Решение по делу № 2-4877/2023 от 11.09.2023

50RS0005-01-2023-006235-70

г.Дмитров                                                                 Дело № 2-4877/23

      РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 ноября 2023 года Дмитровский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Черкашиной О.А.,

при секретаре ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО3 к АО «Мособлгаз» об обязании совершить действия,

с участием истца ФИО3,

ФИО2 ответчика АО «Мособлгаз» по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5,

                                                       УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО3 обратился в суд с иском к ответчику АО «Мособлгаз» об обязании совершить действия, а именно осуществить подключение принадлежащего ему на праве собственности жилого дома с кадастровым номером № сети газораспределения.

Требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ответчиком заключен договор №-<адрес> подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения в рамках программы догазификации, по условиям которого ответчик принял на себя обязательство по подключению жилого дома к сети газораспределения в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

В последующем между сторонами достигнуто дополнительное соглашение в части срока исполнения, - ДД.ММ.ГГГГ.

Со своей стороны истцом условия данного договора исполнены в полном объеме, в то время как со стороны ответчика допущено нарушение срока выполнения работ.

В судебное заседание истец ФИО3 явился, требования поддерживает, настаивает на удовлетворении иска.

Просит возложить на ответчика обязанность осуществить подключение объекта недвижимого имущества, - жилого дома с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, мкр.Западный, <адрес>, к сети газораспределения в течение одного месяца с момента вступления настоящего решения в законную силу.

ФИО2 ответчика АО «Мособлгаз» по доверенности по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 в судебное заседание явилась, в целом, возражений по иску не имеет.

Пояснила, что неисполнение принятых по указанному договору обязательств со стороны АО «Мособлгаз» вызвано техническими и объективными причинами.

Также указала, что исполнение обязательств по договору планируется в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО2 ООО «Спектр-Газ» в судебное заседание не явился, извещен.

ФИО2 по <адрес> в судебное заседание не явился, извещен.

Посредством электронной связи в суд поступило письменное заключение по делу.

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения явившихся лиц, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

На основании ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Согласно п. 62 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1314, договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных настоящими Правилами. Договор о подключении заключается в письменной форме в 2 экземплярах (по одному для каждой из сторон).

В соответствии со ст. 426 ГК РФ публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.) (ч. 1). В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации, а также уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.) (ч. 4).

Согласно ст. 18 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" поставки газа проводятся на основании договоров между поставщиками и потребителями независимо от форм собственности в соответствии с гражданским законодательством и утвержденными Правительством Российской Федерации правилами поставок газа и правилами пользования газом в Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами, изданными во исполнение настоящего Федерального закона.

Судом установлено, что истец ФИО3 является собственником жилого дома с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> (л.д. 17-19).

ДД.ММ.ГГГГ между сторонами по делу заключен договор №-<адрес> подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения в рамках программы догазификации, по условиям которого ответчик принял на себя обязательство по подключению жилого дома к сети газораспределения в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

В последующем между сторонами достигнуто дополнительное соглашение в части срока исполнения, - ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 9-16).

Обращаясь в суд с настоящим иском, истец ФИО3 ссылается на то, что со своей стороны условия данного договора им исполнены в полном объеме: на основании соответствующего договора с подрядной организацией ООО «Спектр-Газ» осуществлен монтаж подземного газопровода и внутреннего газового оборудования согласно условиям утвержденного проекта, в то время как со стороны ответчика допущено нарушение срока выполнения работ.

    Указанные обстоятельства сторонами по делу не оспариваются и не отрицаются, что в соответствии со ст. 68 ГПК РФ освобождает участвующих лиц от их дальнейшего доказывания.

В целом, сторона ответчика возражений по иску не имеет, пояснив, что неисполнение принятых по указанному договору обязательств со стороны АО «Мособлгаз» вызвано техническими и объективными причинами и исполнение обязательств по договору планируется в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

При таких обстоятельствах суд во исполнение условий договора №-<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ полагает возложить на ответчика обязанность осуществить подключение объекта недвижимого имущества, - жилого дома с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, к сети газораспределения в течение одного месяца с момента вступления настоящего решения в законную силу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 193-199 ГПК РФ, суд

                                                           РЕШИЛ :

Возложить на АО «Мособлгаз» во исполнение условий договора №-<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения в рамках программы догазификации обязанность осуществить подключение объекта недвижимого имущества, - жилого дома с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, к сети газораспределения в течение одного месяца с момента вступления настоящего решения в законную силу.

Мотивированный текст решения изготовлен ДД.ММ.ГГГГ.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Московский областной суд через Дмитровский городской суд <адрес> в течение месяца

Судья                                               Черкашина О.А.