Решение от 21.02.2017 по делу № 2-23/2017 (2-4473/2016;) от 02.09.2016

Дело № <данные изъяты>

З А О Ч Н О Е Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

<данные изъяты> февраля <данные изъяты> года            Октябрьский районный суд г. Новороссийска Краснодарского края в составе:

        председательствующего Кириленко И.В.,

        при секретаре Белой Т.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Логинова И.А. к ООО «Новороссийск строй дизайн» о защите прав потребителя.

У С Т А Н О В И Л:

Логинова И.А. обратилась в суд с иском к ООО «Новороссийск строй дизайн» о защите прав потребителя.

В обосновании своих требований указала, что <данные изъяты> октября <данные изъяты>. между, Логиновой Ириной Анатольевной, выступавшей в роли «Заказчика» и ООО «Новороссийск строй дизайн», выступавшим в роли «Подрядчика», в лице директора Чекаревича Недо, был заключен Договор подряда № <данные изъяты>, согласно условиям которого, ответчик взял на себя обязательство по изготовлению и монтажу двора по адресу: г.Новороссийск, ул.Уварова,<данные изъяты>. Ответчик свои обязательства в полном объеме не исполнил.

Просит взыскать с ООО «Новороссийск строй дизайн» в пользу Логиновой И.А.: разницу между оплаченными истцом работами и фактически выполненными работами по Договору подряда № <данные изъяты> от <данные изъяты>. в размере <данные изъяты> рублей; неустойку по Договору подряда № <данные изъяты> от <данные изъяты>. за период с <данные изъяты>. до момента вынесения решения суда; компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> рублей; штраф в размере <данные изъяты> % от удовлетворенных судом исковых требований; понесенные по делу судебные расходы.

В судебном заседании представитель истца по доверенности Розанов Д.А. исковые требования поддержал, просил иск удовлетворить в полном объеме по основаниям изложенным в иске. При этом уточнил исковые требования в части неустойки и просил взыскать с ООО «Новороссийск строй дизайн» разницу между оплаченными истцом работами и фактически выполненными работами по Договору подряда № <данные изъяты> от <данные изъяты>. в размере <данные изъяты> рублей, неустойку в размере <данные изъяты> рублей, компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> рублей, штраф в размере <данные изъяты> % от удовлетворенных судом исковых требований, понесенные по делу судебные расходы.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, об уважительных причинах суд не известил и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.

В соответствии со ст. <данные изъяты> ГПК РФ дело рассмотрено в порядке заочного производства.

Выслушав пояснения истца, исследовав письменные доказательства, суд находит иск обоснованным, подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что <данные изъяты> октября <данные изъяты>. между, Логиновой Ириной Анатольевной, выступавшей в роли «Заказчика» и ООО «Новороссийск строй дизайн», выступавшим в роли «Подрядчика», в лице директора Чекаревича Недо, был заключен Договор подряда № <данные изъяты> (далее – «Договор»), согласно условиям которого, ответчик взял на себя обязательство по изготовлению и монтажу двора по адресу: г.Новороссийск, ул.Уварова,<данные изъяты>.

Объем, порядок и сроки исполнения работ были определены в приложении №<данные изъяты>, №<данные изъяты>, №<данные изъяты> к Договору.

Согласно п. <данные изъяты>. Цена Договора (стоимость работ) составляет <данные изъяты> (пять миллионов сто тысяч) рублей. Порядок оплаты работ определен в приложении №<данные изъяты>, №<данные изъяты>, №<данные изъяты> к Договору (п. <данные изъяты>.Договора).

Истцом была произведена оплата по Договору на общую сумму <данные изъяты> (четыре миллиона сто сорок девять тысяч) рублей, из которых: <данные изъяты> (один миллион четыреста девяноста девять тысяч) рублей были оплачены на расчетный счет предприятия, что подтверждается платежным поручением № <данные изъяты> от <данные изъяты>., <данные изъяты> (два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей были внесены в кассу предприятия, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № <данные изъяты> от <данные изъяты>. и квитанциями к приходному кассовому ордеру № <данные изъяты> от <данные изъяты>.

Объем работ, указанный в приложении №<данные изъяты>, №<данные изъяты>, №<данные изъяты> к Договору ответчик выполнил не в полном объеме.

В полном объеме были выполнены работы: демонтаж и вывоз мусора на сумму <данные изъяты> (триста тысяч) рублей; временный забор на сумму <данные изъяты> (пятьдесят тысяч) рублей; хоз. помещение на сумму <данные изъяты> (триста тысяч) рублей.

Не в полном объеме были выполнены работы: земельные работы, планировка участка – <данные изъяты> % на сумму <данные изъяты> (девяноста тысяч) рублей; система водоотвода, установка ливневых систем – <данные изъяты> % на сумму <данные изъяты> (двести пятьдесят тысяч) рублей, бетонные работы, лестницы, навес – <данные изъяты> % на сумму <данные изъяты> (девяноста тысяч) рублей; беседка из лиственницы с витражными окнами – <данные изъяты> % на сумму <данные изъяты> (триста тысяч) рублей.

К выполнению остальных работ ответчик не приступал.

Судом была назначена строительно-техническая экспертиза, согласно экспертному заключению ООО «Независимая Экспертная Компания» стоимость выполненных работ ООО «Новороссийск строй дизайн» по договору подряда № <данные изъяты> от <данные изъяты>. с момента подписания договора до прекращения работ по изготовлению и монтажу двора, согласно предоставленного судом перечня и объемов составляет <данные изъяты> (один миллион триста восемьдесят тысяч) рублей.

Таким образом, стоимость фактически выполненных работ составляет <данные изъяты> (один миллион триста восемьдесят тысяч) рублей. Разница между оплаченными истцом работами и фактически выполненными работами составляет <данные изъяты> (два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч) рублей.

В силу ч. <данные изъяты> ст. <данные изъяты> ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Цена работы может быть определена путем составления сметы (ч.-ч. <данные изъяты> ст. <данные изъяты> ГК РФ).

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (ч. <данные изъяты> ст. <данные изъяты> ГК РФ).

Приложением №<данные изъяты>, №<данные изъяты>, № <данные изъяты> к Договору были определены сроки исполнения отдельных этапов работ, в приложении № <данные изъяты> был определен конечный срок выполнения работ, который истек <данные изъяты>.

Согласно ст. <данные изъяты> ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Так же учитывая положения ч. <данные изъяты> ст. <данные изъяты> ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с п. <данные изъяты>. Договора в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере <данные изъяты>% от цены Договора за каждый день просрочки, начиная с первого дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

По состоянию на <данные изъяты> февраля <данные изъяты>. период просрочки обязательств с <данные изъяты>. по <данные изъяты>. (<данные изъяты> дней) неустойка по Договору составляет <данные изъяты> рублей из расчета: <данные изъяты> руб. * <данные изъяты> % * <данные изъяты> дней = <данные изъяты> рублей.

Таким образом, с ответчика подлежит взысканию неустойка в размере <данные изъяты> (сто шестьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

<данные изъяты> августа <данные изъяты>. ответчику была вручена досудебная претензия, ответа на нее не поступило, требование не исполнено.

К сложившимся между истцом и ответчиком правоотношениям применяется ФЗ «О защите прав потребителей».

Согласно ст. <данные изъяты> ФЗ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Суд считает обоснованным требование истца о взыскании компенсации морального в размере <данные изъяты> рублей.

При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя (ч.<данные изъяты> ст. <данные изъяты> ФЗ «О защите прав потребителей»).

Штраф в размере <данные изъяты> % от удовлетворенных судом требований суд считает завышенным и подлежащим уменьшению до разумных пределов <данные изъяты> рублей.

Согласно ст. <данные изъяты> ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, пропорционально размеру удовлетворенных требований.

При таких обстоятельствах с ответчика подлежат взысканию судебные расходы в размере <данные изъяты> рублей, из которых <данные изъяты> расходы по уплате госпошлины и <данные изъяты> рублей расходы по уплате телеграммы.

С ответчика подлежат взысканию в пользу ООО «Независимая Экспертная Компания» расходы на проведение экспертизы в размере <данные изъяты> рублей.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. <данные изъяты> ГПК РФ

РЕШИЛ:

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ № <░░░░░░ ░░░░░░> ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>. ░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░, ░░░░░ ░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░, ░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░» ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░> ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ <░░░░░>░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░> ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, - ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░