Решение по делу № 2-365/2022 от 12.09.2022

УИД 72RS0009-01-2022-000518-50                                                         Дело № 2-365/2022

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

    село Исетское    27 октября 2022 года

Мотивированное решение составлено 02 ноября 2022 года.

Исетский районный суд Тюменской области в составе председательствующего судьи Макаровой Л.В.,

с участием представителя истца Сидорова Г.Г.,

при секретаре Мещеряковой Н.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО «Россети Тюмень» к Булгаковой Т.В. о расторжении договора технологического присоединения и взыскании убытков,

УСТАНОВИЛ:

АО «Россети Тюмень» обратилось в суд с иском к Булгаковой Т.В. о расторжении договора технологического присоединения и взыскании убытков.

Требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ между АО «Россети Тюмень» и Булгаковой Т.В. был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № Т12/19/1047-ДТП от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями договора АО «Россети Тюмень» обязалось осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>А, земельный участок с кадастровым номером №, с максимальной мощностью 15 кВт. Срок действия технических условий 2 года и срок исполнения мероприятий составляет 4 месяца со дня заключения договора. В соответствии с п. 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № мероприятия по технологическому присоединению включают в себя комплекс услуг, связанных с подготовкой и выдачей технических условий, выполнением технических условий заявителем и сетевой организацией, проверкой выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям Истца и включение коммутационного аппарата. Также был согласован размер платы за выполнение Истцом мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Ответчика. В соответствии с п. 10 Договора размер платы был определен в соответствии с решением РЭК ТО, ХМАО и ЯНАО № от ДД.ММ.ГГГГ «Об установлении платы за технологическое присоединение» и составил 550 рублей, с учетом НДС-18% - 83 рубля. В указанный размер платы включались расходы Истца, связанные с подготовкой технических условий, выполнение мероприятий связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства, проверкой Истцом выполнения технических условий Ответчика, фактические действия, связанные с присоединением энергопринимающих устройств Ответчика. В рамках, принятых на себя обязательств, АО «Россети Тюмень» были выполнены строительные работы на сумму 21321 рубль 94 копейки. В связи с истечением срока исполнения мероприятий по технологическому присоединению, срока действия технических условий технологического присоединения и существенным нарушением порядка и сроков оплаты мероприятий по технологическому присоединению со стороны ответчика, АО «Россети Тюмень» направило в адрес ответчика письмо № РТ12/1/113 от ДД.ММ.ГГГГ об истечении срока выполнения мероприятий по договору ТП, письмо № ВЮ-1001 от ДД.ММ.ГГГГ с предложением расторжения Договора по соглашению сторон. Ответчик на данное письмо не отреагировал. Просит суд расторгнуть Договор Т12/19/1047-ДТП от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между АО «Россети Тюмень» и Булгаковой Т.В. Взыскать с Булгаковой Т.В. в пользу АО «Россети Тюмень» убытки в размере 21321 рубль 94 копейки, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 6839 рублей 66 копеек.

    Представитель истца ФИО4 в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик Булгакова Т.В. о времени и месте рассмотрения дела судом извещалась надлежащим образом по адресу места регистрации, в том числе путем размещения соответствующей информации на сайте Исетского районного суда: http://isetsky.tum.sudrf.ru в заседание суда не явилась, сведений об уважительности причин неявки не представила.

Суд, с учетом мнения представителя истца, определил рассмотреть дело в отсутствие неявившегося ответчика в порядке заочного производства.

Заслушав пояснения представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд пришел к выводу об удовлетворении иска по следующим основаниям.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между АО «Россети Тюмень» и Булгаковой Т.В. был заключен договор № Т12/19/11047-ДТП об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (л.д.9-12).

Согласно п.1-5 Договора, Сетевая организация принимает на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ВРУ-0,4 кВ, с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категория надежности III, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВ.т. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения трехкомнатной квартиры на первом этаже жилого дома расположенной по адресу: <адрес>, к электрической сети и располагается на расстоянии 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются присоединяемые объекты заявителя. Срок действия Технических условий на технологическое присоединение составляет – 2 года. Срок выполнения мероприятия по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения настоящего договора

Согласно п.8 Договора заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему Договору, в том числе по выполнению возложенных на Заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка Заявителя, предусмотренных Техническим и условиями, уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств Сетевой организацией; после осуществления Сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения указанного акта от Сетевой организации; надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего Договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; уведомить Сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

В соответствии с п.10 Договора, размер платы определяется в соответствии с Распоряжением Региональной энергетической комиссии <адрес>-Югры, <адрес> «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно(с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)» № от ДД.ММ.ГГГГ и составляет 550 рублей включая НДС20%-91 рубль 67 копеек.

