Решение по делу № 2-4531/2023 от 22.03.2023

            Дело № 2-4531/2023

            УИД №35RS0010-01-2023-003094-97

            РЕШЕНИЕ

            именем Российской Федерации

            город Вологда                             13 июня 2023 года

Вологодский городской суд Вологодской области в составе:

председательствующего судьи Дынга Н.Е.,

при секретаре Косолысовой П.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Красильникова Ю. П. к акционерному обществу «Газпром газораспределение Вологда», обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» о защите прав потребителей,

установил:

Красильников Ю.П. обратился с иском в суд к акционерному обществу «Газпром газораспределение Вологда» (далее – АО «Газпром газораспределение Вологда»), обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (далее – ООО «Газпром газификация») о защите прав потребителей и просил взыскать неустойку за период с 01 июля 2022 года по 20 октября 2022 года в размере 151 465 рублей 28 копеек, штраф в размере 50 процентов от присужденной судом суммы.

В обоснование требований указал на нарушение АО «Газпром газораспределение Вологда» сроков выполнения работ по договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения догазификации № от 21 февраля 2022 года.

Определением суда от 18 мая 2023 года, занесенным в протокол судебного заседания, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Вологда» (далее – ООО «Газпром межрегионгаз Вологда»).

Истец Красильников Ю.П. в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, представил заявление о рассмотрении дела в свое отсутствие. Его представитель по доверенности Красильникова Е.А. в судебном заседании исковые требования поддержала по изложенным в иске основаниям, просила удовлетворить.

Представитель ответчика АО «Газпром газораспределение Вологда» по доверенности Иванов В.А. исковые требования не признал по доводам, изложенным в возражениях на иск.

Представитель ответчика ООО «Газпром газификация» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, представил отзыв, в котором полагал организацию ненадлежащим ответчиком.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» в судебное заседание, не явился, извещен надлежащим образом.

Суд, заслушав лиц, участвующих в деле, проверив материалы дела, приходит к следующему выводу.

Порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения (далее - объект капитального строительства), урегулирован Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1547 (далее – Правила №1547).

В соответствии с пунктом 53 Правил № 1547 для заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации, сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяются в соответствии с разделом VII настоящих Правил.

Указанным разделом VII определены особенности подключения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации.

Пунктом 121 Правил № 1547 установлено, что срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), указанных в абзаце первом настоящего пункта, определяемый программой газификации, не может выходить за пределы 2022 года, за исключением случаев, когда:

для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем;

для подключения домовладений, расположенных в населенных пунктах, в которых газораспределительные сети будут проложены после               01 января 2022 г.;

для подключения домовладений требуется осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению) со сроком, определенным в соответствии с пунктом 122 настоящих Правил, выходящим за пределы 2022 года.

В силу пункта 123 Правил № 1547 для случаев, указанных в пункте 121 настоящих Правил, в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в программе газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 настоящих Правил.

Порядок разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций урегулирован Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года № 903 (далее – Правила № 903).

В соответствии с пунктом 3 Правил № 903 разработку программ газификации осуществляют органы государственной власти субъектов Российской Федерации (органы публичной власти федеральной территории) совместно с единым оператором газификации (региональным оператором газификации).

Пунктом 7 Правил № 903 установлено, что программы газификации формируются на 10 лет и утверждаются руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (руководителями исполнительно-распорядительного органа федеральной территории). При необходимости в программы газификации вносятся изменения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

Постановлением Губернатора Вологодской области от 27 декабря 2021 года № 247 утверждена Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Вологодской области на 2022 - 2031 годы (далее – Региональная программа), согласно Сводному Плану-графику догазификации населенных пунктов Вологодской области, срок догазификации в деревне Княгинино Вологодского района Вологодской области установлен с января по сентябрь 2022 года.

Согласно пункту 6(2) Правил № 903 предложения об изменении программы газификации, направляемые газораспределительными организациями и организациями - собственниками систем газоснабжения в орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган публичной власти федеральной территории), в целях осуществления подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладении, принадлежащем физическим лицам, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам, без взимания средств с физического лица при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа, в соответствии с Правилами №1547, подлежат включению в программу газификации (в сводный план-график догазификации и пообъектный план-график догазификации) в течение 7 рабочих дней со дня поступления предложений.

