Дело № ****** |
Мотивированное решение изготовлено 20.10.2017 |
Р Р• РЁ Р• Рќ Р Р•
Рменем Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Федерации
10.10.2017 |
<адрес> |
Октябрьский районный СЃСѓРґ <адрес> РІ составе председательствующего СЃСѓРґСЊРё Гисматулиной Р”.РЁ., РїСЂРё секретаре Р¤РРћ3, СЃ участием истца Р¤РРћ2, представителя истцов Р¤РРћ4, представителя ответчика Р¤РРћ6, рассмотрев РІ открытом судебном заседании гражданское дело РїРѕ РёСЃРєСѓ Р¤РРћ2, Р¤РРћ1 Рє акционерному обществу «Синара-Девеломпент» Рѕ возложении обязанности передать квартиру, взыскании неустойки, убытков, компенсации морального вреда,
установил:
Р¤РРћ2, Рў.Р . обратились РІ СЃСѓРґ СЃ РёСЃРєРѕРј Рє РђРћ «Синара - Девелопмент» Рѕ возложении обязанности передать квартиру, взыскании неустойки, убытков, компенсации морального вреда.
Р’ обоснование РёСЃРєР° указано, что ДД.РњРњ.ГГГГ между Р¤РРћ8 Рё РђРћ «Синара - Девелопмент» был заключен РґРѕРіРѕРІРѕСЂ участия РІ долевом строительстве в„– РЎР”-1477/12-01/5-4. ДД.РњРњ.ГГГГ между истцами Рё Р¤РРћ8 заключено соглашение РѕР± уступке права требования РїРѕ указанному РґРѕРіРѕРІРѕСЂСѓ участия РІ долевом строительстве. Предметом РґРѕРіРѕРІРѕСЂР° участия РІ долевом строительстве является строительство ответчиком жилого РґРѕРјР° СЃ РІРІРѕРґРѕРј РІ эксплуатацию РЅРµ позднее ДД.РњРњ.ГГГГ. Ответчик РїСЂРёРЅСЏР» обязательство передать истцам РЅРµ позднее 30 дней СЃРѕ РґРЅСЏ РІРІРѕРґР° жилого РґРѕРјР° РІ эксплуатацию объект долевого строительства – квартиру, суммарной площадью 97,2 РєРІ.Рј, расположенную РЅР° 6 этаже, строительный номер секции 7, строительный РЅРѕРјСЂРµ <адрес>, количество комнат 3, высота потолков - РЅРµ менее 2, 7 Рј. Р’ мае 2015 РіРѕРґР° ответчик уведомил истцов РѕР± окончании строительства, необходимости приемки квартиры. РџСЂРё осмотре квартиры ДД.РњРњ.ГГГГ были обнаружены следы намокания потолков Рё стен РІ комнате в„– ******, Р° также сквозная трещина РІ перегородке квартиры, Рѕ чем составлен акт. Ссылаясь РЅР° то, что квартира РґРѕ настоящего времени застройщиком РЅРµ передана, нарушение прав как потребителей, уточнив требования (С‚.2 Р».Рґ. 56-57, 81-82, 188-190, 199, 200) Р¤РРћ11 просили:
1)обязать ответчика передать объект долевого участия, а именно квартиру, расположенную по адресу: <адрес> (6 этаж), участникам долевого строительства по акту приема-передачи, составленному согласно требованиям действующего законодательства,
2) взыскать с ответчика:
- неустойку за несвоевременную передачу объекта долевого строительства за период с ДД.ММ.ГГГГ по дату подписания акта приема-передачи (по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере – 3303525, 87 руб.,
- убытки, понесенные истцами в виде арендной платы, уплаченной за квартиру по адресу: <адрес> за период с сентября 2015 года по октябрь 2017 года в сумме 910000 руб.;
- компенсацию морального вреда, причиненного Р¤РРћ2, РІ СЃСѓРјРјРµ 100 000 СЂСѓР±.,
- компенсацию морального вреда, причиненного Р¤РРћ1, РІ СЃСѓРјРјРµ 100 000 СЂСѓР±.
Р’ судебном заседании истец Р¤РРћ2, представитель истцов Р¤РРћ4 уточненные требования Рё РґРѕРІРѕРґС‹, изложенные РІ РёСЃРєРµ, поддержали. Рстец Р¤РРћ2 дополнительно РїРѕСЏСЃРЅРёР», что ключи РѕС‚ квартиры были переданы РІ конце 2016 РіРѕРґР° представителю истцов РїРѕ доверенности Р¤РРћ5
Представитель ответчика Р¤РРћ6 возражала против удовлетворения РёСЃРєР° РїРѕ доводам отзыва (С‚.2 Р».Рґ. 201 – 210). Пояснила, что истцы неоднократно уклонялись РѕС‚ принятия квартиры. РќР° дату принятия квартиры строительных недостатков РІ квартире РЅРµ имелось. ДД.РњРњ.ГГГГ составлен односторонний акт приема-передачи квартиры, который направлен истцам РїРѕ адресу, указанному РІ РґРѕРіРѕРІРѕСЂРµ. РћР± изменении адреса застройщик РЅРµ был извещен. ДД.РњРњ.ГГГГ дубликат одностороннего акта, ключи РѕС‚ квартиры переданы представителю истцов Р¤РРћ7 Выявленные РІ С…РѕРґРµ эксплуатации недостатки устранены РІ рамках гарантийных обязательств. Представленный истцами РґРѕРіРѕРІРѕСЂ аренды помещения РЅРµ был зарегистрирован РІ установленном РїРѕСЂСЏРґРєРµ, поэтому данный РґРѕРіРѕРІРѕСЂ РЅРµ действует РїРѕ истечении 11 мес., требование Рѕ взыскании убытков необоснованно.
