Решение по делу № 2-780/2022 от 24.03.2022

Дело №2-780/2022

91RS0004-01-2022-000700-70

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 августа 2022 года                                                                                 г.Алушта

Алуштинский городской суд Республики Крым в составе: председательствующего – судьи Ксендз И.С.,

при ведении протокола секретаря судебного заседания – ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по исковому заявлению ФИО2 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго», третье лицо: <адрес> электрических сетей Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» о защите прав потребителей,

у с т а н о в и л:

ФИО2 в лице своего представителя ФИО5 обратилась в суд с иском к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго», третье лицо: <адрес> электрических сетей Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго», в котором просит:

-обязать Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» осуществить технологическое присоединение электроустроустановки буфета, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>-Б, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда.

Исковые требования мотивированы тем, что ФИО2 является арендатором земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, на городской набережной, в сквере Пушкина. На указанном земельном участке находится буфет, площадью 35,9 кв.м. с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>-б, принадлежащий ей на праве собсвенности на основании свидетельства о государственной регитсрации права от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделала запись регистрации №. ДД.ММ.ГГГГ между ней и Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымэнерго» заключен договор № энергоснабжения буфета по адресу: <адрес>-б. ДД.ММ.ГГГГ между ней и Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымэнерго» заключен договор № об осуществлении технологического присоединения объекта к электрическим сетям по адресу: <адрес>-б, в соответствии с которым ответчик обязуется произвести увеличение мощности присоединяемых энергопринимающих устройств до 50 кВт. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика ей было подано уведомление о выполнении технических условий для присоединения к электрическим сетям, однако данное уведомление не рассмотрено по существу, обязательства, предусмотренные договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям до настоящего времени не исполнены. На неоднократные ее обращения в Алуштинский РЭС ГУП РК «Крымэнерго» об осуществлении подключения объекта к электрическим сетям были получены ответы, что ответчиком подготовлены и направлены технические задания на разработку проектно-сметной документации для выполнения строительно-монтажных работ, включение объекта в план строительства/реконструкции электрических сетей в рамках выполнения договора в 2022 году. Срок реализации данных работ конкретно е определен. ДД.ММ.ГГГГ ей направлено в адрес ответчика и адрес Алуштинского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» обращение с просьбой о предоставлении информации о сроках осуществления технологического присоединения объекта. Согласно ответу ответчика от ДД.ММ.ГГГГ № сок реализации мероприятий по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям предприятия будет определен при поступлении проектно-сметной документацией. При наличии данной документации формируется заявка на распределение товарно-материальных ценностей, необходимых для реализации электрических сетей в рамках выполнения договоров ТПр в IV квартале 2022 года.

Истец ФИО2, представитель ответчика Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго», представитель третьего лица <адрес> электрических сетей Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещались надлежащим образом, причины неявки суду не известны.

Представитель истца по доверенности ФИО6 в судебное заседание не явился, о времени и месте извещался надлежащим образом, представил письменное заявление о рассмотрение дела в его отсутствие.

Исследовав все представленные доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

Судом установлены следующие обстоятельства.

В соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ ГУП РК «Крымэнерго» взяло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца для электроснабжения буфета по адресу: <адрес>-б, с кадастровым номером №, срок выполнения мероприятий составляет шесть месяцев со дня заключения договора.

В соответствии с п.21 договора, он считается заключенным со дня поступления, подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию.

Согласно отметке на договоре №, договор вступил в силу ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии со ст. 26 ФЗ № 35-ФЗ «Об Энергетике», технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимися к ней лицом. Указанный договор является публичным. Аналогичные положения содержатся и в пункте 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

В пункте 7 Правил N861 установлена процедура технологического присоединения, в соответствии с которой завершающим этапом этой процедуры является составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

При этом, согласно п.12 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 861, в рамках договора сетевая организация обязуется осуществить комплекс мероприятий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей, а потребитель услуг - оплатить их.

Согласно п.14 вышеуказанных правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев для заявителей, физических лиц, по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности).

В договоре и указанными нормативными актами определен порядок действий сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, включающий в себя помимо прочего, подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование; разработку сетевой организацией проектной документации; выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств.

По договору об осуществлении технологического присоединения к электрической сети одна сторона (сетевая организация) обязуется в установленный действующими правилами порядке присоединить по заявке другой стороны (абонента) принадлежащие ему ЭПУ к электрической сети сетевой организации, а абонент обязуется оплатить мероприятия по технологическому присоединению.