21 февраля 2022 года между Красильниковым Ю.П. и АО «Газпром газораспределение Вологда» заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации №, по условиям которого исполнитель обязался осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учётом выполнения мероприятий в рамках такого подключения до границ земельного участка без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети к жилому дому по адресу: <адрес>, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном праве или к технологически связанным сетям исполнителя, сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, с учётом максимальной нагрузки газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях.

В пункте 3 договора стороны согласовали срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа – не позднее 30 июня 2022 года. Последним днем срока является днем подключения (технологического присоединения) домовладения.

Согласно пункту 10 исполнение договора завершается фактическим присоединением и подписанием акта о подключении (технологическом присоединении).

В соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения от 04 апреля 2022 года к договору о подключении (технологическом присоединении) № от 21 февраля 2022 года размер платы за подключение составляет приблизительно 157 716 рублей 24 копейки, внесение которой осуществляется в следующем порядке: 50% процентов платы в размере 78 858 рублей 12 копеек вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения Договора, а 50% платы в размере 78 858 рублей 12 копеек вносится в течение 11 дней со дня подписания акта о подключении.

Денежная сумма в размере 79 000 рублей внесена в кассу ответчика АО «Газпром газораспределение Вологда» 04 апреля 2022 года, что подтверждается кассовым чеком, представленным в материалах дела.

В соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения от 18 октября 2022 года к договору о подключении (технологическом присоединении) № от 21 февраля 2022 размер платы за подключение (технологическое присоединение) изменился и составил 151 465 рублей 28 копеек.

Истец оплатил оставшуюся сумму ответчику по договору № от 21 февраля 2022 года в размере 72 465 рублей 28 копеек, что подтверждается чеком от 21 октября 2022 года.

Условиями заключенного между сторонами договора на исполнителя (АО «Газпром газораспределение Вологда») возлагалась обязанность: обеспечить разработку проектной документации сети газораспределения, направить заявителю информацию о расположении точки подключения, осуществить строительство сети газораспределения, обеспечить подготовку сети газораспределения к подключению объекта капитального строительства и пуску газа, осуществить мониторинг выполнения заявителем технических условий, составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользования оборудования, направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению, осуществить мероприятия по подключению, осуществить фактическое присоединение объектов капитального строительства заявителя.

В свою очередь Красильников Ю.П. обязался: обеспечить готовность объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению, уведомить исполнителя о выполнении технических условий, обеспечить доступ к объекту капитального строительства и газоиспользующему оборудованию для осуществления мониторинга выполнения заявителем технических условий, подписать акт о готовности в день его составления исполнителем, заключить договор на техническое обслуживание сети газораспределения и договор поставки газа после подписания акта о готовности.

Пункт 22 договора предусматривает составление акта о готовности по результатам мониторинга выполнения заявителем технических условий, который составляется и подписывается непосредственно в день проведения осмотра.

Во исполнение принятых по договору обязательств АО «Газпром газораспределение Вологда» с 21 февраля 2022 года по 30 сентября 2022 года выполнено следующее: 18 мая 2022 года заключен договор подряда №№ с ООО «СервисГазСтрой» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство распределительных газопроводов с газопроводами – вводами в Вологодском районе деревни Княгинино, 23 июня 2022 года разработаны инженерно-топографические планы земельного участка Красильникова Ю.П. и земельных участков для распределительного газопровода, в июле 2022 года разработана проектная документация на газификацию индивидуального жилого дома истца, в августе 2022 года разработана проектная документация на распределительный газопровод, 14 сентября 2022 года построен и введен в эксплуатацию газопровод внутри границ земельного участка Красильникова Ю.П.