Рстец Р¤РРћ1, третьи лица, РЅРµ заявляющие самостоятельных требований относительно предмета СЃРїРѕСЂР°, Р¤РРћ8, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра Рё картографии РїРѕ <адрес>, РІ судебное заседание РЅРµ явились, Рѕ времени Рё месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.
Заслушав объяснения истца Р¤РРћ2, представителя истцов Р¤РРћ4, представителя ответчика Р¤РРћ6, исследовав письменные материалы дела, СЃСѓРґ РїСЂРёС…РѕРґРёС‚ Рє следующему.
В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» по договору участия в долевом строительстве (далее - договор) одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.
Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.
В силу ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Как следует РёР· материалов дела Рё установлено СЃСѓРґРѕРј, ДД.РњРњ.ГГГГ между Р¤РРћ8 Рё РћРђРћ «Синара-Девелопмент» (РІ настоящее время – РђРћ «Синира-Девелопмент») был заключен РґРѕРіРѕРІРѕСЂ участия РІ долевом строительстве в„– РЎР”-1477/12-01/5-4 (С‚.1 Р».Рґ. 14-23).
По условиям договора застройщик за счет привлечения средств участника долевого строительства осуществляет строительство многоквартирного жилого <адрес> очереди застройки со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой в квартале улиц Мельникова – Ключевская – Пирогова в <адрес> на земельном участке площадью 11285 кв.м с кадастровым номером 66:41:0303075:12, принадлежащем застройщику на праве собственности, по проекту с вводом в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ (п.п. 1, 2.1).
Застройщик принял обязательство в предусмотренный настоящим договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) жилой дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого жилого дома передать объект долевого строительства участнику долевого строительства, а участник долевого строительства - оплатить обусловленную договором цену и принять квартиру (п.2.2).
Условиями договора предусмотрены следующие характеристики квартиры: строительный номер секции - 7, этаж - 6, строительный номер квартиры – 7/6/2, количество комнат – 3, общая площадь квартиры – 95, 5 кв.м, площадь лоджии – 3, 5 кв.м, суммарная площадь – 97,2 кв.м (п.2.3).
Цена договора определена в размере 6344 800 руб. (п.3.1 договора, дополнительное соглашение к договору № ****** от ДД.ММ.ГГГГ – т. 1 л.д. 22).
В п. 4.1.2 договора указано, что застройщик обязуется передать участнику долевого строительства квартиру по акту приема-передачи в течение 30 дней со дня ввода жилого дома в эксплуатацию, застройщик обязан сообщить участнику долевого строительства о завершении строительства жилого дома и готовности квартиры к передаче не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты передачи квартиры.
РР· анализа Рї. 4.1.2 РґРѕРіРѕРІРѕСЂР° следует, что сторонами согласован СЃСЂРѕРє передачи квартиры – РЅРµ позднее ДД.РњРњ.ГГГГ.
Также СЃСѓРґРѕРј установлено, что ДД.РњРњ.ГГГГ между Р¤РРћ8 (цедентом) Рё Р¤РРћ11 Р•.Р®., Рў.Р . (цессионариями) было заключено соглашение РѕР± уступке права требования РїРѕ вышеуказанному РґРѕРіРѕРІРѕСЂСѓ участия РІ долевом строительстве в„– РЎР”-1477/12-01/5-4 РѕС‚ ДД.РњРњ.ГГГГ (С‚.1 Р».Рґ. 24-25)
Сведений о том, что данное соглашение об уступке права требования признано недействительным либо расторгнуто, материалы дела не содержат.
Факт исполнения дольщиками Р¤РРћ11 обязательства РїРѕ оплате квартиры сторонами РЅРµ оспаривается.
В обоснование заявленных требований сторона истца ссылается на нарушение ответчиком срока передачи квартиры.
В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» по договору о долевом участии застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи.
В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.
РЎСѓРґРѕРј установлено, что застройщик СЃРІРѕСЋ обязанность РїРѕ уведомлению участников долевого строительства Р¤РРћ2, Рў.Р . Рѕ готовности передать квартиру выполнил (уведомление РѕС‚ ДД.РњРњ.ГГГГ в„– ****** – С‚.2 Р».Рґ. 219 - 223).
Также РёР· материалов дела, пояснений сторон следует, что сторонами была согласована дата принятия квартиры – ДД.РњРњ.ГГГГ. Согласно акту совместного осмотра квартиры (С‚.1 Р».Рґ. 38-39) РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ тем, что РІ первой комнате было обнаружено РІ левом углу Сѓ РѕРєРЅР° намокание стены РїРѕРґ потолком, квартира Р¤РРћ11 РЅРµ была принята, установлен СЃСЂРѕРє устранения недостатка – ДД.РњРњ.ГГГГ.
Следующий совместный осмотр квартиры сторонами произведен ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 44-45). Квартира не была принята истцами со ссылкой на занижение потолка в квартире. Других замечаний в ходе совместного осмотра сторонами не установлено.
ДД.ММ.ГГГГ застройщиком подписан односторонний акт приема-передачи квартиры (т.2 л.д. 19).
В связи с тем, что стороной истца были заявлены первоначально исковые требования, связанные с нарушением застройщиком строительных правил, в том числе занижением потолка (т.1 л.д. 11, 12), по инициативе стороны ответчика была назначена строительно-техническая экспертиза.
В ч.ч. 1, 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.
В случае, если объект долевого строительства построен (создан) застройщиком с отступлениями от условий договора и (или) указанных в части 1 настоящей статьи обязательных требований, приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором использования, участник долевого строительства, если иное не установлено договором, по своему выбору вправе потребовать от застройщика:
1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
2) соразмерного уменьшения цены договора;
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
В случае существенного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства или неустранения выявленных недостатков в установленный участником долевого строительства разумный срок участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от застройщика возврата денежных средств и уплаты процентов в соответствии с частью 2 статьи 9 настоящего Федерального закона.
Согласно выводам судебного эксперта Р¤РРћ9 (С‚.2 Р».Рґ. 156) РЅР° момент проведения судебной строительно-технической экспертизы, РЅРµ устраненные строительные недостатки РІ квартире РїРѕ адресу: <адрес>346 отсутствуют.
РСЃС…РѕРґСЏ РёР· положений С‡. 2 СЃС‚. 187 Гражданского процессуального кодекса Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Федерациизаключение эксперта исследуется РІ судебном заседании, оценивается СЃСѓРґРѕРј наряду СЃ РґСЂСѓРіРёРјРё доказательствами Рё РЅРµ имеет для СЃСѓРґР° заранее установленной силы.
Принимая во внимание, что исследование объекта экспертом проводилось с участием представителей обеих сторон, каких-либо замечаний в ходе проведения экспертизы ни одной из сторон не высказано, результаты экспертного исследования не оспорены, эксперт предупрежден об уголовной ответственности, суд полагает возможным принять во внимание указанные выводы эксперта при разрешении заявленных требований.
Как уже было установлено судом, по условиям заключенного договора № СД-1477/12-01/5-4 от ДД.ММ.ГГГГ истцы должны были принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости до ДД.ММ.ГГГГ.
Объект введен в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 102-103)
Соответствие построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации подтверждается заключением от ДД.ММ.ГГГГ № ****** (т. 2 л.д. 225-228).
Более того, из акта технического обследования объекта долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ № ****** (т.2 л.д. 229-234) следует, что повреждений, протечек воды или других явлений, свидетельствующих о каких-либо нарушениях элементов систем отопления, холодного и горячего водоснабжения квартиры не установлено. Промоканий ограждающих конструкций квартиры, стен, потолков, а также следов таких промоканий по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не выявлено, не зафиксировано. Квартира построена без нарушения градостроительных и строительных норм и правил, объект соответствует требованиям действующей нормативной технической документации. Осмотр произведен с фотофиксацией.
Таким образом, поскольку довод стороны истца о наличии основания для непринятия квартиры ДД.ММ.ГГГГ ввиду строительного недостатка в виде занижения потолка не нашел своего подтверждения, следовательно, квартира должна была быть принята истцами. Ввиду того, что оснований для непринятия квартиры у истцов в срок до ДД.ММ.ГГГГ не имелось, поэтому на застройщика не может быть возложена обязанность по уплате неустойки за нарушение срока передачи квартиры.
Не может суд признать обоснованным довод стороны истца о наличии нарушений застройщиком устройства кровли (т. 1 л.д. 36), препятствующим принятию квартиры, что отражено в заключении специалиста от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 26-37). Осмотр специалистом произведен в отсутствие представителя застройщика, специалист не предупрежден об уголовной ответственности. Кроме того, данный довод опровергается заключением эксперта (т.2 л.д. 152-156), согласно которому характерный признак следов протечек (расположение в местах сопряжения ж/б перекрытия и стен) свидетельствует о том, что влага потупила с кровли площадки здания при выпадении ливневых осадков. Для определения причин образования намокания стены экспертом с участием обеих сторон был произведен осмотр ДД.ММ.ГГГГ. Установлено, что конструкция фактически выполненной кровли площадки здания соответствует решениям узлов кровли из рулонных и мастичных материалов, указанных в СП 17.13330.2011 «Кровли». Актуализированная редакция СНиП Н-26-76 (в заключении специалиста указано, что устройство узла слива через парапет регламентировано требованиями СП 17.13330.2011 – т.1 л.д. 32). При визуальном осмотре установлено, что кровля карниза используется собственниками квартир имеющих на нее выход через окна как площадка хранения строительных материалов и подмостей. В местах сбора сливных вод, поверхность кровли карниза усыпана окурками сигарет и другим мусором. При осмотре водосточной воронки и сливной трубы произведена их очистка от мусора, преграждающего прохождению ливневых вод. На водосточной воронке отсутствует защитная решетка от попадания мусора в воронку и трубу. Заполнение мусором водоотводящих элементов, привело к застою воды, проникновение ее в конструктивные гидроизоляционные слои кровли. Проникновение воды в узел кровли, замерзание её при низких температурах воздуха привело к частичному разрушению конструкции гидроизоляционного слоя под воздействием расширения льда. Намокание стены в квартире не является строительным дефектом, а носит эксплуатационный характер
РќРµ является основанием для отказа РІ принятии квартиры РґРѕРІРѕРґ стороны истца, изложенный РІ претензии РѕС‚ ДД.РњРњ.ГГГГ (С‚.1 Р».Рґ. 48-49) Рѕ том, что застройщиком утепление квартиры РЅРµ произведено. Каких-либо доказательств РЅР° момент принятия квартиры РІ установленный РґРѕРіРѕРІРѕСЂРѕРј СЃСЂРѕРє РґРѕ ДД.РњРњ.ГГГГ, подтверждающих отсутствие утепления, РІ деле РЅРµ имеется. Технический отчет РѕС‚ ДД.РњРњ.ГГГГ в„– Р•16-863 (С‚.1 Р».Рґ. 52-109) Рѕ понижении температуры РІ местах примыкания конструкций РѕРєРЅР°, пониженной температуры локальных участков наружной стены (С‚. 1 Р».Рґ. 60) составлен СѓР¶Рµ после СЃСЂРѕРєР°, установленного для принятия квартиры. РЎСѓРґ считает, что обнаруженные РІ последующем РІ С…РѕРґРµ эксплуатации недостатки основанием для отказа РІ принятии квартиры РЅРµ являются. Федеральным законом РѕС‚ ДД.РњРњ.ГГГГ в„– 214-ФЗ (С‡. 5 СЃС‚. 7), условиями РґРѕРіРѕРІРѕСЂР° предусмотрено устранение данных недостатков РІ рамках гарантийных обязательств. Так, РёР· РґРѕРіРѕРІРѕСЂР° участия РІ долевом строительстве следует, что гарантийный СЃСЂРѕРє составляет 5 лет (Рї. 5.4 РґРѕРіРѕРІРѕСЂР°). Выполнение застройщиком гарантийных обязательств подтверждается представленным стороной истца техническим отчетом РѕС‚ ДД.РњРњ.ГГГГ в„– Р•17-057 (Р».Рґ. 113-179). РР· данного отчета следует, что РІ большинстве, проведенные мероприятия привели Рє достижению СѓСЂРѕРІРЅСЏ тепловой защиты, ограждающих конструкций РґРѕ нормативного значения, тепловая защита оконных конструкций, непрозрачной части, откосов Рё РїРѕРґРѕРєРѕРЅРЅРёРєРѕРІ РЅРµ соответствует Рї. 5.1 РЎРџ 50.13330.2012 (С‚.1 Р».Рґ. 121). РЎСѓРґ также отмечает, что относительно недостатков оконных конструкций сторонами достигнуто РјРёСЂРѕРІРѕРµ соглашение Рѕ том, что застройщиком РІ СЃСЂРѕРє РґРѕ ДД.РњРњ.ГГГГ выплачивается стоимость устранения недостатков РІ размере 100000 СЂСѓР±. (С‚.2 Р».Рґ. 200).
На претензии истцов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 40-41) о нарушениях устройства кровли площадки, от ДД.ММ.ГГГГ о занижении потолка и демонтаже в квартире короба с утеплителем (т. 1л.д. 42), от ДД.ММ.ГГГГ ( т.1 л.д. 43) о наличии строительных нарушений, от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 46-47) о занижении потолка застройщиком в ответе от ДД.ММ.ГГГГ исх. № ****** (т.2 л.д. 240 ) застройщиком указано, что квартира соответствует требованиям договора, проектной документации и установленным строительным нормам
Также СЃСѓРґ обращает внимание РЅР° то, что наличие фактического доступа истцов РІ квартиру, начиная СЃ РёСЋРЅСЏ 2015 РіРѕРґР°, подтверждается составленными РїРѕ инициативе стороны истца без участия стороны застройщика заключением специалиста РѕС‚ ДД.РњРњ.ГГГГ (С‚. 1 Р».Рґ. 26), техническим отчетом РѕС‚ ДД.РњРњ.ГГГГ в„– Р• 16-863 (С‚.1 Р».Рґ. 52), техническим отчетом РѕС‚ ДД.РњРњ.ГГГГ в„– Р•-17-057 (С‚. 1 Р».Рґ. 113), заключением специалиста РѕС‚ ДД.РњРњ.ГГГГ в„– ******/Р/2017 (С‚.1 Р».Рґ. 180), актом приема передачи ключей РѕС‚ квартиры (без даты) (С‚.2 Р».Рґ. 101), демонтажом пяти перегородок РІ квартире, вырезанного дополнительного дверного проема РІ перегородке, что установлено экспертом РІ С…РѕРґРµ совместного осмотра (С‚. 2 Р».Рґ. 140).