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем в следующем порядке: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора Заявитель уплачивает Сетевой организации денежные средства в размере, указанном в пункте 10 настоящего Договора (п.11 Договора)

Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (п.15 Договора).

В случае нарушения заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда(п.16 абз.2 Договора).

Указанный Договор был заключен на основании заявки Булгаковой Т.В., которую она подала в АО «Россети Тюмень» ДД.ММ.ГГГГ на технологическое присоединение жилого дома расположенного по адресу: <адрес>А, с заявленной мощностью 15 кВт, при напряжении 380В (л.д.35-36).

В свою очередь, во исполнение своих обязательств по договору АО «Россети Тюмень» разработало «Технические условия для присоединения к электрическим сетям» от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.13-14), наименование энергопринимающих устройств заявителя ВРУ-0,4 кВ., объектов недвижимости, в целях которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, жилого дома расположенного по адресу: <адрес>А, с максимальной мощностью 15кВт. Срок действия технических условий – 2 года.

В связи с неисполнение ответчиком своих обязательств по Договору в установленный срок, истец направил в адрес ответчика уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а также соглашение о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ №Т12/19/1047-ДТП, акт технической готовности электромонтажных работ (л.д.15,16,17-25, 26). Ответа на указанные письма от ответчика не последовало, доказательств обратного суду не представлено.

По данным ОП (дислокация <адрес>) МО МВД «Ялуторовский», Булгакова Т.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка <адрес> Республики Казахстан, значится зарегистрированной по месту жительства по адресу: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время

Истец просит расторгнуть Договор об осуществлении технологического присоединения №Т12/191047-ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АО «Россети Тюмень» и Булгаковой Т.В., в связи с нарушением заявителем обязательств по Договору, предусмотренных 10,11 Договора и ТУ, и неоплатой услуг Исполнителя в установленные сроки. Указанный Договор является договором возмездного оказания услуг.

Согласно положениям ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст.310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно ст. 783 ГК РФ общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

В силу ч.1 ст. 719 ГК РФ, подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности не предоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (ч.2 ст. 719 ГК РФ).

Согласно ст. 735 ГК РФ, работа оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком. С согласия заказчика работа может быть оплачена им при заключении договора полностью или путем выдачи аванса.

Ответчиком Булгаковой Т.В..не представлено суду доказательств исполнения ей обязательств по Договору № Т12/19/1047-ДТП от ДД.ММ.ГГГГ и отсутствия существенного нарушения Договора с ее стороны. В свою очередь, истцом были выполнены обязательства по Договору, а именно, разработаны «Технические условия технологического присоединения энергопринимающих устройств» Булгаковой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ и переданы ответчику.

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд пришел к выводу, что нарушение обязательств ответчиком является существенным, что согласно пп.1 п. 2 ст. 450 ГК РФ дает основание для расторжения договора по решению суда.

Суд полагает установленным, что истцом был соблюден порядок расторжения договора, определенный п. 2 ст. 452 ГК РФ, а именно, истцом в адрес ответчика ДД.ММ.ГГГГ было направлено требование о расторжении договора, которое ответчиком оставлено без ответа (л.д. 16-19).

Принимая во внимание изложенное, суд полагает возможным удовлетворить требование истца о расторжении договора № Т12/19/1047-ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «Россети Тюмень» и Булгаковой Т.В.

В силу ч. 5 ст. 453 ГК РФ, если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

В соответствии с п. 1, п. 2 ст. 393 Гражданского кодекса РФ, должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Если иное не установлено законом, использование кредитором иных способов защиты нарушенных прав, предусмотренных законом или договором, не лишает его права требовать от должника возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 15 ГК РФ. Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом.

Статьей 779 ГК РФ установлено, что по договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно п. 2 ст. 781 ГК РФ, в случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.

Согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Размер платы за Технологическое присоединение к электрическим сетям составляет 21321 рубль 94 копейки. Обязательства по оплате услуг ответчиком Булгаковой Т.В. надлежащим образом не выполнены, в связи, с чем, суд полагает требования истца о взыскании убытков подлежат удовлетворению.

В силу ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.

На основании изложенного, с Булгаковой Т.В. в пользу АО «Россети Тюмень» в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины подлежит взысканию 6839 рублей 66 копеек.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199, 233-237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

P Е Ш И Л:

Исковые требования АО «Россети Тюмень» (ИНН 8602060185) удовлетворить.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №Т12/19/1047-ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Акционерным обществом «Россети» (на момент заключения АО «Тюменьэнерго») и Булгаковой Т.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт № №).

Взыскать с ФИО1 в пользу АО «Россети Тюмень» убытки в сумме 21321 рубль 94 копейки, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6839 рублей 66 копеек.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

          Председательствующий                      подпись          Л.В. Макарова

          КОПИЯ ВЕРНА

         Судья:                           Л.В. Макарова