АО «Газпром газораспределение Вологда» подготовлено дополнительное соглашение от 17 июня 2022 года о внесении изменений в срок выполнения работ и установлении конечного срока выполнения всех работ по договору – 30 сентября 2022 года, от подписания которого истец отказался, с дополнительным соглашением и уведомлением о переносе срока догазификации Красильников Ю.П. ознакомлен 29 июня 2022 года. О переносе срока был проинформирован письмом от 17 августа 2022 года.

Истец неоднократно обращался к АО «Газпром газораспределение Вологда» с требованием об исполнении в кратчайшие сроки условий договора, на которые в ответах последний каких-либо нарушений со своей стороны условий договора не признал, в выплате неустойки отказал.

Фактически сеть газопотребления была осмотрена специалистами АО «Газпром газораспределение Вологда» 14 сентября 2022 года. Акт о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов, а также технический отчет по проведению измерений параметров электрических сетей были представлены Красильниковым Ю.П. в АО «Газпром газораспределение Вологда» 20 сентября 2022 года. Поэтому акт о готовности сети газораспределения был готов к подписанию 20 сентября 2022 года. Красильников Ю.П. не препятствовал в составлении акта о готовности до 30 сентября 2022 года, истец не уведомлялся о конкретной дате составления акта о готовности.

Ввод в эксплуатацию сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки подключения осуществлен 18 октября 2022 года.

18 октября 2022 года между ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» и Красильниковым Ю.П. заключен договор поставки природного газа для нужд населения №. В этот же день АО «Газпром газораспределение Вологда» заключило с истцом договор о техническом обслуживании и ремонте газопровода и сооружений на них внутридомового газового оборудования в домовладении №.

В ходе судебного разбирательства установлено, что фактически работы по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации по договору № от 21 февраля 2022 года выполнены 20 октября 2022 года, что подтверждается справкой АО «Газпром газораспределение Вологда» и сторонами не оспаривается.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

В соответствии с частью 1 статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Принимая во внимание, что акт о готовности сети газораспределения был готов к подписанию 20 сентября 2022 года, Красильников Ю.П. не препятствовал в составлении акта о готовности до 30 сентября 2022 года, то есть окончания установленного срока догазификации, фактически поставка газа произведена 20 октября 2022 года, то есть по истечении установленного срока, неисполнение АО «Газпром газораспределение Вологда» обязательств по договору не связано с неисполнением условий договора со стороны истца, доказательств обратного суду не представлено, соответственно, с АО «Газпром газораспределение Вологда» подлежит взысканию неустойка.

Согласно расчету истца, произведенного на основании части 5 статьи 28 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей) за период просрочки с 01 июля 2022 года по 20 октября 2022 года за 112 дней размер неустойки составляет: 151 465 рублей 28 копеек х 3% х 112 = 508 923 рубля 34 копейки. Поскольку размер неустойки не может превышать суммы, уплаченной по договору, истец самостоятельно снизил ее размер до 151 465 рублей 28 копеек.

С указанным расчетом суд согласиться не может, поскольку, как разъяснено в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

В соответствии с подпунктом «и» пункта 52 Правил № 1547 одним из обязательных условий договора подключения является указание на наличие обязанности каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил).

Информационным письмом Банка России от 11 февраля 2022 года установлена ставка 9,5 % на день срока исполнения обязательства.

Согласно Правилам № 1547 подключение физических лиц в рамках программы догазификации, а именно: проектирование, строительство газопровода до границ земельного участка заявителя, фактическое подключение и пуск газа, осуществляется Обществом без взимания платы.

В связи с этим, сам по себе договор о подключении, заключенный в рамках программы догазификации, является безвозмездным и не содержит размера платы за подключение. Таким образом, в случае заключения договора, содержащего обязанности Общества осуществить мероприятия только до границ земельного участка заявителя, расчет неустойки не производится.

Однако, в случае обращения заявителя в адрес Общества с просьбой осуществить мероприятия по подключению в пределах границ его земельного участка, в данный договор включается условие о стоимости работ, плата за которые устанавливается государственным регулятором. Так пунктом 3 дополнительного соглашения от 18 октября 2022 года к договору № от 21 февраля 2022 года установлена плата за подключение в размере 151 465 рублей 28 копеек.