При таких обстоятельствах требование истцов о взыскании неустойки за нарушение срока передачи квартиры удовлетворению не подлежит.
Что касается требований истцов о взыскании убытков в связи с наймом жилого помещения, штрафа, компенсации морального вреда, то данные требования являются производными требованиями от основного требования, поэтому также подлежат оставлению без удовлетворения.
Кроме того, согласно ст. 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
В силу ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.
Цена РёСЃРєР° определяется РїРѕ искам, состоящим РёР· нескольких самостоятельных требований, РёСЃС…РѕРґСЏ РёР· каждого требования ░І ░ѕ░‚░ґ░µ░»░Њ░Ѕ░ѕ░Ѓ░‚░░ (░ї. 10 ░‡.1 ░Ѓ░‚. 91 ░“░Ђ░°░¶░ґ░°░Ѕ░Ѓ░є░ѕ░і░ѕ ░ї░Ђ░ѕ░†░µ░Ѓ░Ѓ░ѓ░°░»░Њ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░є░ѕ░ґ░µ░є░Ѓ░° ░ ░ѕ░Ѓ░Ѓ░░░№░Ѓ░є░ѕ░№ ░¤░µ░ґ░µ░Ђ░°░†░░░░).
░’ ░Ѓ░░░»░ѓ ░ї░ѕ░ґ░ї. 4 ░ї. 2, ░ї. 3 ░Ѓ░‚. 333.36 ░ќ░°░»░ѕ░і░ѕ░І░ѕ░і░ѕ ░є░ѕ░ґ░µ░є░Ѓ░° ░ ░ѕ░Ѓ░Ѓ░░░№░Ѓ░є░ѕ░№ ░¤░µ░ґ░µ░Ђ░°░†░░░░ ░ѕ░‚ ░ѓ░ї░»░°░‚░‹ ░і░ѕ░Ѓ░ѓ░ґ░°░Ђ░Ѓ░‚░І░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░№ ░ї░ѕ░€░»░░░Ѕ░‹ ░ї░ѕ ░ґ░µ░»░°░ј, ░Ђ░°░Ѓ░Ѓ░ј░°░‚░Ђ░░░І░°░µ░ј░‹░ј ░Ѓ░ѓ░ґ░°░ј░░ ░ѕ░±░‰░µ░№ ░Ћ░Ђ░░░Ѓ░ґ░░░є░†░░░░, ░Ѓ ░ѓ░‡░µ░‚░ѕ░ј ░ї░ѕ░»░ѕ░¶░µ░Ѕ░░░№ ░ї░ѓ░Ѕ░є░‚░° 3 ░Ѕ░°░Ѓ░‚░ѕ░Џ░‰░µ░№ ░Ѓ░‚░°░‚░Њ░░ ░ѕ░Ѓ░І░ѕ░±░ѕ░¶░ґ░°░Ћ░‚░Ѓ░Џ: ░░░Ѓ░‚░†░‹ - ░ї░ѕ ░░░Ѓ░є░°░ј, ░Ѓ░І░Џ░·░°░Ѕ░Ѕ░‹░ј ░Ѓ ░Ѕ░°░Ђ░ѓ░€░µ░Ѕ░░░µ░ј ░ї░Ђ░°░І ░ї░ѕ░‚░Ђ░µ░±░░░‚░µ░»░µ░№.
░џ░Ђ░░ ░ї░ѕ░ґ░°░‡░µ ░І ░Ѓ░ѓ░ґ░‹ ░ѕ░±░‰░µ░№ ░Ћ░Ђ░░░Ѓ░ґ░░░є░†░░░░, ░° ░‚░°░є░¶░µ ░ј░░░Ђ░ѕ░І░‹░ј ░Ѓ░ѓ░ґ░Њ░Џ░ј ░░░Ѓ░є░ѕ░І░‹░… ░·░°░Џ░І░»░µ░Ѕ░░░№ ░░░ј░ѓ░‰░µ░Ѓ░‚░І░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░…░°░Ђ░°░є░‚░µ░Ђ░°, ░°░ґ░ј░░░Ѕ░░░Ѓ░‚░Ђ░°░‚░░░І░Ѕ░‹░… ░░░Ѓ░є░ѕ░І░‹░… ░·░°░Џ░І░»░µ░Ѕ░░░№ ░░░ј░ѓ░‰░µ░Ѓ░‚░І░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░…░°░Ђ░°░є░‚░µ░Ђ░° ░░ (░░░»░░) ░░░Ѓ░є░ѕ░І░‹░… ░·░°░Џ░І░»░µ░Ѕ░░░№ (░°░ґ░ј░░░Ѕ░░░Ѓ░‚░Ђ░°░‚░░░І░Ѕ░‹░… ░░░Ѓ░є░ѕ░І░‹░… ░·░°░Џ░І░»░µ░Ѕ░░░№), ░Ѓ░ѕ░ґ░µ░Ђ░¶░°░‰░░░… ░ѕ░ґ░Ѕ░ѕ░І░Ђ░µ░ј░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ ░‚░Ђ░µ░±░ѕ░І░°░Ѕ░░░Џ ░░░ј░ѓ░‰░µ░Ѓ░‚░І░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░░ ░Ѕ░µ░░░ј░ѓ░‰░µ░Ѓ░‚░І░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░…░°░Ђ░°░є░‚░µ░Ђ░°, ░ї░»░°░‚░µ░»░Њ░‰░░░є░░, ░ѓ░є░°░·░°░Ѕ░Ѕ░‹░µ ░І ░ї░ѓ░Ѕ░є░‚░µ 2 ░Ѕ░°░Ѓ░‚░ѕ░Џ░‰░µ░№ ░Ѓ░‚░°░‚░Њ░░, ░ѕ░Ѓ░І░ѕ░±░ѕ░¶░ґ░°░Ћ░‚░Ѓ░Џ ░ѕ░‚ ░ѓ░ї░»░°░‚░‹ ░і░ѕ░Ѓ░ѓ░ґ░°░Ђ░Ѓ░‚░І░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░№ ░ї░ѕ░€░»░░░Ѕ░‹ ░І ░Ѓ░»░ѓ░‡░°░µ, ░µ░Ѓ░»░░ ░†░µ░Ѕ░° ░░░Ѓ░є░° ░Ѕ░µ ░ї░Ђ░µ░І░‹░€░°░µ░‚ 1 000 000 ░Ђ░ѓ░±░»░µ░№. ░’ ░Ѓ░»░ѓ░‡░°░µ, ░µ░Ѓ░»░░ ░†░µ░Ѕ░° ░░░Ѓ░є░° ░ї░Ђ░µ░І░‹░€░°░µ░‚ 1 000 000 ░Ђ░ѓ░±░»░µ░№, ░ѓ░є░°░·░°░Ѕ░Ѕ░‹░µ ░ї░»░°░‚░µ░»░Њ░‰░░░є░░ ░ѓ░ї░»░°░‡░░░І░°░Ћ░‚ ░і░ѕ░Ѓ░ѓ░ґ░°░Ђ░Ѓ░‚░І░µ░Ѕ░Ѕ░ѓ░Ћ ░ї░ѕ░€░»░░░Ѕ░ѓ ░І ░Ѓ░ѓ░ј░ј░µ, ░░░Ѓ░‡░░░Ѓ░»░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░№ ░І ░Ѓ░ѕ░ѕ░‚░І░µ░‚░Ѓ░‚░І░░░░ ░Ѓ ░ї░ѕ░ґ░ї░ѓ░Ѕ░є░‚░ѕ░ј 1 ░ї░ѓ░Ѕ░є░‚░° 1 ░Ѓ░‚░°░‚░Њ░░ 333.19 ░Ѕ░°░Ѓ░‚░ѕ░Џ░‰░µ░і░ѕ ░љ░ѕ░ґ░µ░є░Ѓ░° ░░ ░ѓ░ј░µ░Ѕ░Њ░€░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░№ ░Ѕ░° ░Ѓ░ѓ░ј░ј░ѓ ░і░ѕ░Ѓ░ѓ░ґ░°░Ђ░Ѓ░‚░І░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░№ ░ї░ѕ░€░»░░░Ѕ░‹, ░ї░ѕ░ґ░»░µ░¶░°░‰░µ░№ ░ѓ░ї░»░°░‚░µ ░ї░Ђ░░ ░†░µ░Ѕ░µ ░░░Ѓ░є░° 1 000 000 ░Ђ░ѓ░±░»░µ░№.
