Решение по делу № 02-16222/2024 от 11.06.2024

77RS0034-02-2024-014888-92

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

13 сентября 2024 года адрес

Щербинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при секретаре фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-16222/2024 по иску Горячева Сергея Викторовича к Индивидуальному предпринимателю Сухареву Вячеславу Викторовичу о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к ответчику о защите прав потребителя, в котором просит суд взыскать уплаченные по договору денежные средства в размере сумма, неустойку в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф, расходы по оплате госпошлины в размере сумма

В обоснование заявленного иска истец указал, что 13 aвгyста 2023 года между ИП Сухаревым В.В. и Горячевым С.В. был заключен договор подряда № C-23063. Согласно п. 1.1. предметом договора является выполнение ИП Сухаревым В.В. в установленный настоящим договором срок для личных нужд фио по адресу: адресо., адрес следующих работ: возведение пристройки. В соответствии с приложением № 4 к договору № C-23063 от 13 августа.2023 года, должны были быть выполнены следующие работы: Подготовительные работы адрес отдыха из металлокаркаса с учетом каркасной части зоны барбекю. Пристройка: Устройство фундамента: монолитный армированный ленточный 300x2200MM c устройством пола из монолитной армированной плиты (200мм) с засыпкой песком между «лентами»; Устройство стен 1-го этажа: стойки - п/м 190x190мм строг клееный; верхняя обвязка -LVL 90x300мм; в зоне барбекю устанавливаются каркасные стены; каркас - п/м 35x140мм строг сухой; утеплитель - Роквул 150мм с установкой мембран Изоспан (A,B); отделка с внутренней стороны - фанера 10 мм; отделка с наружной стороны - БлокХаус; стойки и каркас стен устанавливаются на подкладочную доску (п/м 35x190мм); подкладочная доска устанавливается по гидроизоляцию (рубероид в 2 слоя) и крепится к монолитной армированной плите анкерными болтами. Устройство перекрытия 1-го этажа: силовые балки - LVL 90x200мм; балки перекрытия-п/м 35x190мм строг сухой (шаг по центру 600 мм); утеплитель - Роквул 200мм с установкой мембраны Изоспан (В); подшивка потолка - фанера 10 мм по обрешетке (п/м 25x100мм с шагом по центру не более 400мм); настил пола 2-го этажа - фанера 15 мм по обрешетке (п/м 25x100мм с шагoм по центру не более 300мм); в частях между верхней обвязкой (LVI 90x300мм) и силовыми балками (LVL 90x200мм) устанавливаются каркас с утеплением (Роквул 150мм с установкой мембран Изоспан (А,В)) и отделкой с 2-х сторон (фанера 10 мм).Устройство стен 2-го этажа: стойки - п/м 190х 190мм строг клееный; верхняя обвязка LVL 90x300мм; в торцевых частях между стойками устанавливаются каркасные стены Каркас - п/м 35x140мм; утеплитель - Роквул 150мм с установкой мембран Изоспан (А,B)отделка с внутренней стороны - фанера 10 мм; отделка с наружной стороны - БлокХаус. Устройство крыши: силовые балки - LVL 90x300мм; утеплитель - Poквул 200мм установкой мембран Изоспан (А,В); подшивка потолка - фанера 10 мм по обрешетке (п/м25x100мм c шагом по центру не более 400мм); стропильная часть - п/м 35x190мм строг сухой(шаг по центру 600 мм); гидроизоляция - Изоспан АМ; контробрешетка - п/м 30x40 мм (шаг по центру 600 мм); обрешетка - п/м 25x100 мм (шаг по центру 300 мм). Устройство крыши над зоной барбекю: стропильная часть - п/м 35x140мм строг сухой(шаг по центру 600 мм); гидроизоляция - Изоспан АМ; контробрешетка - п/м 40x50 мм (шаг по центру 600 мм); обрешетка - п/м 25х 100 мм (шаг по центру 300 мм). Кровля: металлочерепица Монтерей RAL 8017 с установкой карнизных и торцевых планок, конька и ендов в цвет кровли; карнизы подшиваются вагонкой 12,5мм. B cоответствии с п. 4.1. договора общая стоимость работ с учетом стоимости материалов (с учетом стоимости работ/дополнительных услуг, указанных в Приложении №1, являющемся приложением к настоящему договору, при их наличии): составляет сумма Cоглаcнo п. 4.2. оплата предусмотренной договором цены производится следующим образом: 10% цены договора, предоплата, после подписания договора; 20% цены договора, по заезду материала и начала работ; 20% цены договора, после возведения фундамента; 30%цены договора, после возведения стен и крыши под гидроизоляцию; 20% цены договора, после сдачи результата работ Застройщику и подписания акта выполненных работ. Дополнительным соглашение № 3 от 29.11.2023 к договору подряда № C-23063 от 13.08.2023 были внесены изменения в перечень работ. Согласно пункта 2.3. начало работ установлено 18.08.2023 Согласно пункта 2.4. срок окончания работ был установлен не позднее 30.10.2023. До настоящего времени работы не проведены. Истцом по договору было оплачено сумма, которые ответчиком не возвращены.

