Решение по делу № 2-7158/2018 от 26.07.2018

Дело №

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

15 ноября 2018 г.                                 <адрес>

<адрес>

Красногорский городской суд в составе:

председательствующего – Губина Я.Ю.

при секретаре – ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ООО «Капстрой» о расторжении договора, взыскании уплаченных по договору денежных средств, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа

у с т а н о в и л:

ФИО1 обратился в суд с исковым заявлением к ООО «Капстрой» о расторжении договора, взыскании уплаченных по договору денежных средств, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа указав, что между сторонами был заключен договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ № на проведение в квартире истца ремонтных работ. Истец произвел ответчику предоплату в сумме 337 554 руб. В соответствии с п. 3.1.2. договора, факт передачи ответчику квартиры оформляется актом приема передачи. Согласно п. 3.3.1. договора, ответчик преступает к ремонтным работам в течение 5 дней с момента передачи квартиры. Квартира была передана ответчику, о чем был составлен акт приема-передачи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору). Ответчик к выполнению работ не преступил. Истец ДД.ММ.ГГГГ обратился к ответчику с заявлением о расторжении договора и возврате уплаченных денежных средств. До настоящего времени денежные средства истцу ответчиком не возвращены. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ответчика подлежит взысканию неустойка в сумме 42 365,29 руб. Указанными действиями ответчика истцу причинен моральный вред, ввиду чего, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда. В соответствии с п. 6 ст. 13 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 50 % от присужденной суммы. На основании изложенного, истец просит суд расторгнуть договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ №, взыскать с ответчика денежные средства в сумме 337 554 руб., неустойку в размере 42 365,29 руб., компенсацию морального вреда в сумме 30 000 руб. и штраф в размере 50 % от присужденной суммы.

В судебном заседании ФИО1 исковые требования поддержал и просил суд их удовлетворить.

Представитель ООО «Капстрой» в судебное заседание не явился, ввиду чего, суд рассмотрел дело без его участия.

Выслушав сторону, исследовав материалы дела, суд находит исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

На основании ст. 32 Федерального закон РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей», потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

В соответствии с п. 5 ст. 28 Федерального закон РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей», в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Согласно ст. 15 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

На основании п. 6 ст. 13 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Судом установлено, что между сторонами был заключен договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ № на проведение в квартире истца ремонтных работ. Истец произвел ответчику предоплату в сумме 337 554 руб. В соответствии с п. 3.1.2. договора, факт передачи ответчику квартиры оформляется актом приема передачи. Согласно п. 3.3.1. договора, ответчик преступает к ремонтным работам в течение 5 дней с момента передачи квартиры. Квартира была передана ответчику, о чем был составлен акт приема-передачи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору). Ответчик к выполнению работ не преступил. Истец ДД.ММ.ГГГГ обратился к ответчику с заявлением о расторжении договора и возврате уплаченных денежных средств. До настоящего времени денежные средства истцу ответчиком не возвращены. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в сумме 42 365,29 руб. и подлежат взысканию уплаченные по договору денежные средства в сумме 337 554 руб.

С учетом принципа разумности и справедливости, с учетом обстоятельств по делу, доказательств, наступивших для истца негативных последствий, суд оценивает причиненный истцу моральный вред в размере 5 000 руб.

С ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в сумме 192 460 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд -

р е ш и л:

Расторгнуть заключенный между ООО «Капстрой» и ФИО1 договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ №.

Взыскать с ООО «Капстрой» в пользу ФИО1 денежные средства в сумме 337 554 руб., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустойку в размере 42 365,29 руб., компенсацию морального вреда в сумме 5 000 руб. и штраф в размере 192 460 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Красногорский городской суд в течение одного месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Председательствующий                                     Я.Ю. Губин