Решение по делу № 2-841/2023 (2-4620/2022;) от 02.12.2022

Дело № 2-841/2023

УИД 18RS0001-01-2022-004460-86

З А О Ч Н О Е Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Ижевск 02 февраля 2023 года

Ленинский районный суд города Ижевска Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Яхина И.Н.,

при помощнике судьи Афанасьевой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Баженовой Т. Д. к ООО «Стройметалтехнологии» о взыскании суммы по договору,

У С Т А Н О В И Л:

Баженова Т.Д. обратилась в суд с иском к ООО «Стройметалтехнологии» о защите прав потребителя, взыскании денежных средств в сумме 156 000 руб., компенсации морального вреда.

В обоснование иска указано, что истцом ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Стройметалтехнологии» заключен договор № на строительство свайно-ленточного фундамента под дом в <адрес>, по условиям которого ею внесена предоплата в сумме 156 000 руб., после чего подрядчик начал выполнять работы в октябре 2021 года, продолжить работы пообещал с наступлением тепла в апреле 2022 года, но ничего не исполнил. Выполненные работы не соответствуют схеме, приложенной к договору подряда. В настоящее время все сроки строительства и сдачи прошли, с августа 2022 ответчик не отвечает на звонки. Договор заключала в <адрес>.

В судебном заседании истец Баженова Т.Д. исковые требования поддержала, заявив, что требования о компенсации морального вреда в настоящее время не поддерживает, не определилась с размером компенсации.

        Представитель ответчика ООО «Стройметалтехнологии» в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

        Информация о времени и месте судебного заседания опубликована на сайте Ленинского районного суда г.Ижевска http://leninskiy.udm.sudrf.ru/.

Суд считает возможным рассмотреть дело в порядке ст.167 ГПК РФ и в соответствии со ст.ст.233-244 ГПК РФ в порядке заочного производства.

Выслушав участника процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройметалтехнологии» и Баженовой Т.Д. заключен договор подряда № (л.д.5-10).

Согласно п.1.1 договора подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию заказчика монтаж фундамента на участке заказчика, расположенного по адресу: <адрес>, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.

Дата начала работ не позднее 10 календарных дней с момента внесения заказчиком предоплаты в порядке, предусмотренном п.1.4 договора, дата окончания работ ДД.ММ.ГГГГ (п.1.3 договора подряда).

В соответствии с п.1.4 договора подряда по общему правилу стороны исходят из следующих условий. Так, выполнение работ (строительство объекта) осуществляется в несколько этапов. 1 этап – внесение заказчиком предоплаты (в наличном или безналичном порядке, либо иным не запрещенным законодательством РФ способом) в размере 156 000 руб. на счет подрядчика в течение 2 календарных дней с момента заключения договора. 2 этап – окончательный расчет (оплата последнего этапа) производится заказчиком в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по соответствующему этапу, согласно калькуляции, указанной в приложении №1 к настоящему договору.

Общая стоимость выполняемых работ (с учетом строительных материалов) устанавливается в рублях и не может превышать 223 200 руб. (п.2.1 договора подряда).

Договор заключен по адресу г.Ижевск, ул.Маяковского, д.29.

Согласно п.1 ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п.1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Согласно п.1 ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Согласно ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397). Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.

Согласно п.3 ст.723 ГК РФ если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Согласно ст.739 ГК РФ в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со статьями 503 - 505 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст.503 ГК РФ покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе потребовать: замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества; соразмерного уменьшения покупной цены; незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара; возмещения расходов на устранение недостатков товара. Вместо предъявления указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи требований покупатель вправе отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.

Согласно ст.28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

В соответствии с п.6 ст.13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Факт заключения договора подряда, получения денежных средств в качестве предоплаты в размере 156000 руб. ответчик не оспорил, начал строительные работы, что подтверждается представленными истцом фотографиями объекта, между тем, работы в полном объеме не произвел до настоящего времени.

Истец фактически отказался от исполнения договора, потребовав возврата предоплаты.

При таких обстоятельствах имеются основания для удовлетворения иска и взыскания в пользу истца с ответчика денежных средств в размере 156000 руб.

При определении размера штрафа, подлежащего взысканию с ответчика в пользу истца, необходимо определить 50% от суммы 156 000 руб., что составит 78 000 руб.

В соответствии с ч.1 ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.

Поскольку истец освобожден от уплаты государственной пошлины по настоящему иску, то с ответчика, не освобожденного от уплаты госпошлины, следует взыскать государственную пошлину в доход местного бюджета исходя из цены иска, то есть в размере 4320 руб.

Руководствуясь ст.ст.194-199, 233-234 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Баженовой Т. Д. (паспорт серии № №) к ООО «Стройметалтехнологии» (ОГРН 1131837000063) о взыскании суммы по договору удовлетворить.

Взыскать с ООО «Стройметалтехнологии» в пользу Баженовой Т. Д. денежную сумму по договору подряда от 08.09.2021 № 0041-09/21 в размере 156000 руб., штраф в размере 78000 руб., а всего: 234000 руб.

Взыскать с ООО «Стройметалтехнологии» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 4320 руб.

Ответчик вправе подать в Ленинский районный суд г.Ижевска заявление об отмене заочного решения суда в течение семи дней со дня получения копии решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики путем подачи апелляционной жалобы через Ленинский районный суд г.Ижевска в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики путем подачи апелляционной жалобы через Ленинский районный суд г.Ижевска в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Решение в окончательной форме изготовлено 10 февраля 2023 года.

Судья И.Н. Яхин