Решение от 18.12.2023 по делу № 33-6269/2023 от 15.11.2023

Судья Филиппова Е.Ю. Дело № 2-3039/2023

УИД 35RS0001-02-2023-002065-22

ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 18 декабря 2023 года № 33-6269/2023

г. Вологда

Судебная коллегия по гражданским делам Вологодского областного суда в составе:

председательствующего Вершининой О.Ю.,

судей Татарниковой Е.Г., Холминовой В.Н.,

при секретаре Максимовой Е.И.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе Вологодской областной общественной организации «Общество защиты прав потребителей», действующей в интересах Васильева В. В., на решение Череповецкого городского суда Вологодской области от 06 июня 2023 года по иску Вологодской областной общественной организации «Общество защиты прав потребителей», действующей в интересах Васильева В. В., к акционерному обществу «Газпром газораспределение Вологда» о защите прав потребителей.

Заслушав доклад судьи Вологодского областного суда Вершининой О.Ю., объяснения представителя Вологодской областной общественной организации «Общество защиты прав потребителей» Тригубович В.Е., представителя акционерного общества «Газпром газораспределение Вологда» Мухина А.С., судебная коллегия

установила:

ссылаясь на нарушение исполнителем срока окончания выполнения работ по договору, Вологодская областная общественная организация «Общество защиты прав потребителей» (далее – ВООО «Общество защиты прав потребителей»), действующая в интересах Васильева В.В., обратилась в суд с иском к акционерному обществу «Газпром газораспределение Вологда» (далее – АО «Газпром газораспределение Вологда») обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (далее – ООО «Газпром газификация») о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации 120 734 рублей 07 копеек, компенсации морального вреда 25 000 рублей, расходов по оплате почтовых услуг 445 рублей 54 копеек, штрафа в соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Требования мотивированы просрочкой со стороны исполнителя выполнения мероприятий по договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения, которые должны были быть завершены до 31 декабря 2022 года, однако фактически работы выполнены 16 марта 2023 года.

Определением суда, занесенным в протокол судебного заседания от 16 мая 2023 года, ООО «Газпром газификация» исключено из числа ответчиков, к участию в деле в качестве третьего лица привлечено общество с ограниченной ответственностью «Промышленное строительство» (далее – ООО «Промышленное строительство»).

Решением Череповецкого городского суда Вологодской области от 06 июня 2023 года с АО «Газпром газораспределение Вологда» в пользу Васильева В.В. взыскана неустойка за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации от 09 декабря 2021 года 8366 рублей 87 копеек, компенсация морального вреда - 2000 рублей, в возмещение расходов по оплате почтовых услуг – 445 рублей 54 копейки, штраф – 2591 рубль 71 копейка.

С АО «Газпром газораспределение Вологда» в пользу ВООО «Общество защиты прав потребителей» взыскан штраф 2591 рубля 71 копейки.

В удовлетворении остальной части иска отказано.

С АО «Газпром газораспределение Вологда» в доход местного бюджета взыскана государственная пошлина 700 рублей.

В апелляционной жалобе ВООО «Общество защиты прав потребителей», действующая в интересах Васильева В.В., выражая несогласие с размером взысканной неустойки, расчет которой следовало производить в соответствии с положениями статьи 28 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», просит об отмене решения в обжалуемой части и удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В возражениях на апелляционную жалобу представитель АО «Газпром газораспределение Вологда» Алексеев М.С. просит решение суда первой инстанции оставить без изменения.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ВООО «Общество защиты прав потребителей» Тригубович В.Е. доводы апелляционной жалобы поддержала.

Представитель ответчика АО «Газпром газораспределение Вологда» Мухин А.С. просил оставить решение суда без изменения, жалобу ВООО «Общество защиты прав потребителей» без удовлетворения.

Судебная коллегия, проверив законность и обоснованность решения суда в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе и возражениях на нее, не находит оснований для отмены оспариваемого судебного акта, полагая его соответствующим фактическим обстоятельствам дела и требованиям действующего законодательства.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что 09 декабря 2021 года между Васильевым В.В. и АО «Газпром газораспределение Вологда» заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации № 19/14д-009887, по условиям которого исполнитель обязался осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения до границ земельного участка без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети к жилому дому по адресу: <адрес>, к сети газораспределения (л.д. 20-24).

В пункте 3 договора стороны согласовали срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения к сети газораспределения – не позднее 31 декабря 2022 года.

