Решение по делу № 2-4190/2024 от 16.08.2024

№2-4190/2024

УИД 04RS0007-01-2024-005714-74

Решение

Именем Российской Федерации

02 октября 2024 г.                                                                                   г. Улан-Удэ

Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ в составе судьи Гурман З.В., при секретаре Грудининой А.М., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Иволгинского района Республики Бурятия, действующего в интересах Очировой Т.А.,    к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителя в связи с нарушением сроков осуществления технологического присоединения к электрическим сетям,

установил:

Обращаясь в суд с настоящим иском в интересах Очировой Т.А., заместитель прокурора Иволгинского района Республики Бурятия Бутуханов А.Ю. сослался на то, что прокуратурой района проведена проверка по обращению Очировой Т.А., на иждивении которой находятся четверо несовершеннолетних детей, о нарушении ее жилищных прав и прав на получение жилищно-коммунальных услуг. В ходе проверки установлено, что между ПАО «Россети Сибирь» и Очировой Т.А. *** и *** заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Со стороны гражданина условия договоров исполнены в полном объеме, со стороны ПАО «Россети Сибирь» обязательства в срок, предусмотренный договорами (6 месяцев) не исполнены. Поэтому просил обязать ПАО «Россети Сибирь» в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ... от *** в отношении жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, муниципальное образование сельское поселение Иволгинское <адрес>, кадастровый ..., ... от *** в отношении земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, земельный участок ..., кадастровый ..., взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу Очировой Т.А. компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб.

В судебном заседании Очирова Т.А. и помощник прокурора Железнодорожного района г. Улан-Удэ Васильева А.В. исковые требования уточнили в части сроков осуществления технологического присоединения, просили обязать ответчика осуществить технологическое присоединение по договорам от 07 октября 2022 г. и от 23 октября 2023 г. по вступлении решения в законную силу. В остальной части исковые требования поддержали в полном объеме по доводам, изложенным в иске.

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» по доверенности Антонова Н.Г. ходатайствовала о рассмотрении дела в отсутствие представителя ПАО «Россети Сибирь», а также представила отзыв на исковое заявление, в котором возражала против удовлетворения исковых требований, ссылаясь на то, что просрочка исполнения обязательств по договору обусловлена недостаточностью средств финансирования, поэтому в нарушении сроков осуществления технологического присоединения к электрическим сетям отсутствует вина ответчика. Выслушав участников процесса, изучив письменные доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе (п. 2 ст. 307 ГК РФ).

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (п. 1 ст. 309 ГК РФ).

Защита гражданских прав осуществляется способами, перечисленными в ст. 12 ГК РФ, а также иными способами, предусмотренными законом.

В силу абз. 8 ст. 12 ГК РФ одним из способов защиты является присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Согласно п. 1 ст. 331 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, 07 октября 2022 г. между ПАО «Россети Сибирь» и Очировой Т.А. заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя «жилой дом», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию), к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом конкретных технических характеристик; заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Как указано в п. 2 договора от 07 октября 2022 г., технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «жилой дом», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый ....

Кроме того, *** между ПАО «Россети Сибирь» и Очировой Т.А. заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя «жилой дом», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию), к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом конкретных технических характеристик; заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Как указано в п. 2 договора от ***, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «жилой дом», расположенного по земельном участке адресу: <адрес>, <адрес> земельный участок ..., кадастровый ...

В соответствии с п. 6 договоров сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, указанного в технических условиях, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.

В силу п. 8 договоров заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях; в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией (в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ); после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации, а в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже – рассмотреть и при наличии замечаний представить замечания к уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям не позднее 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям; надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

В соответствии с п. 10 договора от 07 октября 2022 г., размер платы за технологическое присоединение составляет 5 000    руб. Как следует из пояснений истца, подтверждается материалам дела и не оспаривается стороной ответчика, в полном объеме обязательства по оплате расходов за технологическое присоединение исполнены 06 октября 2022 г.

В соответствии с п. 10 договора от 23 октября 2023 г., размер платы за технологическое присоединение составляет 70 864,47     руб. Как следует из пояснений истца, подтверждается материалам дела и не оспаривается стороной ответчика, в полном объеме обязательства по оплате расходов за технологическое присоединение исполнены 19 октября 2023    г.

Согласно п. 5 договоров срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

На основании дополнительного соглашения от 15 августа 2023 г. срок выполнения мероприятий по договору от 07 октября 2022 г. был продлен до 31 марта 2024 г.

Как установлено судом и не оспаривается стороной ответчика, в указанные сроки договоры об осуществлении технологического присоединения ПАО «Россети Сибирь» исполнены не были (договор от 07 октября 2022 г. – до 31 марта 2024 г., договор от 23 октября 2023 г. – до 24 апреля 2024 г.).

При таких обстоятельствах исковые требования прокурора, действующего в интересах Очировой Т.А.,    о понуждении ПАО «Россети Сибирь» к исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения по вступлении решения суда в законную силу признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Согласно ст. 15 Закона «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Поскольку подключение объектов Очировой Т.А. к электроснабжению было необходимо для её проживания в жилом доме, несвоевременным исполнением ответчиком условий договора нарушены права истца как потребителя, суд, руководствуясь ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», присуждает истцу компенсацию морального вреда в размере 3 000 руб. При этом суд учитывает конкретные обстоятельства причинения вреда, причины нарушения ответчиком срока исполнения обязательства, связанные с недостаточностью финансовых средств на подключение большого количества объектов энергоснабжения на льготных условиях, характер и степень причиненных Очировой Т.А. нравственных страданий, а также требования закона о разумности и справедливости при разрешении данного вопроса.

На основании ст. 103 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика в доход муниципального образования «город Улан-Удэ» государственную пошлину, от которой при обращении в суд с настоящим иском о защите прав потребителей, истец был освобожден, в размере 700 руб.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования прокурора Иволгинского района Республики Бурятия, действующего в интересах Очировой Т.А., удовлетворить частично.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» (<данные изъяты>) исполнить мероприятия по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от *** по вступлении решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение объекта «жилой дом», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый ....

Обязать ПАО «Россети Сибирь» (<данные изъяты>) исполнить мероприятия по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ***    г. по вступлении решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение объекта «жилой дом», расположенного по земельном участке адресу: <адрес>, <адрес>, земельный участок ..., кадастровый ....

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (<данные изъяты>) в пользу Очировой Т.А. (паспорт гражданина <данные изъяты>) компенсацию морального вреда в размере 3 000 руб.

Исковые требования прокурора Иволгинского района Республики Бурятия, действующего в интересах Очировой Т.А., в остальной части оставить без удовлетворения.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в доход муниципального образования «город Улан-Удэ» государственную пошлину в размере 700 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Бурятия в течение месяца с момента его принятия судом в окончательной форме.

В окончательной форме решение суда принято 11 октября 2024 г.

Судья:                                                                      З.В. Гурман