Решение по делу № 2-6494/2023 от 20.07.2023

    50RS0<№ обезличен>-92    Дело № 2-6494/2023

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

        7 ноября 2023 года        г. Химки, <адрес>

    Химкинский городской суд <адрес> в составе:

    председательствующего судьи Симоновой Д.С.,

    при секретаре ФИО3,

    рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к АО «Мособлгаз» об обязании произвести исполнение договора,

    УСТАНОВИЛ:

    Истец обратился в суд с иском к ответчику с требованием об обязании произвести исполнение договора № 20/5722-<адрес> от <дата> в срок до <дата>.

    В обоснование заявленных требований указывает, что <дата> между сторонами заключен договор № 20/5722-<адрес> подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. Согласно условиям заключенного договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 203 дня со дня заключения настоящего договора. Истцом взятые на себя обязательства исполнены в полном объеме, когда как до настоящего времени договор ответчиком не исполнены, работы по подключению и пуску газа не производятся.

    Ответчиком в адрес истца направлено дополнительное соглашение к указанному договору о продлении срока. От подписания соглашения истец отказался, ввиду существенного нарушения его прав.

    В досудебном порядке спор остался не урегулирован, что послужило основанием для обращения в суд.

    Истец ФИО1 в судебном заседании исковые требования поддержал, указал, что возражает против подписания дополнительного соглашения о продлении срока исполнения договора.

    Представитель ответчика АО «Мособлгаз» в судебном заседании исковые требования не признала, указала, что срок в договоре был установлен ошибочно, истец отказывается от подписания дополнительного соглашения. В настоящее время произведены работы, установлен сервитут, при этом, изменился срок исполнения согласно законодательной программе. Ориентировочный срок строительства конец первого квартала 2024 года.

    Третье лицо АО «Шереметьево-4», Министерство энергетики <адрес> не явились, извещены.

    Суд, выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему.

    Согласно ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

    Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

    В силу ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

    В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, помимо прочего из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

    Ст. 421 ГК РФ предусмотрено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

    В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

    Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

    Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.

    Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1).

    Согласно п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

    Как следует из п. 1 ст. 539 ГК Российской Федерации, по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии

    В силу п. 1 ст. 540 ГК Российской Федерации, в случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети.

    Согласно п. 2 ст. 548 ГК Российской Федерации к отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами, правила о договоре энергоснабжения (статьи 539 - 547) применяются, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.

    На отношения, связанные с заключением договоров об оказании услуг, стороной которых является гражданин, использующий услугу в личных целях, распространяются положения Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

    В силу ст. 27, 28 Закона «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

    Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

    В случае, если выполнение работы (оказание услуги) осуществляется по частям (доставка периодической печати, техническое обслуживание) в течение срока действия договора о выполнении работ (оказании услуг), должны предусматриваться соответствующие сроки (периоды) выполнения таких работ (оказания услуг).

    По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

    Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

    Так судом установлено, что между истцом и ответчиком <дата> заключен Договор о подключении <№ обезличен>-<адрес>.

    В соответствии с условиями договора ответчик обязался осуществить подключение (технологическое присоединение) жилого дома по адресу: <адрес>33, принадлежащего истцу, к сети газораспределения. Подключение объекта к сети газораспределения осуществляется в соответствии с техническими условиями (п. 2 Договора).

    Согласно п. 3 Договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 203 дней со дня заключения настоящего договора, то есть до <дата>.

    В день осуществления фактического присоединения (врезки и пуска газа) стороны подписывают акт о подключении (технологическим присоединении) (п. 8 Договора).

    Обязанности возложенные п. 6 Договора истцом исполнены в полном объеме, что подтверждается представленной в материалы дела документацией.

     Вместе с тем, до настоящего времени договор ответчиком не исполнен, работы по подключению и пуску газа не производятся, акт не составлен.

    В ответе Министерство энергетики <адрес> от <дата> сообщено, что <дата> подрядной организацией получено разрешение на размещение объектов от администрации г.о. Химки, а также идет процесс установления публичного сервитута для получения возможности прохождения трассы распределительного газопровода и возобновления выполнения работ по догазификации по адресу: <адрес>.

    С момента заключения договора (<дата>), а также после истечения срока исполнения (<дата>) ответчик не направлял каких-либо уведомлений о необходимости изменения срока выполнения работ, заключения дополнительного соглашения, либо об описке в дате срока исполнения договора.

    Лишь <дата>, после получения от истца досудебной претензии от <дата> АО «Мособлгаз» уведомило потребителя о том, что ожидаемый срок выполнения мероприятий – конец IV квартала 2023 года, в связи с чем, истцу предложено подписать дополнительное соглашение об изменении срока выполнения работ.

    От подписания указанного соглашения истец отказался, ввиду того, что его условия нарушают его права как потребителя услуг.

    Порядок подключения объектов к сети газораспределения установлен Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 1547 (далее - Правила, Правила N 1547, Правила подключения к сетям газораспределения).

    В пункте 5 названных Правил предусмотрено, что подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

    Договор о подключении заключается между заявителем, исполнителем и единым оператором газификации или региональным оператором газификации (пункт 6).

    В соответствии с пунктом 53 Правил подключения N 1547 для заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации, сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяются в соответствии с разделом VII Правил подключения N 1547.

    Пунктом 121 Правил подключения N 1547 установлен срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках догазификации.

    Срок определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.

    Согласно п. 123 Правил в случае если для подключения заявителя требуется осуществление мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе по ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем), в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в программе газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном пунктом 122 настоящих Правил.

    В силу п. 122 в случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела не может превышать: 135 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 30 до 200 метров.

    Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть продлен не более чем:

    на 30 дней - в случае необходимости устройства пунктов редуцирования газа;

    на 30 дней - в случае необходимости бестраншейного способа прокладки газопровода протяженностью до 30 метров;

    на 30 дней - в случае пересечения сети газораспределения с коммуникациями ресурсоснабжающих организаций и (или) автомобильными дорогами местного значения;

    на 50 дней - при необходимости оформления публичного сервитута для строительства газопроводов на земельных участках, находящихся в частной собственности;

    на 200 дней - в случае пересечения сети газораспределения с автомобильными дорогами регионального или федерального значения, железными дорогами, водными преградами, прокладки газопровода на территории земель лесного фонда или необходимости вырубки зеленых насаждений и (или) прокладки газопровода протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, и (или) по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых территорий, и (или) в границах зон охраны памятников историко-культурного наследия.

    Согласно данным правилам срок технологического присоединения к объекту принадлежащему истцу не должен составлять более 135 дней, в то время как, ответчик, заключая договор итак установил больший срок – 203 дня, однако, данный срок исполнения обязательств ответчиком был нарушен.

    Лишь по истечении полугода после истечения срока обязательств по договору ответчик предложил истцу подписать соглашение о продлении срока исполнения работ, вместе с тем от подписания дополнительного соглашения, которым существенно изменяется срок исполнения договора, истец отказался, срок увеличивающий действие договора не устанавливал.

    Разрешая заявленные требования, оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 702 ГК РФ, положениями части 1 статьи 27 Закона Российской Федерации от <дата> N 2300-1 «О защите прав потребителей», установив, что факт неисполнения ответчиком работ в установленный договором срок нашел свое подтверждение, дополнительных соглашений о продлении сроков между сторонами не заключалось, суд приходит к выводу о наличии законных оснований для возложения на ответчика обязанности по исполнению договора.

    При этом, суд не находит оснований для удовлетворения иска в части установления даты исполнения договора до <дата>, поскольку указанная дата прошла, решение принято в судебном заседании <дата>, уточнений в части установления срока ФИО1 не заявлено.

    Суд полагает разумным установить срок исполнения в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу.

    На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление ФИО1 – удовлетворить частично.

Обязать АО «Мособлгаз» произвести исполнение договора <№ обезличен>-<адрес> от <дата> о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, заключенного с ФИО1, в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу.

В удовлетворении требований в части установления срока исполнения договора в срок до <дата> – отказать.

Решение может быть обжаловано в Московской областной суд через Химкинский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 13 ноября 2023 года.

    Судья    Д.С. Симонова