Работы по договору от 09 декабря 2021 года № 19/14д-009887 выполнялись ООО «Промышленное строительство» на основании договора подряда от 24 февраля 2022 года № ВI0002525, заключенного с АО «Газпром газораспределение Вологда» (л.д. 80-86).

02 марта 2022 года АО «Газпром газораспределение Вологда» заключило с Васильевым В.В. и ООО «Газпром газификация» дополнительное соглашение к договору от 09 декабря 2021 года № 19/14д-009887, по условиям которого в дополнение к мероприятиям, выполняемым исполнителем, Васильев В.В. поручает, а АО «Газпром газораспределение Вологда» обязуется осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка заявителя и проектированию сети газопотребления, и строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и по установке прибора учета газа, и установке газоиспользующего оборудования, и постановке газоиспользующего оборудования, и поставке прибора учета газа (л.д. 25-26).

Размер платы за подключение по договору с учетом работ (услуг) приблизительно составляет 149 421 рубль 53 копейки, в том числе НДС 20 % - 24 903 рубля 59 копеек.

11 марта 2022 года Васильевым В.В. оплачена часть стоимости договора 75 000 рублей (л.д. 35).

По акту от 02 марта 2023 года АО «Газпром газораспределение Вологда» приняло у ООО «Промышленное строительство» строительно-монтажные работы по прокладке газопровода диаметром 32 мм (траншейным способом), выполненные на объекте по адресу: <адрес>.

По акту от 16 марта 2023 года АО «Газпром газораспределение Вологда» приняло у ООО «Промышленное строительство» выполненные работы по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в полном объеме (л.д. 91-94).

Дополнительным соглашением от 16 марта 2023 года к договору от 09 декабря 2021 года № 19/14д-009887 окончательная стоимость выполненных работ определена в сумме 120 734 рублей 07 копеек (л.д. 95), 24 марта 2023 года оплачена Васильевым В.В. (л.д. 36).

Претензия истца о выплате неустойки за просрочку выполнения работ по договору АО «Газпром газораспределение Вологда» оставлена без удовлетворения (л.д. 11-15).

Разрешая спор и удовлетворяя частично заявленные исковые требования, суд первой инстанции, руководствуясь статьями 406, 702, 708, 729, 779 – 783 Гражданского кодекса Российской Федерации, Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1547 (далее – Правила № 1547), установив фактическое исполнение ответчиком обязательств по договору о технологическом присоединении с нарушением согласованного срока, пришел к выводу о праве истца на взыскание неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору, расчет которой произвел в соответствии с подпунктом «и» пункта 52 Правил № 1547.

Вопреки доводам апелляционной жалобы судебная коллегия не усматривает оснований не согласиться с выводом суда первой инстанций об исчислении неустойки в соответствии с подпунктом «и» пункта 52 Правил № 1547.

Как разъяснено в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, воз░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░) ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░ - ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░), ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░) ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ 13 ░░░░░░░░ 2021 ░░░░ № 1547.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ «░» ░░░░░░ 52 ░░░░░░ № 1547 ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ 0,014 ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░) ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ VII ░░░░░░░░░ ░░░░░░).

░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ (09 ░░░░░░░ 2021 ░░░░) ░░░░░░░░░░ 7,5%.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № 1547 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░: ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░.

░ ░░░░░ ░ ░░░░, ░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░. ░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░ «░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░» 02 ░░░░░ 2022 ░░░░ (░.░. 25-26).

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ 16 ░░░░░ 2023 ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ 09 ░░░░░░░ 2021 ░░░░ № 19/14░-009887 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ 120 734 ░░░░░░ 07 ░░░░░░ (░.░. 95).

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ 52 ░░░░░░ № 1547, ░░░░░ ░░░░░░░░░ 0,014 ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ 8366 ░░░░░░ 87 ░░░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ (120 734 ░░░░░░ 07 ░░░░░░), ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ (0,014 ░ 7,5 %), ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ - 66 ░░░░ (░ 10 ░░░░░░ 2023 ░░░░ ░░ 16 ░░░░░ 2023 ░░░░ (░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ 31 ░░░░░░░ 2022 ░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░░, ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░ 09 ░░░░░░ 2023 ░░░░).

░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ 09 ░░░░░░░ 2021 ░░░░ № 19/14░-009887, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░, ░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░.

░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░. ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ 328 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 06 ░░░░ 2023 ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░. ░., - ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░     ░.░. ░░░░░░░░░

░░░░░: ░.░. ░░░░░░░░░░░

░.░. ░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ 18 ░░░░░░░ 2023 ░░░░.