Истец в судебное заседание явился, доводы иска поддержал.

Представитель ответчика в судебное заседание явился, возражал против удовлетворения иска.

Суд, выслушав явившиеся стороны, изучив материалы дела, находит исковые требования не подлежащими удовлетворению в силу следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В соответствии со ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Судом установлено, что 13 aвгyста 2023 года между ИП Сухаревым В.В. и Горячевым С.В. был заключен договор подряда № C-23063.

Согласно п. 1.1. предметом договора является выполнение ИП Сухаревым В.В. в установленный настоящим договором срок для личных нужд фио по адресу: адресо., адрес следующих работ: возведение пристройки.

В соответствии с приложением № 4 к договору № C-23063 от 13 августа.2023 года, должны были быть выполнены следующие работы: Подготовительные работы адрес отдыха из металлокаркаса с учетом каркасной части зоны барбекю. Пристройка: Устройство фундамента: монолитный армированный ленточный 300x2200MM c устройством пола из монолитной армированной плиты (200мм) с засыпкой песком между «лентами»; Устройство стен 1-го этажа: стойки - п/м 190x190мм строг клееный; верхняя обвязка -LVL 90x300мм; в зоне барбекю устанавливаются каркасные стены; каркас - п/м 35x140мм строг сухой; утеплитель - Роквул 150мм с установкой мембран Изоспан (A,B); отделка с внутренней стороны - фанера 10 мм; отделка с наружной стороны - БлокХаус; стойки и каркас стен устанавливаются на подкладочную доску (п/м 35x190мм); подкладочная доска устанавливается по гидроизоляцию (рубероид в 2 слоя) и крепится к монолитной армированной плите анкерными болтами. Устройство перекрытия 1-го этажа: силовые балки - LVL 90x200мм; балки перекрытия-п/м 35x190мм строг сухой (шаг по центру 600 мм); утеплитель - Роквул 200мм с установкой мембраны Изоспан (В); подшивка потолка - фанера 10 мм по обрешетке (п/м 25x100мм с шагом по центру не более 400мм); настил пола 2-го этажа - фанера 15 мм по обрешетке (п/м 25x100мм с шагoм по центру не более 300мм); в частях между верхней обвязкой (LVI 90x300мм) и силовыми балками (LVL 90x200мм) устанавливаются каркас с утеплением (Роквул 150мм с установкой мембран Изоспан (А,В)) и отделкой с 2-х сторон (фанера 10 мм).Устройство стен 2-го этажа: стойки - п/м 190х 190мм строг клееный; верхняя обвязка LVL 90x300мм; в торцевых частях между стойками устанавливаются каркасные стены Каркас - п/м 35x140мм; утеплитель - Роквул 150мм с установкой мембран Изоспан (А,B)отделка с внутренней стороны - фанера 10 мм; отделка с наружной стороны - БлокХаус. Устройство крыши: силовые балки - LVL 90x300мм; утеплитель - Poквул 200мм установкой мембран Изоспан (А,В); подшивка потолка - фанера 10 мм по обрешетке (п/м25x100мм c шагом по центру не более 400мм); стропильная часть - п/м 35x190мм строг сухой(шаг по центру 600 мм); гидроизоляция - Изоспан АМ; контробрешетка - п/м 30x40 мм (шаг по центру 600 мм); обрешетка - п/м 25x100 мм (шаг по центру 300 мм). Устройство крыши над зоной барбекю: стропильная часть - п/м 35x140мм строг сухой(шаг по центру 600 мм); гидроизоляция - Изоспан АМ; контробрешетка - п/м 40x50 мм (шаг по центру 600 мм); обрешетка - п/м 25х 100 мм (шаг по центру 300 мм). Кровля: металлочерепица Монтерей RAL 8017 с установкой карнизных и торцевых планок, конька и ендов в цвет кровли; карнизы подшиваются вагонкой 12,5мм.

B cоответствии с п. 4.1. договора общая стоимость работ с учетом стоимости материалов (с учетом стоимости работ/дополнительных услуг, указанных в Приложении №1, являющемся приложением к настоящему договору, при их наличии): составляет сумма

Cоглаcнo п. 4.2. оплата предусмотренной договором цены производится следующим образом: 10% цены договора, предоплата, после подписания договора; 20% цены договора, по заезду материала и начала работ; 20% цены договора, после возведения фундамента; 30%цены договора, после возведения стен и крыши под гидроизоляцию; 20% цены договора, после сдачи результата работ Застройщику и подписания акта выполненных работ.