Предметом договора об осуществлении технологического присоединения выступают мероприятия по технологическому присоединению, представляющие собой систему действий, осуществляемых сторонами при участии уполномоченного органа государственной власти.

Мероприятия по технологическому присоединению относятся к существенным условиям договора технологического присоединения и включают в себя, в том числе подготовку сетевой организацией технических условий, фактические действия по присоединению и обеспечению работы ЭПУ в электрической сети.

По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения (пункт 19 Правил N 861).

ДД.ММ.ГГГГг. были составлены технические условия № для присоединения к электрическим сетям истца по указанному адресу. Представитель ответчика, в лице начальника управления подготовки и сопровождения договоров технологического присоединения ГУП РК «Крымэнерго» ФИО7, технические условия подписала.

В силу ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

В силу пункта 8.1 Договора, истец обязался надлежащим образом и своевременно исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

В соответствии с пунктом 8.2 Договора, после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной).

Данные требования были выполнены истцом надлежащим образом. Уведомление о выполнении технических условий было направлено истцом в адрес сетевой организации и зарегистрировано в ГУП РК «Крымэнерго» 10.12.2021г.

Однако, на момент обращения в суд с исковым заявлением, а также в период рассмотрения дела судом, ответчиком не исполнены взятые им по договору обязательства, технологическое присоединение не произведено.

ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес Алуштинского РЭС было направлено заявление, в котором истец указал, что ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУП РК «Крымэнерго» был произведен осмотр выполнения заявителем требований по выполнению технических условий на подключение, требования выполнены заявителем в полном объеме, о чем составлен акт о выполнении технических условий. Кроме того, просил предоставить информацию о сроках осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств мощностью 50 кВт, принадлежащего ей объекта по адресу: <адрес>-б, с кадастровым номером № сетевой организацией ГУП РК «Крымэнерго».

Ответом на заявление от 11.02.2022г. вх.№, истцу было сообщено, что Алуштинским РЭС инициирован запрос в проектно-конструкторскую службу ГУП РК «Крымэнерго» о разработке проектно-сметной документации, срок реализации мероприятий по техническому присоединению объекта к электрическим сетям предприятия будет определен с поступлением проектно-сметной документацией. При наличии данной документации формируется заявка на распределение товарно-материальны ценностей, необходимых для реализации технологического присоединения. Объект по адресу: <адрес>-б, с кадастровым номером № включен в план строительства/реконструкции электрических сетей в рамках выполнения договоров ТПр в IV квартал 2022г.

В силу статьи 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

При этом, ГУП РК «Крымэнерго» документально не подтвердило наличие чрезвычайных обстоятельств, не позволивших выполнить условия Договора, а обоснование невозможности своевременного исполнения взятых на себя обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения ввиду высокой степени изношенности электрических сетей, а также большого объема выполнения ремонтно-восстановительных и строительно-монтажных работ договором предусмотрено не было, не отнесено действующим гражданским законодательством к числу обстоятельств непреодолимой силы, при возникновении которых, в заключенного между сторонами договора, гражданско-правовая ответственность у сторон не возникает.

В соответствии со ст.309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу того, что отношения, возникающие между потребителем электрической энергии и сетевой организацией при осуществлении ею технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя-физического лица, являются предметом правового регулирования Закона РФ «О защите прав потребителей», то в силу пункта 1 статьи 28 указанного закона, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы - сроки начала и (или) окончания выполнения работы и (или) промежуточные сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

В силу статьи 12 ГК РФ, к способам защиты гражданских прав, в числе прочего, отнесено присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Ввиду изложенного, суд считает обоснованными и подлежащими удовлетворению требования истца о возложении обязанности на ГУП РК «Крымэнерго» исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Такой срок судом определен в том числе, исходя из позиции истца о разумности такого сорока.

На основании положений статьи 103 ГПК РФ, с ответчика в доход соответствующего бюджета подлежит взысканию сумма госпошлины в размере 600 рублей.

Мотивированный текст решения изготовлен ДД.ММ.ГГГГ.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 194-198 ГПК РФ, суд

р е ш и л :

Исковые требования ФИО2 удовлетворить.

Обязать Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств – буфета, расположенного по адресу: <адрес>-б.

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в доход соответствующего бюджета сумму госпошлины в размере 600 рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Крым через Алуштинский городской суд в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, если оно не было обжаловано. В случае подачи апелляционной жалобы решение суда вступает в силу после рассмотрения судом этой жалобы, если обжалованное решение не отменено.

Судья Алуштинского городского

суда Республики Крым                                                                   И.С.Ксендз