░Ў░ѕ░і░»░°░Ѓ░Ѕ░ѕ ░ї░ѕ░ґ░ї. 1, 3 ░ї. 1 ░Ѓ░‚. 333.19 ░ќ░°░»░ѕ░і░ѕ░І░ѕ░і░ѕ ░є░ѕ░ґ░µ░є░Ѓ░° ░ ░ѕ░Ѓ░Ѓ░░░№░Ѓ░є░ѕ░№ ░¤░µ░ґ░µ░Ђ░°░†░░░░ ░ї░ѕ ░ґ░µ░»░°░ј, ░Ђ░°░Ѓ░Ѓ░ј░°░‚░Ђ░░░І░°░µ░ј░‹░ј ░Ѓ░ѓ░ґ░°░ј░░ ░ѕ░±░‰░µ░№ ░Ћ░Ђ░░░Ѓ░ґ░░░є░†░░░░, ░і░ѕ░Ѓ░ѓ░ґ░°░Ђ░Ѓ░‚░І░µ░Ѕ░Ѕ░°░Џ ░ї░ѕ░€░»░░░Ѕ░° ░ѓ░ї░»░°░‡░░░І░°░µ░‚░Ѓ░Џ ░І ░Ѓ░»░µ░ґ░ѓ░Ћ░‰░░░… ░Ђ░°░·░ј░µ░Ђ░°░…: ░ї░Ђ░░ ░ї░ѕ░ґ░°░‡░µ ░░░Ѓ░є░ѕ░І░ѕ░і░ѕ ░·░°░Џ░І░»░µ░Ѕ░░░Џ ░░░ј░ѓ░‰░µ░Ѓ░‚░І░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░…░°░Ђ░°░є░‚░µ░Ђ░°, ░°░ґ░ј░░░Ѕ░░░Ѓ░‚░Ђ░°░‚░░░І░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░░░Ѓ░є░ѕ░І░ѕ░і░ѕ ░·░°░Џ░І░»░µ░Ѕ░░░Џ ░░░ј░ѓ░‰░µ░Ѓ░‚░І░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░…░°░Ђ░°░є░‚░µ░Ђ░°, ░ї░ѕ░ґ░»░µ░¶░°░‰░░░… ░ѕ░†░µ░Ѕ░є░µ, ░ї░Ђ░░ ░†░µ░Ѕ░µ ░░░Ѓ░є░°: ░Ѓ░І░‹░€░µ 1 000 000 ░Ђ░ѓ░±░»░µ░№ - 13 200 ░Ђ░ѓ░±░»░µ░№ ░ї░»░Ћ░Ѓ 0,5 ░ї░Ђ░ѕ░†░µ░Ѕ░‚░° ░Ѓ░ѓ░ј░ј░‹, ░ї░Ђ░µ░І░‹░€░°░Ћ░‰░µ░№ 1 000 000 ░Ђ░ѓ░±░»░µ░№, ░Ѕ░ѕ ░Ѕ░µ ░±░ѕ░»░µ░µ 60 000 ░Ђ░ѓ░±░»░µ░№; ░ї░Ђ░░ ░ї░ѕ░ґ░°░‡░µ ░░░Ѓ░є░ѕ░І░ѕ░і░ѕ ░·░°░Џ░І░»░µ░Ѕ░░░Џ ░░░ј░ѓ░‰░µ░Ѓ░‚░І░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░…░°░Ђ░°░є░‚░µ░Ђ░°, ░Ѕ░µ ░ї░ѕ░ґ░»░µ░¶░°░‰░µ░і░ѕ ░ѕ░†░µ░Ѕ░є░µ, ░° ░‚░°░є░¶░µ ░░░Ѓ░є░ѕ░І░ѕ░і░ѕ ░·░°░Џ░І░»░µ░Ѕ░░░Џ ░Ѕ░µ░░░ј░ѓ░‰░µ░Ѓ░‚░І░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░…░°░Ђ░°░є░‚░µ░Ђ░°: ░ґ░»░Џ ░„░░░·░░░‡░µ░Ѓ░є░░░… ░»░░░† - 300 ░Ђ░ѓ░±░»░µ░№).
░љ░°░є ░Ѓ░»░µ░ґ░ѓ░µ░‚ ░░░· ░ј░°░‚░µ░Ђ░░░°░»░ѕ░І ░ґ░µ░»░°, ░†░µ░Ѕ░° ░░░Ѓ░є░° ░Ѓ░ѕ░Ѓ░‚░°░І░»░Џ░µ░‚ 4213525, 87 ░Ђ░ѓ░±.
░џ░ѕ░Ѓ░є░ѕ░»░Њ░є░ѓ ░‚░Ђ░µ░±░ѕ░І░°░Ѕ░░░Џ ░░░Ѓ░‚░†░ѕ░І ░ї░Ђ░░░·░Ѕ░°░Ѕ░‹ ░Ѓ░ѓ░ґ░ѕ░ј ░Ѕ░µ░ѕ░±░ѕ░Ѓ░Ѕ░ѕ░І░°░Ѕ░Ѕ░‹░ј░░, ░·░°░Џ░І░»░µ░Ѕ░Ѕ░‹░µ ░‚░Ђ░µ░±░ѕ░І░°░Ѕ░░░Џ ░ї░Ђ░µ░І░‹░€░°░Ћ░‚ 1000000 ░Ђ░ѓ░±., ░ї░ѕ░Ќ░‚░ѕ░ј░ѓ ░І ░Ѓ░ѕ░ѕ░‚░І░µ░‚░Ѓ░‚░І░░░░ ░Ѓ ░ї░ѕ░ґ░ї. 4 ░ї. 2, ░ї. 3 ░Ѓ░‚. 333.36, ░ї░ѕ░ґ░ї. 1, 3 ░ї. 1 ░Ѓ░‚. 