Дополнительным соглашение № 3 от 29.11.2023 к договору подряда № C-23063 от 13.08.2023 были внесены изменения в перечень работ.

Согласно пункта 2.3. начало работ установлено 18.08.2023 Согласно пункта 2.4. срок окончания работ был установлен не позднее 30.10.2023.

До настоящего времени работы не проведены.

Как указал истец, им по договору было оплачено сумма, которые ответчиком не возвращены.

Разрешая заявленные исковые требования, суд принимает во внимание следующее.

Судом установлено, что между Сторонами подписаны Дополнительные соглашения № 1,2,3, согласно которым Исполнитель выполняет дополнительные работ, общая стоимость работ по Договору подряда составляет сумма.

Исполнителем частично выполнены работы стоимостью согласно проекту Акта сдачи-приемки незавершенных работ (приложение № 1 к Дополнительному соглашению от 17.04.2024 о расторжении Договора подряда от 13.08.2023) в соответствии с технической документацией и вышеуказанными условиями, установленными Договором подряда (приложения №№ 1, 4) и дополнительными соглашениями к нему.

При этом, расчеты на общую сумму в размеpe сумма осуществлены третьим лицом ООО «ГСТ» ИНН 5030034990 в пользу ИП Шодавлатов фио и не относятся к правоотношениям, возникшим в рамках Договора подряда между Заказчиком (истцом) и Исполнителем (ответчиком), в том числе:

- по платежному поручению от 24.08.2023 № 257 на суммy сумма .c назначением платежа «Оплата по счету № 248 oт 21.08.2023 за отделочные материалы, в т.ч. HДC 20% сумма.»;

- платежному поручению от 30.08.2023 № 274 на cyммy сумма. с назначением платежа «Оплата по счету № 51 от 29 августа 2023, за пиломатериал профильный обрезной, в т.ч. НДС 20% сумма».

Таким образом, судом установлено, что истцом фактически произведена оплата ответчику в размере сумма, в связи с чем доводы истца о том, что им была произведена оплата по договору в полном объеме, а ответчик не выполнил работы в полном объеме, не нашли своего подтверждения в ходе рассмотрения данного дела.

Одновременно, Законом PФ «O защитe пpaв потребителей» не предусмотрена обязанность исполнителя вернуть оплаченную стоимость работы или услуги при необоснованном отказе потребителя от исполнения договора.

Гражданский кодекс РФ не содержит специальных норм, регулирующих возврат подрядчиком аванса при отказе заказчика от исполнения договора. Одновременно, ст.717 ГК РФ yстановлено, что при отказе заказчика от договора он должен уплатить подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, которую подрядчик выполнил до извещения его заказчиком об отказе.

Положениями ст.ст. 717, 729 ГК РФ и п. 3.3.9 Договора подряда определены последствия прекращения договора подряда до приемки результата работ, среди которых названа обязанность заказчика компенсировать подрядчику произведенные затраты.

Заказчик в порядке ст.ст. 717, 729 ГК РФ обязан возместить подрядчику издержки на выполненную часть работ, при прекращении договора до приемки peзyльтата работ подрядчик обязан вернуть заказчику сумму предоплаты за вычетом произведенных подрядчиком затрат.

Исходя из положений п. 1 cт. 720, cт. 717, ст. 729 ГК РФ Заказчик вправе требовать результат частично выполненных строительных работ пo договору подряда.

Таким образом, возврат денежных средств, уплаченных за работу (услугу), осуществляется по правилам возмещения убытков, связанных с расторжением договора (п. 3 ст. 450, п. 3, 4 ст. 453, ст.ст. 717, 729 ГК РФ, п. 3 ст. 1102 ГК РФ).

При этом, ст. 32 Законом «O защитe пpaв потребителей» предусматривает право потребителя отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору; взыскание убытков, предусмотренное п. 1 ст. 29 Закона «O защитe пpaв потребителей», возможно в связи с выявленными недостатками работы (услуги).

Как установлено судом, Исполнителем частично выполнены виды и объем работ стоимостью, указанной в проекте Акта сверки и сдачи-приемки незавершенных работ (приложения №№ 1, 2 к Дополнительному соглашению от 17.04.2024 о расторжении Договора подряда от 13.08.2023) в соответствии с технической документацией и вышеуказанными условиями, установленными Договором подряда (приложения №№ 1, 4) и дополнительными соглашениями к нему.

В рамках исполнения Договора подряда сторонами не проводился осмотр и оценка вида, объемов фактически выполненных Исполнителем строительных работ, их качества, с участием представителей обеих Сторон, документальное свидетельство результатов осмотра и оценки такжe oтcутствует.

Исходя из вышеизложенного, обязательства выполнены каждой из Сторон пo Договору подряда частично, а именно: Заказчиком произведена частичная оплата работ в размере сумма Стоимость фактически выполненных Исполнителем работ составляет сумма coгласно приложению калькуляции затрат (приложение № 1 к Дополнительному соглашению о расторжении Договора подряда).

Таким образом, Исполнителем выполнены работы, стоимость которыx превышает размер оплаты, произведенной в его пользу Заказчиком в рамках исполнения Договора подряда, а именно на сумму в размере сумма

Доводы истца в части несоблюдения сроков Исполнителем судом отклоняются как необоснованные, поскольку не соответствуют договорным условиям и фактическим обстоятельствам сделки.

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотрeнных договором, что следует из п. 1 ст. 450, п. 2 ст. 708 ΓK PΦ

Порядок, сроки начала и окончания выполнения работ установлены п.п. 2.3-2.4 Договора подряда, согласно которым Исполнитель приступает к выполнению работ 18.08.2023 при условии выполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных п.п.3.3.1-3.3.5 Договора подряда. Срок окончания работ установлен не позднее 30.10.2023.

Учитывая конклюдентные действия Заказчика, выраженные в произведении предоплаты работ Исполнителя по платежным поручениям от 06.11.2023 № 37763 в размере сумма, по квитанции к приходному кассовому ордеру от 08.11.2023 № 01в размере сумма, по квитанции к приходному кассовому ордеру от 10.02.2024 № 1 в размере сумма, то есть после истечения срока окончания работ, предусмотренного п. 2.4 Договора подряда, свидетельствует об автоматичeском продлении сроков исполнения обязательств сторонами и продлении Договора подряда.

Договор подряда считается продленным, поскольку уплата соответствующей суммы - сумма прописью из видов конклюдентных действий, что следует из п. 3 ст. 438 ГК РФ и соответствует позиции Президиума ВАС РФ, изложенной в п. 5 информационного письма от 05.05.1997 № 14 «Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров».

Как следует из названного пункта ст. 438 ГК РФ, совершение лицом, получившим оферту, действий по выполнению указанных в ней условий (уплата соответствующей суммы) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте. Так как иных оснований для непризнания действий Заказчика акцептом не было, возражений по условиям оплаты, предложенной Исполнителeм, не заявлено, действия Заказчика должны расцениваться как его согласие на внесение изменений в Договор подряда.

Согласие с контрагентом, который предложил заключить, изменить или расторгнуть договор, выраженное в действиях, а не в документе, является конклюдентным действием. Лицо совершает конклюдентные действия, когда фактически исполняет предложение контрагента, на условиях, которые установил контрагент, что по общему правилу означает заключение договора (п. 3 ст. 438 ГК РФ), в том числе: Заказчик (покупатель) перечисляет оплату на основании счета, который ему выставил Исполнитель (продавец); Исполнитель (подрядчик) начинает выполнять работы.

Этот перечень не является счерпывающим, могут быть и другие действия, которые ясно выражают намерение лица принять предложение контрагента.

Для того чтобы акцепт состоялся, выполнения всех условий оферты в полном объеме не требуется (п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекca Pоссийской Федерации о заключении и толковании договора»).

Kpoме того, в пункте 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» разъяснено, что по смыслу пункта 1 статьи 314 ГК РФ, статьи 327.1 ГК РФ срок исполнения обязательства может исчисляться в том числе с момента исполнения обязанностей другой стороной, совершения ею определенных действий или с момента наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором.

Таким образом, отсутствуют обстоятельства, свидетельствующие о нарушении Исполнителем сроков исполнения своих обязательств (выполнения работ), предусмотренные законодательством РФ и договорными условиями.

Исполнитель добросовестно исполняет свои обязательства по выполнению работ в соответствии с договорными условиями и гражданским законодательством РФ.

В соответствии со ст. 12 и ст. 56 ГПК РФ, гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон и каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Оценив представленные истцом доказательства, суд считает, что в ходе рассмотрения дела не нашли свое подтверждение доводы истца, изложенные в обосновании исковых требований, в связи с чем исковые требования истца о взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов и штрафа не подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований Горячева Сергея Викторовича к Индивидуальному предпринимателю Сухареву Вячеславу Викторовичу о защите прав потребителя - отказать.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Московский городской суд через Щербинский районный суд адрес в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

фио  Федотов

Мотивированное решение принято 25 октября 2024 года