Решение по делу № 2-9965/2020 от 01.10.2020

УИН 14RS0035-01-2020-015916-68

Дело №2-9965/2020

РЕШЕНИЕ (заочное)

Именем Российской Федерации

г.Якутск                                                        13.10.2020 г.

    Якутский городской суд РС(Я) в составе судьи Алексеевой Н.М. при секретаре Ребровой М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Ефимовой Е.Н. к Большакову И.И. о взыскании задолженности,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратилась в суд с указанным иском к ответчику, мотивируя тем, что последний нарушает обязательства по договору.

В судебном заседании истица иск уменьшила, просит взыскать сумму оплаченных, но невыполненных работ в размере ___ руб., ___ руб., переданных ответчику для покупки стройматериалов, пени в размере ___ руб., а также ___ руб. в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины.

Ответчик в суд не явился, извещен о времени и месте судебного разбирательства. На основании ст. 233 ГПК РФ дело рассматривается в заочном порядке.

Выслушав объяснения сторону истца, изучив материалы дела, суд считает иск подлежащим удовлетворению.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Судом установлено, что истица и ответчик ____.2020 заключили договор подряда, по условиям которого ответчик обязался произвести ремонтные работы в квартире ____ в г. Якутске в срок до ____.2020, а истица – уплатить ___ руб.

Из расписок ответчика (л.д. 11 и 12) видно, что он получил от истицы ___ руб., из них ___ руб. для закупки стройматериалов.

В силу ч. 1 и 2 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. При этом подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с ч. 2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии со ст. 68 ГПК РФ в случае, если сторона обязанная доказывать свои требования или возражения, удерживает находящиеся у нее доказательства и не предоставляет их суду, суд вправе обосновать свои выводы объяснениями другой стороны.

В нарушение ст. 56 ГПК РФ ответчик не представил суду доказательств исполнения договора.

По объяснениям истицы, работы частично не выполнены, на сумму ___ руб., а также ответчик не предоставил чеков на приобретенные стройматериалы в сумме ___20 руб.

Согласно п. 6.1 договора истица также вправе претендовать на получение пени, неустойки. В силу ст. 333 ГК РФ и с учетом позиции истицы суд взыскивает неустойку в заявленных, сниженных размерах (___ руб.).

На основании ст. 98 ГПК РФ истице возмещаются расходы по оплате пошлины.

Руководствуясь ст. 194-198, 234 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Взыскать с Большакова И.И. в пользу Ефимовой Е.Н. ___ руб., а также ___ руб. в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины.

Ответчик вправе подать в Якутский городской суд РС(Я) заявление об отмене решения в течение 7 дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчик вправе обжаловать заочное решение в апелляционном порядке в Верховный Суд РС(Я) через Якутский городской суд РС(Я) в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иные лица, участвующие в деле, вправе обжаловать заочное решение в апелляционном порядке в Верховный Суд РС(Я) через Якутский городской суд РС(Я) в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья                                                         Н.М. Алексеева