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков по передаче газопровода в размере 134013 руб. 72 коп. и штраф.Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ прекращено производство по настоящему делу в части расторжения заключенных между сторонами договоров на выполнение строительно-монтажных работ № от ДД.ММ.ГГГГ и на строительство газопровода № от ДД.ММ.ГГГГ, взыскания с ответчика в пользу истца убытков в размере 402041 руб.16 коп.

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ по данному делу произведена замена истца Д.И.А. на Дергачева А.А., к которому на основании договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ перешло право требования, которое Д.И.А. имела к ответчику ООО «СКОЛ».

В судебном заседании представитель истца Жукова О.А., действующая на основании доверенности с правом отказа от исковых требований, заявила об отказе от исковых требований и просила производство по настоящему делу прекратить, пояснив, что последствия отказа от иска ей разъяснены и понятны.

Представитель ответчика Горулев В.И. не возражал против прекращения производства по делу.

Истец Дергачев А.А., извещавшийся надлежащим образом о дне и времени слушания дела, в суд не явился.

Согласно ст. 39 ГПК РФ истец вправе отказаться от иска. Суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

В силу положений ст.ст. 173, 220 ГПК РФ, при отказе истца от иска и принятии его судом суд выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу.

Учитывая, что отказ истца от заявленных исковых требований не противоречит закону и не нарушает прав и законные интересы других лиц, суд принимает данный отказ, что дает суду основание для прекращения производства по делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 39, 173, 220, 224, 225 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░ ░ ░░░ «░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░.

        ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

    ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░.

            ░░░░░ –