На основании изложенного, в случае наличия в договоре условия о плате за подключение, при неисполнении в срок обязанностей, предусмотренных договором, расчет неустойки должен производиться в порядке, установленном пунктом 52 Правил № 1547.

Одновременно с этим суд принимает во внимание, что постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2022 года № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (пункт 1).

Указанное постановление вступило в силу со дня его официального опубликования – 01 апреля 2022 года и действовало в течение 6 месяцев, то есть до 01 октября 2022 года.

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 2020 года № 44 «О некоторых вопросах применения положений Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что целью введения моратория, предусмотренного указанной статьей, является обеспечение стабильности экономики путем оказания поддержки отдельным хозяйствующим субъектам.

В частности, в соответствии с абзацем 10 пункта 1 статьи 63 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

Как разъяснено в пункте 7 вышеназванного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации), неустойка (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие. Это означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в общеисковом порядке заявление кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за период действия моратория.

Из приведенных положений Закона о банкротстве и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации в их совокупности следует, что в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, за исключением должников, являющихся застройщиками многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в единый реестр проблемных объектов на дату вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2022 года № 497, то есть с 01 апреля 2022 года на 6 месяцев (до 01 октября 2022 года) прекращается начисление неустоек (штрафов и пеней) и иных финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежных обязательств и обязательных платежей по требованиям, возникшим до введения моратория.

Учитывая, что срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяется региональной программой газификации, он установлен по 30 сентября 2022 года, в период, заявленной к взысканию истцом неустойки с 01 июля 2022 года до 01 октября 2022 года действовал мораторий на неустойку, расчет неустойки по договору № от 21 февраля 2022 года следует производить с 01 октября 2022 года по 20 октября 2022 года, исходя из произведения уплаченной по договору суммы (151 465 рублей 28 копеек), ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации (0,014 х 9,5 %) и количества дней просрочки (20 дней) = 4028 рублей 98 копеек. Таким образом, с ответчика АО «Газпром газораспределение Вологда» в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 4028 рублей 98 копеек.

Поскольку истец заключил договор о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации жилого дома для личного пользования на указанные правоотношения в неурегулированной законодательством части применяется Закон о защите прав потребителей.

В соответствии с частью 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

По смыслу указанной нормы, взыскание штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя является не правом, а обязанностью суда.

Размер штрафа, который подлежит взысканию с ответчика АО «Газпром газораспределение Вологда» в пользу истца, составит 2014 рублей 49 копеек (4028 рублей 98 копеек/2).

При этом, оснований для уменьшения размера взыскиваемой неустойки в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и штрафа, исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 34 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» и пункте 72 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», а также с учетом фактических обстоятельств дела, цены договора, поведения ответчика и длительности допущенной им просрочки нарушения обязательства, отсутствие доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, суд не усматривает.

Суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований к ООО «Газпром газификация», так как оно является ненадлежащим ответчиком по делу, поскольку исполнителем по договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения догазификации № от 21 февраля 2022 года является АО «Газпром газораспределение Вологда».

При таких обстоятельствах, иск подлежит частичному удовлетворению.

При обращении в суд с иском истец как потребитель освобожден от уплаты государственной пошлины, а потому в соответствии со статьей 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд взыскивает с ответчика в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 400 рублей.

Руководствуясь статьями 194 – 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования Красильникова Ю. П. удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества «Газпром газораспределение Вологда» (ИНН 3525025360, ОГРН 1023500873626) в пользу Красильникова Ю. П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, СНИЛС №, неустойку в размере 4028 рублей 98 копеек, штраф в размере 2014 рублей 49 копеек.

В удовлетворении остальной части иска, в том числе к обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» отказать.

Взыскать с акционерного общества «Газпром газораспределение Вологда» в доход местного бюджета государственную пошлину за рассмотрение дела судом в размере 400 рублей.

Решение может быть обжаловано в Вологодский областной суд Вологодской области через Вологодский городской суд Вологодской области в течение одного месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья                                                  Н.Е. Дынга

Мотивированное решение изготовлено 20 июня 2023 года.