Решение по делу № 2-5097/2024 от 25.07.2024

Дело №...

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Волжский городской суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи ФИО2

при секретаре ФИО3

24 сентября 2024 года рассмотрев в открытом судебном заседании в городе <адрес> гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «ГазИнвестСтрой» о взыскании неустойки, штрафа с подрядчика и понуждении последнего выполнить определенные действия по договору,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратился с иском к ООО «ГазИнвестСтрой» о взыскании неустойки, штрафа с подрядчика и понуждении последнего выполнить определенные действия по договору.

В судебном заседании от истца ФИО1, представителя ответчика ООО «ГазИнвестСтрой» ФИО4 поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения на следующих условиях:

Ответчик признает факт нарушения им обязательств по окончанию работ, предусмотренных в Договоре №... от "."..г. (далее - Договор) на выполнение работ по газоснабжению объекта, расположенного по адресу: <адрес> (далее – Объект) в установленные сроки, а именно, до "."..г..

Фактически работы по Договору выполнены Ответчиком в полном объеме «16» августа 2024 года, что подтверждается Актом приемки выполненных работ от "."..г. к Договору №... от "."..г..

Ответчик признает обязательства перед Истцом по оплате неустойки, рассчитанной в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 28 Закона РФ от "."..г. №... «О защите прав потребителей», за нарушение сроков окончания работ в размере 155 011 рублей.

Истец признает обязательства по оплате Ответчику денежных средств в размере 46 503 рублей 30 копеек в качестве окончательного расчёта за выполненные по Договору работы.

Руководствуясь ст.410 ГК РФ Стороны пришли к соглашению о зачете взаимных однородных требований, поименованных в пункте 3 и пункте 4 настоящего Мирового соглашения.

После проведенного зачета, обязательства Ответчика, указанные в пункте 3 настоящего Мирового соглашения, по оплате неустойки за нарушение сроков окончания работ по Договору №... от "."..г. составляют 108 507 рублей 70 копеек, обязательства Истца, указанные в пункте 4 настоящего Мирового соглашения - прекращаются полностью.

Истец отказывается от заявленных исковых требований о взыскании неустойки за нарушение сроков окончания работ по договору №... от "."..г. в размере 108 507 рублей 70 копеек.

В связи с фактическим окончанием всех работ по Договору, Истец отказывается от требований об обязании Ответчика в течение 3 (трех) календарных дней с даты вступления решения по настоящему делу в законную силу исполнить обязательства по договору №..., а именно, внести корректировки в исполнительную документацию, сдать ее Филиал ООО «Газпром Газораспределение Волгоград» филиал в <адрес> и провести первичный пуск газа, пуск газоиспользующего оборудования. Истец также отказывается от исковых требований об установлении и взыскании с Ответчика судебной неустойки в порядке ст. 308.3 ГК РФ.

Истец отказывается от заявленных требований о взыскании с Ответчика штрафа в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя (ч.6 ст.13 Закона РФ от "."..г. N 2300-1 "О защите прав потребителей").

Условия, предусмотренные настоящим мировым соглашением, являются окончательными и в полном объеме определяют взаимные обязательства Сторон (за исключением гарантийных обязательств по Договору), в том числе размер штрафных санкций, убытки и иные расходы Сторон, прямо или косвенно связанные с предметом настоящего спора.

Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит законодательству Российской Федерации.

Судебные расходы, связанные с заключением мирового соглашения и утверждения его судом, отсутствуют.

Исследовав материалы дела, суд полагает возможным утвердить мировое соглашение.

В соответствии с ч. 1 ст. 39 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Сторонам последствия заключения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. ст. 220, 221 ГПК РФ понятны.

Заключение мирового соглашения не противоречит действующему законодательству и не нарушает чьих – либо прав и охраняемых законом интересов.

Руководствуясь ст. ст. 39, 101, 153.9, 220, 221 ГПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Утвердить мировое соглашение по гражданскому делу по исковому заявлению ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «ГазИнвестСтрой» о взыскании неустойки, штрафа с подрядчика и понуждении последнего выполнить определенные действия по договору на следующих условиях:

Ответчик признает факт нарушения им обязательств по окончанию работ, предусмотренных в Договоре №... от "."..г. (далее - Договор) на выполнение работ по газоснабжению объекта, расположенного по адресу: <адрес> (далее – Объект) в установленные сроки, а именно, до "."..г..

Фактически работы по Договору выполнены Ответчиком в полном объеме «16» августа 2024 года, что подтверждается Актом приемки выполненных работ от "."..г. к Договору №... от "."..г..

Ответчик признает обязательства перед Истцом по оплате неустойки, рассчитанной в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 28 Закона РФ от "."..г. №... «О защите прав потребителей», за нарушение сроков окончания работ в размере 155 011 рублей.

Истец признает обязательства по оплате Ответчику денежных средств в размере 46 503 рублей 30 копеек в качестве окончательного расчёта за выполненные по Договору работы.

Руководствуясь ст.410 ГК РФ Стороны пришли к соглашению о зачете взаимных однородных требований, поименованных в пункте 3 и пункте 4 настоящего Мирового соглашения.

После проведенного зачета, обязательства Ответчика, указанные в пункте 3 настоящего Мирового соглашения, по оплате неустойки за нарушение сроков окончания работ по Договору №... от "."..г. составляют 108 507 рублей 70 копеек, обязательства Истца, указанные в пункте 4 настоящего Мирового соглашения - прекращаются полностью.

Истец отказывается от заявленных исковых требований о взыскании неустойки за нарушение сроков окончания работ по договору №... от "."..г. в размере 108 507 рублей 70 копеек.

В связи с фактическим окончанием всех работ по Договору, Истец отказывается от требований об обязании Ответчика в течение 3 (трех) календарных дней с даты вступления решения по настоящему делу в законную силу исполнить обязательства по договору №..., а именно, внести корректировки в исполнительную документацию, сдать ее Филиал ООО «Газпром Газораспределение Волгоград» филиал в <адрес> и провести первичный пуск газа, пуск газоиспользующего оборудования. Истец также отказывается от исковых требований об установлении и взыскании с Ответчика судебной неустойки в порядке ст. 308.3 ГК РФ.

Истец отказывается от заявленных требований о взыскании с Ответчика штрафа в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя (ч.6 ст.13 Закона РФ от "."..г. N 2300-1 "О защите прав потребителей").

Условия, предусмотренные настоящим мировым соглашением, являются окончательными и в полном объеме определяют взаимные обязательства Сторон (за исключением гарантийных обязательств по Договору), в том числе размер штрафных санкций, убытки и иные расходы Сторон, прямо или косвенно связанные с предметом настоящего спора.

Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит законодательству Российской Федерации.

Судебные расходы, связанные с заключением мирового соглашения и утверждения его судом, отсутствуют.

Производство по гражданскому делу по иску ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «ГазИнвестСтрой» о взыскании неустойки, штрафа с подрядчика и понуждении последнего выполнить определенные действия по договору прекратить.

Разъяснить сторонам, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Судебные расходы и издержки, понесённые сторонами по настоящему делу относятся на счёт той стороны, которая их понесла.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения определения.

Судья: