Решение по делу № 2-98/2017 (2-2532/2016;) от 15.12.2016

Дело № 2-98/2017

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(заочное)

23 января 2017 года                               город Чайковский

    Чайковский городской суд Пермского края в составе:

председательствующего судьи Грибановой А.А.,

с участием представителя истца ФИО5,

при секретаре ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Чайковский гражданское дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Энергопроект» к ФИО2 о взыскании задолженности по договору подряда на выполнение работ, неустойки,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Энергопроект» (далее - истец, ООО «Энергопроект», Исполнитель) обратилось в суд с иском к ФИО2 (далее ответчик, Заказчик) о взыскании задолженности по договору подряда на выполнение работ, неустойки.

В обоснование исковых требований указано, что ДД.ММ.ГГГГ. сторонами заключен договор подряда на выполнение работ №, согласно которому ООО «Энергопроект» обязуется разработать проектную документацию по объекту: <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>. Согласно условиям договора срок окончания работ был установлен ДД.ММ.ГГГГг., стоимость работ составила <данные изъяты> рубля. Истцом, предусмотренные договором, работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГг. сторонами был подписан акт приема-передачи выполненных работ. Ответчик обязалась произвести оплату в срок до ДД.ММ.ГГГГг., однако до настоящего времени свои обязательства по договору не исполнила. За период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. размер неустойки составил <данные изъяты> руб. Истец просит взыскать с ФИО2 сумму задолженности по договору подряда, неустойку в заявленном размере, расходы по уплате государственной пошлины.

В судебном заседании представитель истца ООО «Энергопроект» по доверенности ФИО5 на иске настаивал, приводил доводы, изложенные в заявлении.

Ответчик ФИО6 извещена о дате и времени судебного заседания, в судебное заседание не явилась, просила об отложении дела слушанием в связи с наличием объективных причин, однако подтверждающих документов этому не представила, уважительность причин неявки в суд не подтвердила, о разбирательстве дела в свое отсутствие не просила, возражений относительно заявленных требований не выразила, с согласия представителя истца суд счел возможным дело рассмотреть в порядке заочного производства.

Заслушав позицию истца, изучив материалы дела, суд приходит к заключению об удовлетворении заявленных требований.

В силу п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), граждане и юридические лица свободны в заключение договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

На основании ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (ст. 702 ГК РФ).

В соответствии с ч.ч. 1 и 3 ст. 711 ГК РФ:

1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

3. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В соответствии с п.1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Требования к форме договора подряда определяются в соответствии со ст. ст. 160, 161 ГК РФ.

В соответствии со ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В соответствии с ч.1 ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

ООО «Энергопроект» является юридическим лицом, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (л.д. 27-40)

Согласно выписке из ЕГРП ответчик прекратил предпринимательскую деятельность ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 42)

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ. между ФИО2 и ООО «Энергопроект заключен договор подряда № (л.д. 5-16).

Согласно п. 1.1 договора Исполнитель обязуется выполнить по заданию ЖЗаказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ по разработке проектной документации по объекту: <данные изъяты>, расположенному по адресу: урочище <адрес>

Пунктом 2.1 стоимость работ по настоящему договору подряда определена сторонами в размере <данные изъяты> рубля.

Расчеты за выполненные работы производятся за фактически выполненные и принятые в установленном порядке работы. Условием платежа является предоставление Заказчику счетов-фактур и актов выполненных работ, согласованных Заказчиком и подписанных Исполнителем. Оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 банковских дней (раздел 3 договора)

Сроки выполнения работ осуществляются в соответствии с календарным планом, срок начала работы начинает течь с момента заключения договора, срок завершения всех работ определен договором ДД.ММ.ГГГГ. (раздел 4 договора)

Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. подписан сторонами, не оспорен и не признан недействительным, стал обязательным для исполнения.

Из материалов дела усматривается, что истец исполнил обязательства надлежащим образом и в установленные договором подряда сроки.

ДД.ММ.ГГГГ. сторонами подписан акт сдачи-приемки выполненных работ, согласно которому ООО «Энергопроект» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. сдал Заказчику проектно-сметную документацию, изготовленную по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 18)

ФИО2 претензии по поводу наличия недостатков, качества работ, либо невыполнения работ или выполнения их не в полном объеме, к Исполнителю не предъявлялись. Акт подписан сторонами, однако до настоящего времени ответчиком оплата по договору не произведена.

ДД.ММ.ГГГГ. истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием о погашении задолженности до ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 19-20)

Претензия получена ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ., согласно копии почтового уведомления, но оставлена без ответа (л.д. 21-22).

Ответчик в порядке ст. 56 ГПК РФ не опроверг представленные истцом письменные доказательства. Таким образом, суд приходит к выводу, что работы Исполнителем в соответствии с условиями договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. выполнены в полном объеме, приняты Заказчиком. Доказательств выполнения ФИО2 взятых на себя обязательств по оплате выполненных работ, суду не представлено. Указанная сумма в договоре подлежит взысканию с ответчика.

Истцом заявлены требования о взыскании неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. в размере <данные изъяты> рублей.

Согласно п. 3.3 договора оплата за выполненные работы осуществляется после выполнения всего объема работ и подписания акта выполненных работ в течение 20 банковских дней. Следовательно, ответчик обязан был произвести оплату за выполнение работ в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Представленный истцом расчёт процентов с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. произведён по правилам ст. 395 ГК РФ в редакции, вступившей в силу с 01.06.2015, что соответствует разъяснениям, указанным в п. 83 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7. «О порядке применения судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств». Пунктом 83 Постановления Пленума ВС РФ, «Положения Гражданского кодекса Российской Федерации в измененной Законом N 42-ФЗ редакции, например, статья 317.1 ГК РФ, не применяются к правам и обязанностям, возникшим из договоров, заключенных до дня вступления его в силу (до 1 июня 2015 года). При рассмотрении споров из названных договоров следует руководствоваться ранее действовавшей редакцией Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом сложившейся практики ее применения (пункт 2 статьи 4, абзац второй пункта 4 статьи 421, пункт 2 статьи 422 ГК РФ)

Вместе с тем при решении вопроса о начислении процентов за неисполнение денежного обязательства, возникшего на основании заключенного до 01 июня 2015 года договора, в отношении периодов просрочки, имевших место с 1 июня 2015 года, размер процентов определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 395 ГК РФ в редакции Закона N 42-ФЗ».

Возражений по правильности расчета ответчиком не представлено.

Расчет неустойки, представленный истцом в обоснование требований, не может быть положен в основу решения суда, ввиду его неправильного исчисления количества дней в году – 360, а не 365.

Размер неустойки, подлежащей взысканию в пользу истца, за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. за 517 дней просрочки, исходя из следующего расчета, составит:

- с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. – 8 дней.

<данные изъяты> /сумма долга/ х 11.15% /ставка рефинансирования/ : 365 /к-во дней в году/ х 8 /к-во дней в периоде просрочки/ = <данные изъяты> коп.

- с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. – 30 дней.

<данные изъяты> /сумма долга/ х 11.16% /ставка рефинансирования/ : 365 /к-во дней в году/ х 30 /к-во дней в периоде просрочки/ = <данные изъяты> коп.

- с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. – 33 дня.

<данные изъяты> /сумма долга/ х 10.14% /ставка рефинансирования/ : 365 /к-во дней в году/ х 33 /к-во дней в периоде просрочки/ = <данные изъяты> коп.

- с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. – 29 дней.

<данные изъяты> /сумма долга/ х 10.12% /ставка рефинансирования/ : 365 /к-во дней в году/ х 29 /к-во дней в периоде просрочки/ = <данные изъяты> коп.

- с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. – 30 дней.

<данные изъяты> /сумма долга/ х 9.59% /ставка рефинансирования/ : 365 /к-во дней в году/ х 30 /к-во дней в периоде просрочки/ = <данные изъяты> коп.

- с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. – 33 дня.

<данные изъяты> /сумма долга/ х 9.24% /ставка рефинансирования/ : 365 /к-во дней в году/ х 33 /к-во дней в периоде просрочки/ = <данные изъяты> коп.

- с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. – 28 дней.

<данные изъяты> /сумма долга/ х 9.15% /ставка рефинансирования/ : 365 /к-во дней в году/ х 28 /к-во дней в периоде просрочки/ = <данные изъяты> коп.

- с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. – 17 дней.

<данные изъяты> /сумма долга/ х 7.07% /ставка рефинансирования/ : 365 /к-во дней в году/ х 17 /к-во дней в периоде просрочки/ = <данные изъяты> коп.

- с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. – 24 дня.

<данные изъяты> /сумма долга/ х 7.07% /ставка рефинансирования/ : 366 /к-во дней в году/ х 24 /к-во дней в периоде просрочки/ = <данные изъяты> коп.

- с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. – 25 дней.

<данные изъяты> /сумма долга/ х 7.57% /ставка рефинансирования/ : 366 /к-во дней в году/ х 25 /к-во дней в периоде просрочки/ = <данные изъяты> коп.

- с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. – 27 дней.

<данные изъяты> /сумма долга/ х 8.69% /ставка рефинансирования/ : 366 /к-во дней в году/ х 27 /к-во дней в периоде просрочки/ = <данные изъяты> коп.

- с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. – 29 дней.

<данные изъяты> /сумма долга/ х 8.29% /ставка рефинансирования/ : 366 /к-во дней в году/ х 29 /к-во дней в периоде просрочки/ = <данные изъяты> коп.

- с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. – 34 дня.

<данные изъяты> /сумма долга/ х 7.76% /ставка рефинансирования/ : 366 /к-во дней в году/ х 34 /к-во дней в периоде просрочки/ = <данные изъяты> коп.

- с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. – 28 дней.

<данные изъяты> /сумма долга/ х 7.53% /ставка рефинансирования/ : 366 /к-во дней в году/ х 28 /к-во дней в периоде просрочки/ = <данные изъяты> коп.

- с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. – 29 дней.

<данные изъяты> /сумма долга/ х 7.82% /ставка рефинансирования/ : 366 /к-во дней в году/ х 29 /к-во дней в периоде просрочки/ = <данные изъяты> коп.

- с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. – 17 дней.

<данные изъяты> /сумма долга/ х 7.10% /ставка рефинансирования/ : 366 /к-во дней в году/ х 17 /к-во дней в периоде просрочки/ = <данные изъяты> коп.

- с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. – 49 дней.

<данные изъяты> /сумма долга/ х 10.50% /ставка рефинансирования/ : 366 /к-во дней в году/ х 49 /к-во дней в периоде просрочки/ = <данные изъяты> коп.

- с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. – 47 дней.

<данные изъяты> /сумма долга/ х 10% /ставка рефинансирования/ : 366 /к-во дней в году/ х 47 /к-во дней в периоде просрочки/ = <данные изъяты> коп.

Итого: <данные изъяты> + <данные изъяты> + <данные изъяты> + <данные изъяты> + <данные изъяты> + <данные изъяты> + <данные изъяты> + <данные изъяты> + <данные изъяты> + <данные изъяты> + <данные изъяты> + <данные изъяты> + <данные изъяты> + <данные изъяты> + <данные изъяты> + <данные изъяты> + <данные изъяты> + <данные изъяты> = <данные изъяты>

Всего размер неустойки составит - <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

Данный расчет является правильным, суд принимает его за основу и взыскивает с ответчика неустойку в размере <данные изъяты> рублей.

В силу ст. 98 ч.1 ГПК РФ ответчик обязан возместить истцу расходы по госпошлине в сумме <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек.

Руководствуясь ст. 194-199, 235 ГПК РФ,

р е ш и л :

Взыскать с ФИО2 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Энергопроект» задолженность по договору подряда на выполнение работ № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, неустойку <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, возврат госпошлины <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, в остальной части иска - отказать.

Ответчик вправе в течение семи дней с момента вручения ему копии заочного решения подать заявление об отмене этого решения в Чайковский городской суд Пермского края.

Заочное решение может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Чайковский городской суд Пермского края в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья: