Решение по делу № 02-5622/2023 от 03.04.2023

77RS0012-02-2023-008323-82

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

14 сентября 2023 года город Москва

Кузьминский районный суд г. Москвы в составе судьи Соколовой Е.Т., при секретаре Дегтяревой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-5622/2023 по иску Максименковой Л.Г. к АО «Мособлгаз» об обязании исполнить условия договора, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, убытков,

установил:

Истец Максименкова Л.Г. обратилась в суд с иском к АО «Мособлгаз», в котором просила обязать ответчика исполнить обязательства по Договору № ….. от 05 апреля 2022 года в течение 3 дней после вступления решения в законную силу; установить неустойку в размере 500 рублей за каждый день неисполнения пения суда по истечении 3 дней после вступления его в законную силу; взыскать неустойку в размере 121 934 рублей 65 копеек; взыскать 15 000 рублей в счет компенсации морального вреда; взыскать 40 000 рублей в счет компенсации судебных расходов на оплату услуг представителей; взыскать убытки в размере 10 308 рублей 96 копеек, возникшие вследствие состоятельной покупки сжиженного газа.

Иск мотивирован тем, что 05.04.2022 года заключен Договор № ….. о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, согласно которому истец обязалась оплатить 50% от стоимости работ по Договору в первые 11 дней после заключения Договора. Истец исполнила обязательство по оплате 05.04.2022 года. Срок выполнения мероприятий по подключению домовладения и пуску газа составляет 135 дней со дня заключения договора (крайний день 18 августа 2022 года). Однако по стоянию на 20 февраля 2023 года работы ответчиком не закончены.

Представитель истца в судебное заседание явился, заявленные исковые требования поддержал.

Представитель ответчика в судебное заседание явился, против удовлетворения исковых требований возражал в полном объеме, в случае удовлетворения исковых требований просили применить положения ст. 333 ГК РФ и снизить размер штрафа.

Суд, выслушав представителя истца, представителя ответчика, исследовав доказательства, приходит к следующим выводам.

Согласно ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами

При толковании условий договора судом согласно ст. 431 ГК РФ принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

Положениями ст. 702 ГК РФ определено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. (п. 1)

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. (п. 2)

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. N 1314 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее Правила), в пункте 2 которых определено, что подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения - это совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск марка автомобиля, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать марка автомобиля, поступающий из сети газораспределения.

Исполнителем, в силу указанного пункта Правил, признается газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства.

Под фактическим присоединением понимается комплекс технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполнителя и объектов заявителя с осуществлением пуска марка автомобиля на объекты заявителя.

Согласно пункту 3 указанных Правил, подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:

а) направление исполнителю запроса о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее - технические условия);

б) выдача технических условий;

в) направление исполнителю заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее соответственно - договор о подключении, заявка о подключении (технологическом присоединении);

г) заключение договора о подключении;

д) выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), предусмотренных техническими условиями и договором о подключении;

е) получение разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства заявителя (в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации);

ж) составление акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности и акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

Согласно пункту 59 названных Правил подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

В силу пункта 98 указанных Правил, исполнитель обязан:

а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску марка автомобиля не позднее установленного договором о подключении дня подключения;

б) проверить выполнение заявителем технических условий о присоединении. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);

в) осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте "б" настоящего пункта), если эта обязанность в соответствии с договором о подключении возложена на исполнителя;

г) по запросу заявителя не позднее 10 дней со дня получения запроса направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

При этом, в силу пункта 100 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, заявитель обязан:

а) выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению;

б) представить исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 11 Правил поставки марка автомобиля для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 N 549 (далее - Правила N 549), в целях обеспечения оптимальной работы системы газоснабжения газоснабжающая организация должна осуществить проверку наличия технической возможности подачи марка автомобиля заявителю.

Техническая возможность подключения обеспечивается при наличии газораспределительной сети, мощность которой позволяет газоснабжающей организации обеспечить подачу марка автомобиля во исполнение всех заключенных договоров.