333.19 ░ќ░°░»░ѕ░і░ѕ░І░ѕ░і░ѕ ░є░ѕ░ґ░µ░є░Ѓ░° ░ ░ѕ░Ѓ░Ѓ░░░№░Ѓ░є░ѕ░№ ░¤░µ░ґ░µ░Ђ░°░†░░░░ ░Ђ░°░·░ј░µ░Ђ ░і░ѕ░Ѓ░ѓ░ґ░°░Ђ░Ѓ░‚░І░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░№ ░ї░ѕ░€░»░░░Ѕ░‹ ░ѕ░‚ ░†░µ░Ѕ░‹ ░░░Ѓ░є░° ░Ѓ░ѕ░Ѓ░‚░°░І░»░Џ░µ░‚ 8033, 81 ░Ђ░ѓ░±. ░Ѓ ░є░°░¶░ґ░ѕ░і░ѕ ░░░Ѓ░‚░†░° ░І ░ґ░ѕ░…░ѕ░ґ ░ј░µ░Ѓ░‚░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░±░Ћ░ґ░¶░µ░‚░° ((((4213525, 87 ░Ђ“ 1000000) ░… 0,5%) + 13200) - 13200)/2)
░ ░ѓ░є░ѕ░І░ѕ░ґ░Ѓ░‚░І░ѓ░Џ░Ѓ░Њ ░Ѓ░‚. ░Ѓ░‚. 194-198 ░“░Ђ░°░¶░ґ░°░Ѕ░Ѓ░є░ѕ░і░ѕ ░ї░Ђ░ѕ░†░µ░Ѓ░Ѓ░ѓ░°░»░Њ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░є░ѕ░ґ░µ░є░Ѓ░° ░ ░ѕ░Ѓ░Ѓ░░░№░Ѓ░є░ѕ░№ ░¤░µ░ґ░µ░Ђ░°░†░░░░ ░Ѓ░ѓ░ґ,
░Ђ░µ░€░░░»:
░░Ѓ░є░ѕ░І░ѕ░µ ░·░°░Џ░І░»░µ░Ѕ░░░µ ░¤░░ћ2, ░¤░░ћ1 ░є ░°░є░†░░░ѕ░Ѕ░µ░Ђ░Ѕ░ѕ░ј░ѓ ░ѕ░±░‰░µ░Ѓ░‚░І░ѓ ░«░Ў░░░Ѕ░°░Ђ░°-░”░µ░І░µ░»░ѕ░ј░ї░µ░Ѕ░‚░» ░ѕ ░І░ѕ░·░»░ѕ░¶░µ░Ѕ░░░░ ░ѕ░±░Џ░·░°░Ѕ░Ѕ░ѕ░Ѓ░‚░░ ░ї░µ░Ђ░µ░ґ░°░‚░Њ ░є░І░°░Ђ░‚░░░Ђ░ѓ, ░І░·░‹░Ѓ░є░°░Ѕ░░░░ ░Ѕ░µ░ѓ░Ѓ░‚░ѕ░№░є░░, ░ѓ░±░‹░‚░є░ѕ░І, ░є░ѕ░ј░ї░µ░Ѕ░Ѓ░°░†░░░░ ░ј░ѕ░Ђ░°░»░Њ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░І░Ђ░µ░ґ░° ░ѕ░Ѓ░‚░°░І░░░‚░Њ ░±░µ░· ░ѓ░ґ░ѕ░І░»░µ░‚░І░ѕ░Ђ░µ░Ѕ░░░Џ.
░’░·░‹░Ѓ░є░°░‚░Њ ░Ѓ ░¤░░ћ2, ░¤░░ћ1 ░І ░ґ░ѕ░…░ѕ░ґ ░ј░µ░Ѓ░‚░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░±░Ћ░ґ░¶░µ░‚░° ░і░ѕ░Ѓ░ѓ░ґ░°░Ђ░Ѓ░‚░І░µ░Ѕ░Ѕ░ѓ░Ћ ░ї░ѕ░€░»░░░Ѕ░ѓ ░ї░ѕ 8033, 81 ░Ђ░ѓ░±. ░Ѓ ░є░°░¶░ґ░ѕ░і░ѕ.
░ ░µ░€░µ░Ѕ░░░µ ░ј░ѕ░¶░µ░‚ ░±░‹░‚░Њ ░ѕ░±░¶░°░»░ѕ░І░°░Ѕ░ѕ ░І ░Ѓ░ѓ░ґ░µ░±░Ѕ░ѓ░Ћ ░є░ѕ░»░»░µ░і░░░Ћ ░ї░ѕ ░і░Ђ░°░¶░ґ░°░Ѕ░Ѓ░є░░░ј ░ґ░µ░»░°░ј ░Ў░І░µ░Ђ░ґ░»░ѕ░І░Ѓ░є░ѕ░і░ѕ ░ѕ░±░»░°░Ѓ░‚░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░Ѓ░ѓ░ґ░° ░І ░‚░µ░‡░µ░Ѕ░░░µ ░ј░µ░Ѓ░Џ░†░° ░Ѓ░ѕ ░ґ░Ѕ░Џ ░ї░Ђ░░░Ѕ░Џ░‚░░░Џ ░Ђ░µ░€░µ░Ѕ░░░Џ ░Ѓ░ѓ░ґ░ѕ░ј ░І ░ѕ░є░ѕ░Ѕ░‡░°░‚░µ░»░Њ░Ѕ░ѕ░№ ░„░ѕ░Ђ░ј░µ ░ї░ѓ░‚░µ░ј ░ї░ѕ░ґ░°░‡░░ ░°░ї░µ░»░»░Џ░†░░░ѕ░Ѕ░Ѕ░ѕ░№ ░¶░°░»░ѕ░±░‹ ░‡░µ░Ђ░µ░· ░ћ░є░‚░Џ░±░Ђ░Њ░Ѓ░є░░░№ ░Ђ░°░№░ѕ░Ѕ░Ѕ░‹░№ ░Ѓ░ѓ░ґ <░°░ґ░Ђ░µ░Ѓ>
░Ў░ѓ░ґ░Њ░Џ ░”.░░. ░“░░░Ѓ░ј░°░‚░ѓ░»░░░Ѕ░°