Согласно пункта 13 Правил N 549 отсутствие у заявителя газопровода, входящего в состав внутридомового газового оборудования, присоединенного к газораспределительной сети, и газоиспользующего оборудования, отвечающих установленным для таких газопровода и оборудования техническим требованиям, является основанием для отказа от заключения договора поставки марка автомобиля.

Газопровод заявителя, в свою очередь, является сетью газопотребления. Получение коммунального ресурса возможно только при наличии такой сети, что соответствует положениям части 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой поставка энергии возможна только через надлежаще присоединенную сеть.

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

В судебном заседании установлено, что 05.04.2022 года между истцом Максименковой Л.Г. и ответчиком АО «Мособлгаз» заключен Договор № ….. о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, согласно которому истец обязалась оплатить 50% от стоимости работ по Договору в первые 11 дней после заключения Договора.

Истец исполнила обязательство по оплате 05.04.2022 года.

В свою очередь ответчик АО «Мособлгаз» обязался выполнить мероприятия по подключения домовладения истца Максименковой Л.Г. по адресу: ….., в срок до 18.08.2022 года.

Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ответчик выполнил обязательства по Договору, произвел строительство газопровода до границы земельною участка Истца, что подтверждается актом приемки законченного строительством объекта сети газораспределения газопровод низкого давления (Р<0.005 МПа) расположенный по адресу: …. с кадастровым номером …., …. от 05.08.2022.

Согласно п. 1.1. Договора, «по договору о подключении (технологическом присоединении) к сети газораспределения в рамках догазификации исполнитель обязуется осуществить подключение газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети.

Сеть газораспределения в населенный пункт д. г.о. Егорьевск, д. Клейменово, Московская область была проложена, что подтверждается п. 11 технических условий №….. (приложение к договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации).

Таким образом, технологическое присоединение газоиспользующего оборудования домовладения истца осуществляется в рамках догазификации без взимания платы.

Денежные средства, указанные в разделе 5 Договора, взимаются за установку газоиспользующего оборудования, и (или) проектирование сети газопотребления, и (или) строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) установку прибора учета газа, и поставку газоиспользующего оборудования, и (или) поставку прибора учета.

При подаче искового заявления истец указал, что по стоянию на 20 февраля 2023 года работы ответчиком не выполнены.

До настоящего времени истец не предоставил в адрес ответчика исполнительно-техническую документацию, а именно: сертификаты соответствия и паспорта изготовителя газоиспользующего оборудования, технических устройств и материалов, акты первичного обследования дымоходов и вентиляционных каналов, выполненных специализированной организацией.

Указанные документы согласно п.7.5. Договора предоставляются истцом ответчику не позднее 12 дней до дня окончания срока осуществления мероприятия.

Невыполнение истцом обязательств, предусмотренных п.7.5. Договора не позволяет ответчику произвести технологическое подключение жилого дома истца к системе газоснабжения и произвести пуск газа, о чем был проинформирован истец в письме от 30.12.2022 года.

Учитывая установленные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что неисполнение истцом обязательств по договору в части предоставления ответчику исполнительно-технической документации, вызвано неисполнением ответчиком взятых на себя обязательств по договору.

В связи с этим не имеется оснований для удовлетворения исковых требований об обязании ответчика исполнить обязательства по Договору № …. от 05 апреля 2022 года в течение 3 дней после вступления решения в законную силу; установлении неустойки в размере 500 рублей за каждый день неисполнения решения суда по истечении 3 дней после вступления его в законную силу; взыскании неустойки в размере 121 934 рублей 65 копеек.

Поскольку суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении требований истца, требования о взыскании компенсации морального вреда, судебных расходов, убытков также подлежат отклонению.

Руководствуясь ст. 193, ст. ст. 194 - 199, ГПК РФ, суд

решил:

В удовлетворении исковых требований Максименковой Л.Г. (паспорт …) к АО «Мособлгаз» (ИНН …) об обязании исполнить условия договора, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, убытков – отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца путем подачи апелляционной жалобы через Кузьминский районный суд г. Москвы.

Судья: